Контракт на выполнение работ по техническому надзору на объекте «реконструкция автомобильной дороги «Пермь – Березники» участок км 25+780 – км 37+024» (стр. 1 )

КОНТРАКТ № ________

на выполнение работ по техническому надзору на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Пермь – Березники» участок км 25+780 – км 37+024»

г. Пермь «__»_________ 2009г.

Учреждение «Управление автомобильных дорог» Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, по результатам открытого конкурса (Протокол от «_____» _____________ 2009г. № ____) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ (оказание услуг), (далее – выполнение работ) выполнение работ по техническому надзору на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Пермь – Березники» участок км 25+780 – км 37+024», далее по тексту – Объект.

1.2. Работы по настоящему Контракту, выполняются в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим Заданием (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, СНИП 3.06.03-85 и других нормативно-технических документов.

1.3. Техническая документация, выполненная Исполнителем по настоящему Контракту, может использоваться Заказчиком по своему усмотрению.

1.4.Обязательства по настоящему Контракту обеспечиваются за счет средств Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией.

1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику Обеспечение исполнения обязательств по Контракту (далее - Обеспечение).

Размер Обеспечения исполнения обязательств равен 30% от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет ______________________________________рублей.

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Банком, Поручителем или собственно Подрядчиком в виде Банковской гарантии, Договора поручительства или договора залога денежных средств на весь срок действия Контракта на обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по сдаче Заказчику работ в полном объеме, на исполнение гарантийных обязательств, принятых Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, а так же на покрытие невыплаченной Исполнителем неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, убытков.

Исполнитель обязан представить Обеспечения исполнения Контракта не позднее даты заключения настоящего Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, установленного в конкурсной документации и настоящем Контракте в сумме ______________________ руб. (_________________________________________________).

Сумма Обеспечения исполнения Контракта в течение всего срока ее действия индексации и корректировкам не подлежит.

Документ Обеспечения исполнения Контракта является неотъемлемой частью заключенного Контракта и во избежание утери, порчи и обеспечения сохранности хранится у Заказчика до окончания срока его действия.

В случае непредставления Исполнителем Обеспечения Контракта до даты заключения Контракта Заказчик уведомляет Исполнителя о том, что Контракт считается незаключенным из-за непредставления Обеспечения. В данном случае Исполнитель считается уклонившимся от заключения Контракта.

Конечный срок действия Обеспечения исполнения Контракта Исполнителем, включая гарантийные обязательства, - до завершения всех работ по строительству Объекта и завершения гарантийного срока на строительные работы, установленные Подрядчику.

При этом срок действия Обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок исполнения обязательства Исполнителя не менее, чем на 30 дней.

В случае изменения сроков выполнения работ по Контракту не по вине Исполнителя Стороны по Контракту составляют и подписывают дополнительное соглашение по Контракту, на основании которого Исполнитель, соответственно, должен продлить срок действия Обеспечения исполнения Контракта. До получения документа о продлении действия Обеспечения Заказчик вправе не приступать к приемке выполненных Исполнителем работ и их оплате.

Возврат Обеспечения исполнения Контракта Исполнителю производится при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по Контракту.

При нарушении Исполнителем обязательств по выполнению работ, неисполнении или ненадлежащем исполнении гарантийных обязательств, неуплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, возмещения убытков в сроки, установленные в требовании Заказчика, Банк или собственно Исполнитель выплачивает Заказчику истребованную сумму из суммы Обеспечения.

В предоставленном Обеспечении исполнения обязательства Исполнителя должно содержаться указание на право Заказчика при нарушении Исполнителем обязательств по выполнению работ, неисполнении или ненадлежащем исполнении гарантийных обязательств, неуплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, убытков требовать от Банка или собственно Исполнителя выплаты истребованной суммы из суммы Обеспечения, путем направления им письменного требования.

Данное положение не ограничивает право Заказчика на заявление требований, предусмотренных в контракте, непосредственно Исполнителю.

