Форма Акта приема – передачи товара (стр. 3 )

ПРОЕКТ
Государственный контракт №
г.	Тула		2012 года
Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации »,именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик» , действующего на основании Доверенности № 2 от 8 февраля 2012 года с одной стороны, и в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № 000-« О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 8 июля 2011 года, на основании протокола комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения культуры Тульской области «Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации » от 2012 года № . 1. Предмет контракта 1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на проведение ремонтно - реставрационных работ кровли ( ограждение, парапет), сопутствующих работ ( ограждение, парапет), концертного зала в здании государственного учреждения культуры Тульской области «Тульская областная филармония», расположенного по адресу: ( далее – объект) в соответствии с локальными сметами 1,2, Приложение , техническим заданием Приложение являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с Государственным заказчиком. Заключение субподрядных договоров не меняет обязательств Подрядчика по Государственному контракту. 2. Сроки выполнения работ. 2.1. Календарные сроки выполнения работ - начало производства работ – с даты заключения Контракта; - окончание производства работ – 40 календарных дней с даты заключения Контракта. 2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 2.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Государственным заказчиком.
3. Цена работ по контракту и порядок их оплаты.
3.1. Цена работ по Контракту составляет ( ) рублей, в том числе НДС ( ) рубль. Указанная цена Контракта является твердой, неизменной в течении всего срока действия настоящего Контракта. Цена Контракта включает затраты Подрядчика на все необходимые материалы, затраты по производству работ, вывозу мусора, транспортировке и разгрузке материалов, оборудования и рабочих на объект, командировочных затрат, затрат по страхованию, по уплате налогов, уплате таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов, связанных с исполнением своих обязательств Подрядчиком. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ и иных условий исполнения настоящего Контракта. 3.2. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком в рублях, безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течении 20 банковских дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих фактическое исполнение объемов работ: акта о приеме выполненных работ ( форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3), акта сдачи –приемки выполненных работ по Контракту ( Приложение ) и предоставления Подрядчиком платежных документов (счет и счет – фактура). 3.3. Принятие денежных обязательств по данному Контракту, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств администрации Тульской области по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с распоряжением Губернатора Тульской области от 27 апреля 2011 года « О выделении средств Государственному учреждению культуры Тульской области « Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации » и собственных средств ГУК ТО «Тульская областная филармония». 3.4. Цена Контракта, установленная в п. 3.1. настоящего Контракта, оплачивается Государственным заказчиком путем перечисления аванса в размере 30% от цены настоящего Контракта в течении 5( пяти) банковских дней на расчетный счет Подрядчика после получения Государственным заказчиком счета на предоплату.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Подрядчик обязуется: 4.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1., в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Государственному заказчику. 4.1.2.Обеспечить: а) выполнение работ в полном соответствии с; - техническим заданием ( Приложение ), сводкой затрат (Приложение ), локальными сметами (Приложение№3,4) к настоящему Контракту; СНиП 2.03.11-85, Защита строительных конструкций от коррозии; СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия; СНиП П-26-76. Кровли; СНиП «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования»; СНиП «Безопасность труда в строительстве». Часть П «Строительное производство». СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; б) обеспечить на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране, технике безопасности, охране окружающей среды. в) обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с локальными сметными расчетами, действующими нормативами; г) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ; д) Поставить на объект необходимые материалы (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком), изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, инструмент, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. е) обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 5.3 Контракта и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; 4.1.3. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов соответствия, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию представить эти документы Государственному заказчику; 4.1.4. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности во время производства работ; 4.1.5. немедленно известить Государственного заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении; - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.6. Содержать рабочие площадки и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку; Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материал, изделия, конструкции и другое имущество. Строительный мусор вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 4.1.7. По окончании работ сдать объект Государственному заказчику по акту приемки-сдачи работ в установленном порядке; 4.1.8. За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение 3 ( трех) лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ; 4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.2. Государственный заказчик обязуется: 4.2.1. Передать объект Подрядчику для производства работ с момента вступления Контракта в силу; 4.2.2. Осуществлять контроль за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций по объекту Подрядчиком. 4.2.3. Осуществлять проверку фактических объемов работ, выполненных Подрядчиком. 4.2.4. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ по форме КС-2 и форме КС-3 и актам сдачи- приемки выполненных работ ( при отсутствии претензий к качеству и срокам выполнения работ). 4.2.5. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом, с участием Государственного Заказчика и Подрядчика принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику. 4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.3. Государственный заказчик имеет право: 4.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0.1 % от общей стоимости работ, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Подрядчиком, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика. 4.4. Подрядчик имеет право. 4.4.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