При этом доказывания Заказчиком неисполнения Исполнителем обязательств, обоснованности предъявления неустойки и(или) суммы убытков в судебном порядке не требуется.

Срок выплаты Обеспечения устанавливается в письменном требовании Заказчика.

В договоре, заключенном Исполнителем с Банком должна быть обязательна ссылка на настоящий Контракт и положения настоящего Контракта о порядке выплаты Обеспечения.

Договор, заключенный Исполнителем с Банком, должен содержать указание на согласие Банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору, за исключением увеличения стоимости контракта на сумму свыше, чем на 10 % от стоимости, указанной в контракте.

Банк, предоставляющий банковскую гарантию для Обеспечения исполнения обязательства Исполнителем, должен иметь лицензию на право осуществлять выдачу банковских гарантий в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности».

Исполнитель вместе с Банковской гарантией предоставляет Заказчику следующие документы, заверенные банком:

- копию лицензии банка, подтверждающую право банка выдавать банковские гарантии;

- копию документа, подтверждающего полномочия лица подписавшего банковскую гарантию.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, деятельность которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем 50 (пятьдесят) миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, с подтверждением полномочий.

2. Управление Контрактом

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет его Уполномоченный представитель _________________, или другое лицо, уполномоченное соответствующим образом (Приказ, доверенность).

2.2. Интересы Исполнителя по Контракту представляет его Уполномоченный представитель __________________, или другое лицо, уполномоченное соответствующим образом (Приказ, доверенность).

2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику Уполномоченным представителем Исполнителя даются в Общем журнале работ, который должен постоянно находиться на Объекте, в предписаниях, иных документах.

2.4. Уполномоченный представитель Исполнителя обязан принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по вопросам, связанным со строительством Объекта.

3.Стоимость Контракта

3.1. Общая стоимость работ, которые должен выполнить Исполнитель по настоящему Контракту составляет ________________, в том числе НДС____________________.

Общая стоимость работ по контракту устанавливается на основании результатов торгов.

4.Порядок оплаты

4.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту из субсидии, полученной им от своего учредителя - Дорожного агентства Пермского края.

4.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится ежемесячно в соответствии с Планом-графиком за фактически выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком в данном месяце работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) дней с даты приемки Заказчиком работ.

Оплата производится по предоставлении Исполнителем счетов-фактур на выполненные работы в сроки, предусмотренные НК РФ и документов, предусмотренных п.5.3.настоящего Контракта.

4.3. Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию на основании Акта приемочной комиссии.

4.4. В случае если Заказчиком была установлена необходимость приостановления работ или консервация Объекта, то Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные до момента приостановления работ на Объекте или его консервации и принятые Заказчиком в трехмесячный срок с даты их приостановления или консервации.

5.Сроки, порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов определяются Планом-графиком.

План-график выполнения работ Исполнителем должен быть увязан с Графиком производства строительных работ на данном Объекте.

Невыполнение отдельных видов работ по вине Исполнителя в соответствии с Планом-графиком является основанием для прекращения Заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Исполнителю убытков и компенсаций.

Начало выполнения работ по настоящему контракту - «____» _____________ 20___г.

Окончание выполнения работ по настоящему контракту - до завершения всех работ по строительству Объекта и завершения гарантийного срока на строительные работы.

5.2. Сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом, определяются планом-графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 2).

5.3.После завершения выполнения работ в полном объеме Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи – приемки работ с приложением отчета по Контракту, в том числе в электронном виде.

Исполнитель обязан предоставлять Заказчику ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, для приемки работ акты по форме КС-2, общий журнал работ по форме КС-6, справки по форме КС-3 и отчет установленной формы, в том числе версию на электронном носителе. ( Приложение ___ к Техническому Заданию).

Все работы по Контракту должны выполняться в соответствии с требованиями стандартов, технических спецификаций и экологических норм, действующих в РФ, в области строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на ней, а также в соответствии с Техническим Заданием (приложение №1).

5.4. Промежуточная приемка работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Исполнителя актов КС-2 , общего журнала работ КС-6, справки КС-3 в 5 (пяти) экземплярах и отчета в 2 (двух) экземплярах, на бумажных носителях и версии в электронной форме.

Окончательная приемка работ производится в течение 10 (десяти) дней после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и получения Заказчиком вышеуказанных документов, а также другой документации, которую должен передать Исполнитель Заказчику по настоящему контракту.

В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю оформленный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в двухнедельный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.Права и обязанности Заказчика

Для реализации настоящего Контракта Заказчик:

6.1. Обеспечивает своевременное финансирование работ и своевременную оплату выполненных работ, осуществляет контроль за использованием Подрядчиком перечисленных ему в рамках исполнения настоящего контракта средств.

6.2. До начала работ предоставляет Исполнителю проектно-сметную документацию на Объект, необходимую для осуществления технического надзора за строительством по Акту приема-передачи проектно-сметной документации. Перечень проектно-сметной документации согласовывается сторонами дополнительно.

6.3. Осуществляет постоянный контроль за выполнением услуг Исполнителем и производит промежуточную приемку выполненных услуг в соответствии с условиями контракта, техническим заданием и нормативными документами. Любые отклонения Исполнителя от нормативных документов, проектной документации считаются недостатком. Заказчик в течение всего срока действия настоящего контракта контролирует оказание услуг Подрядчиком с проведением соответствующих обследований, при необходимости, с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества и имеющих необходимую для этого компетенцию. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Исполнителя от исполнения входного и операционного контроля качества».

6.4. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.5. Имеет право давать обязательные для Исполнителя предписания при обнаружении отступлений от утвержденного Технического Задания (приложение № 1)

6.6. При осуществлении контроля за выполнением работ Исполнителем Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

6.7. Заказчик имеет право на получение Обеспечения исполнения Контракта при не устранении Исполнителем в сроки, установленные Заказчиком, дефектов и недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока.

7.Права и обязанности Исполнителя

Для реализации настоящего Контракта Исполнитель:

7.1. Обеспечивает выполнение работ с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему.

7.2. Осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта на выполнение строительных и иных работ на данном Объекте.

7.3. Осуществляет технический надзор за выполнением дорожных работ на Объекте, контроль за соблюдением сроков строительства, проектных решений и требований нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в контрактной документации на подрядные работы.

Вся документация Подрядчика (субподрядчиков) должна проходить технический надзор Исполнителя.

7.4. Участвует в рассмотрении и согласовании подготовленных Подрядчиком календарных графиков, проектов производства работ и другой производственно-технической документации, готовит по поручению Заказчика согласования и поручения по ней.

7.5. Исполнитель вправе с предварительного письменного разрешения Заказчика привлечь для исполнения Контракта субподрядные организации. Общий объем работ, передаваемых Исполнителем третьим лицам, не может быть более 30% от стоимости Контракта.

7.6. Осуществляет приемку закрепления в натуре осей трасс и сооружений, реперов и/или сгущение реперов и геодезической разбивочной основы для строительства Объекта, а также контроль за выполнением геодезических работ в процессе производства работ.

7.7. Осуществляет проверку соответствия нормативно-технической документации, ссылки на которую содержаться в контрактной документации, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество, обеспечивает контроль за ходом выполнения работ на каждом участке производственного процесса, организует проведение собственных испытаний и измерений.

7.8. Осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка внесения и согласования изменений и дополнений в проектно-сметную документацию в процессе строительства Объекта, своевременного и правильного внесения в отдельные комплекты чертежей изменений и дополнений проекта и данных инструментальной съемки выполненных работ.

7.9. Осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком правил и норм экологической безопасности, требований безопасности движения при производстве работ.

7.10. Осуществляет контроль и ведение учета объемов, выполненных Подрядчиком и принятых к оплате работ.

7.11. Осуществляет проверку соответствия объемов и качества, выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации и условиям государственного контракта на подрядные работы.