4.1. Подрядчик обязуется: 4.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1., в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Государственному заказчику. 4.1.2.Обеспечить: а) выполнение работ в полном соответствии с; - техническим заданием ( Приложение ), сводкой затрат (Приложение ), локальными сметами (Приложение№3,4) к настоящему Контракту; СНиП 2.03.11-85, Защита строительных конструкций от коррозии; СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия; СНиП П-26-76. Кровли; СНиП «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования»; СНиП «Безопасность труда в строительстве». Часть П «Строительное производство». СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; б) обеспечить на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране, технике безопасности, охране окружающей среды. в) обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с локальными сметными расчетами, действующими нормативами; г) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ; д) Поставить на объект необходимые материалы (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком), изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, инструмент, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. е) обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 5.3 Контракта и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; 4.1.3. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов соответствия, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию представить эти документы Государственному заказчику; 4.1.4. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности во время производства работ; 4.1.5. немедленно известить Государственного заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении; - возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.1.6. Содержать рабочие площадки и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку; Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материал, изделия, конструкции и другое имущество. Строительный мусор вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 4.1.7. По окончании работ сдать объект Государственному заказчику по акту приемки-сдачи работ в установленном порядке; 4.1.8. За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение 3 ( трех) лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ; 4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.2. Государственный заказчик обязуется: 4.2.1. Передать объект Подрядчику для производства работ с момента вступления Контракта в силу; 4.2.2. Осуществлять контроль за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций по объекту Подрядчиком. 4.2.3. Осуществлять проверку фактических объемов работ, выполненных Подрядчиком. 4.2.4. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ по форме КС-2 и форме КС-3 и актам сдачи- приемки выполненных работ ( при отсутствии претензий к качеству и срокам выполнения работ). 4.2.5. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом, с участием Государственного Заказчика и Подрядчика принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику. 4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.3. Государственный заказчик имеет право: 4.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0.1 % от общей стоимости работ, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Подрядчиком, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика. 4.4. Подрядчик имеет право. 4.4.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 5. Приемка и сдача работ. 5.1. По завершению выполнения фактических работ на объекте Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ два экземпляра исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты на материалы) в составе, определенном Государственным заказчиком и дает письменное подтверждение, что исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным работам. Государственный заказчик в течении 5(пяти) дней организует приемку указанных работ приемочной комиссией и подписывает акт сдачи - приемки выполненных работ (Приложение ) или мотивированный отказ от приемки выполненных работ. 5.2. Государственный заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к окончательной сдаче работ, в срок не позднее 7(семи) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии и обеспечивает участие в ней представителей Сторон. При отсутствии претензий сдача работ Подрядчиком и их приема Государственным заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным Сторонами ( Приложение № ). 5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. . 6. Ответственность сторон. 6.1. За неисполнение, нарушение сроков сдачи работ или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2. За неисполнение, нарушение срока исполнения работ или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3% от общей стоимости настоящего Контракта. Указанный штраф должен быть перечислен на счет Государственного Заказчика в течении 5-ти рабочих дней со времени получения требования. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного Заказчика. 7. Гарантии качества работ. 7.1. Подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с локальными сметными расчетами, СНиП «Общественные здания и сооружения, общие технические условия», СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СанПиН «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». - своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. 7.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ – три года с даты подписания Контракта Сторонами актов сдачи – приемки выполненных работ. 7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 8. Порядок разрешения споров. 8.1. При возникновении между сторонами каких- либо разногласий при исполнении Контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. 8.2. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Тулы и области. 9. Расторжение Контракта. 9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 9.2. В случае расторжения Контракта, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Государственного заказчика и им приняты. 9.3. Расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения от ответственности, предусмотренной п.6.1. настоящего Контракта. 10. Форс - мажор. 10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. 10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 11. Срок действия контракта и прочие условия. 11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами. 12. Адреса, реквизиты, подписи сторон. Государственный заказчик: Подрядчик: Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульская областная филармония имени народного артиста РФ » г. Тула, пр. Ленина, 51, , , , Министерство финансов Тульской области л/с

Директор Руководитель

ГУК ТО «Тульская областная филармония»

« » ___________2012г. « »______________2012г.

13. Приложения к настоящему договору:

13.1 Приложение :сметы №1,2, на 5 листах

13.2 Приложение : Акт сдачи - приемки работ

13.3 Приложение : Техническое задание