7.12. Обеспечивает принятие своевременных мер и контроль за устранением Подрядчиком недостатков, недоделок и дефектов, выявленных при производстве и приемке работ, выдает соответствующие предписания Подрядчику по их устранению или запись в Общем журнале работ.

7.13. Осуществляет контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов ведомственного контроля, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ.

7.14. Обеспечивает приостановку работ на Объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых Подрядчиком материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельствах, угрожающих качеству Объекта либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика.

7.15. Обеспечивает в письменной форме своевременное информирование Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении технического надзора и контроля качества строительства Объекта.

7.16. Участвует в проводимых Заказчиком производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных с техническим надзором и контролем качества строительства Объекта.

7.18. Осуществляет по мере готовности с участием Подрядчика приемку выполненных работ, в том числе скрываемых работ.

7.19. Осуществляет контроль наличия, достоверности, своевременности и правильности ведения исполнительной производственно-технической документации в процессе строительства и обеспечивает внесение в нее изменений Подрядчиком в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

7.20. Участвует в работе рабочей и приемочной комиссии.

7.21. Исполнитель принимает гарантийные сроки, установленные в контракте на строительство Объекта, между Подрядчиком и Заказчиком. В течение гарантийных сроков, установленных для Подрядчика, Исполнитель обеспечивает за свой счет технический надзор по устранению и исправлениям дефектов и недостатков, возникших на Объекте.

7.22. Вся исполнительная документация по строительству аккумулируется у Исполнителя и передается Заказчику после окончания выполнения работ по контракту в полном объеме по акту приема-передачи исполнительной документации.

8.Ответственность сторон и разрешение споров

8.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Исполнитель несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.3. Исполнитель при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение срока окончания всех работ, предусмотренных Контрактом – пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта. Пеня начисляется за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока окончания работ. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика;

- за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком штраф в размере 10 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора;

- за нарушение сроков исполнения Исполнителем Контракта (срыв установленного графика производства работ) по вине Исполнителя пеня в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства;

- в случае неявки уполномоченного представителя Исполнителя для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах и недостатках на Объекте в сроки, установленные Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику 5000 руб. за каждый случай;

- при выявлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Исполнителем на Объекте и подтвержденных соответствующими документами, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости данного вида работ;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ штраф в размере 10 000 руб. за каждый выявленный Заказчиком факт;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Исполнителем дефектов, выявленных на объекте в период гарантийного срока, Исполнитель уплачивает Заказчику 0,1 % от контрактной цены за каждые 30 дней просрочки исполнения обязательств;

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.

За ущерб, причиненный Заказчику по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику, помимо ущерба, неустойку в размере 5 % от суммы причиненного ущерба.

8.4. При невыполнении Подрядчиком обязательств по оказанию Заказчику услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом, и (или) оказание указанных услуг с опозданием на срок свыше 20 дней от установленной настоящим Контрактом даты, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере предоставленного Обеспечения исполнения Контракта. Неустойка уплачивается Подрядчиком в течение 5 дней с даты получения требования Заказчика об ее уплате.

8.5. При невыплате Исполнителем в установленный срок неустойки, предусмотренной пунктом 8.4. настоящего Контракта, Заказчик, помимо предъявления требований к Исполнителю, имеет право на получение Обеспечения исполнения Контракта от Банка или собственно Исполнителя в соответствии с п. 1.5. настоящего контракта.

8.6.За нарушение п.12.4. Контракта виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай нарушения.

8.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы контролю и надзору за строительством Объекта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего выполнения Контракта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка предоставления и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

10. Внесение изменений в контракт

10.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

11. Условия и Порядок расторжения контракта

11.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в следующих случаях:

- просрочки Исполнителем начала выполнения работ более, чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Исполнителем сроков (более двух раз) выполнения работ, предусмотренных План графиком (Приложение № №2);

- нарушение Исполнителем (более двух раз) требований по выполнению работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № №1);

- при уменьшении или прекращении финансирования контракта;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом обязательства сторон по Контракту считаются прекращенными с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе в выполнении обязательств по настоящему Контракту.

11.4. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут по вине Исполнителя, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта безвозмездно переходит Заказчику.

12.Прочие условия

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. До обращения в суд стороны обязаны соблюдать претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 10 дней.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.5. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

12.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.7. Срок действия контракта: начало «___» ________ 2009 г.

Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

12.8. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

13. Приложение

13.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

№ 1. «Техническое задание»

№ 2. «План-график»

№ 3. Макет отчета

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

14. Реквизиты сторон

Заказчик ГАУ «Управление автомобильных дорог» Пермского края г. Пермь, ул. ИНН/КПП: /

Исполнитель

15.Подписи сторон

Заказчик _______________

Исполнитель __________________

Приложение

к контракту № _

от __________ 200__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому надзору на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Пермь – Березники» участок км 25+780 – км 37+024»

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заказчик – Государственное автономное учреждение «Управление автомобильных дорог» Пермского края.

На участке выполняет работы Генеральный Подрядчик, определенный по результатам открытого конкурса.

Сведения о Генеральном Подрядчике и выполняемых работах, по которым предлагается осуществлять технический надзор, а также основных условиях государственных контрактов (далее - Контракты), заключенных между Генеральным Подрядчиком и Заказчиком, приведены в таблице ниже:

Выполняемые по государственному контракту строительно-монтажные работы	Генеральный Подрядчик	Цена государственного контракта в ценах 2008 г., тыс. руб.	Срок окончания работ по Контракту	Гарантийный срок
№ 07-08-РЕК	АТМ»	19565 тыс. руб.	21.11.2011г.	земляное полотно – 5 лет; основание дорожной одежды – 5 лет; нижний слой покр. – 5 лет; верхний слой покрытия – 5 года; искусств. сооружения (мосты) – 5 лет; искусств. сооружения (в/т, дренажи) –5 лет; дорожная обстановка – 3 года

Генеральный Подрядчик выполняет работы по Контракту в соответствии с ведомостями объемов работ, передаваемых Заказчиком, и строительство объекта в соответствии с Проектом.

Для ведения надзора Заказчик привлек Исполнителя, имеющего достаточный опыт выполнения работ по техническому надзору за строительством. Выбор Исполнителя произведен на основе открытого конкурса, проведенного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данное Техническое Задание (ТЗ) описывает объем услуг по техническому надзору за строительством Объекта, предоставляемых Исполнителем.

2. ЗАДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Объекты, подлежащие техническому надзору:

Дорожные конструкции. Водопропускные трубы. Переустраиваемые внешние сети (инженерные коммуникации).

2.2 Дорожные работы, элементы, конструкции, подлежащие контролю:

Подготовительные работы и мелиорация. Переустройство инженерных коммуникаций (согласно рабочей документации). Земляное полотно. Дорожная одежда. Обустройство дороги. Благоустройство полосы отвода. Система водоотведения. Экологические мероприятия. Землеотвод. Временные здания и сооружения. Рекультивация

3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ РАБОТ

3.1. Обязанности Исполнителя:

·  Входной контроль полноты и качества проектной (в том числе рабочей) документации, проектов производства работ, технологических карт, схем и регламентов. Рассмотрение и согласование документации, составление заключений.

·  Входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, в том числе: проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и конструкций, достоверность полнота, своевремменость операционного контроля подрядчика выполняемых работ, участие в комиссиях по освидетельствованию, проведение выборочных независимых испытаний.

·  Выдача разрешений на выполнение работ очередного этапа в соответствии с Графиком производства подрядных работ.

·  Контроль соответствия объемов выполняемых строительно-монтажных работ объемам, заложенным в проектной документации, а также контрактной ведомости объемов работ.

·  Контроль исполнения Генеральным Подрядчиком и субподными организациями утвержденного Заказчиком Графика производства подрядных работ.

·  Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной документации и нормативным документам, контроль за соблюдением технологических регламентов производства работ, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в т. ч. инструментальный контроль с проведением испытаний.