Контракт

Проект.

КОНТРАКТ №_______________

г. Чкаловск «___»_______ 2008 года

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Чкаловский агропромышленный техникум», . А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________, в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании решения котировочной комиссии по размещению заказов на выполнение работ (Протокол №___ от__» _________ 2008 г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик, в счёт оговоренной в статье 2 Контракта стоимости, принимает на выполнение работ по благоустройству территории ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса) по адресу: Нижегородская область,

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки не позднее 2-х недель со дня подписания гос. контракта и сдать объект Заказчику. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта приемочной комиссией.

1.3. В результате выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объёму и качеству работ.

2. ФОРМЫ И РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.1. Стоимость объекта в течение всего срока производства работ составляет _______________________________________________________________________.

2.2. Заказчик производит авансирование в размере 30% от цены Контракта на приобретение ___________________________. Заказчик вправе осуществлять контроль за целевым использованием аванса и потребовать от Подрядчика предоставления необходимых документов, подтверждающих использование авансового платежа в соответствии с его назначением. Авансирование осуществляется в течение 5 банковских дней после подписания Контракта.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных плате, причитающихся Подрядчику.

2.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденных Постановлением Госкомстата России ).

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. выполнить работы в объёме и в сроки, предусмотренные Контрактом;

3.1.2. Подрядчик при производстве работ выполняет (своими силами или силами независимых организаций) весь комплекс испытаний и измерений, результаты которых предоставляются Заказчику;

3.1.3. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, технике безопасности, охране окружающей среды и безопасности СМР в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами;

3.1.4. Поставить на место производства работ необходимые материалы, оборудование, строительную технику.

3.1.5. В течение 24-х часов известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в срок;

3.1.6. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5-ти банковских дней со дня возникновения изменений;

3.1.7. Использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль. Копии документов, подтверждающих качество, должен представлять Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Назначить своего представителя , который с момента заключения Контракта осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью их использования;

3.2.2. Принять выполненные в соответствии с условиями настоящего контракта работы и оплатить их.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Заказчика.

4.2. Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.3. Представитель Заказчика регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ, то выдает предписание в установленной форме о приостановке работ или об устранении нарушений правил производства дорожных работ с произведением записи в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок принять меры по устранению недостатков, указанных Заказчиком.

4.4. К фактическому выполнению работ на объекте Подрядчик может приступить только при наличии:

4.4.1. подписанного сторонами Контракта;

4.4.2. лицензий, сертификатов соответствия и паспортов на виды деятельности, оборудования и ресурсов по Контракту, подлежащие лицензированию, сертификации и паспортизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Промежуточная приемка выполненных работ оформляется актами выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 .

Заказчик оставляет за собой право требовать при ежемесячной приемке работ, помимо форм КС-2 и КС-3, документы, подтверждающие или обосновывающие позиции смет (сертификаты и паспорта на применяемые изделия и полуфабрикаты, акты на скрытые работы, ведомости промеров), производить выборочную проверку журнала производства работ, обмеры объемов выполненных работ, контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов своими силами или с привлечением независимых квалифицированных организаций, иметь полный доступ к объекту и документации на весь период действия Контракта.

5.3. Приемка работ по ремонту производится только при предоставлении Подрядчиком комплекта документов, установленных в СНиП и ВСН.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

6.1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует проведение работ в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями нормативно-технических документов.

В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет соответствующий акт, который представляется Подрядчику для принятия необходимых мер по их исправлению, или делается соответствующее предписание в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок принять меры по устранению отмеченных недостатков.

Приемка выполненных работ производится в соответствии с требованиями ГОСТов и СНиП.

6.2. В случае если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, обнаружения нарушений Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП и другие) и/или не соответствия качеству используемых материалов Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в сроки установленные Заказчиком;

- уменьшения установленной за работу

6.3. Заказчик вправе остановить продолжение работ и приостановить текущее финансирование работ в целом по объекту в следующих случаях:

6.3.1. при не устранении Подрядчиком недостатков выполненных работ в указанные Заказчиком сроки;

6.3.2. до полной уплаты Подрядчиком предъявленных к нему штрафных санкций в соответствии с пунктом 8.6. Контракта;

Финансирование приостанавливается до момента, когда Заказчику станет известно об устранении нарушений.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Контракту.

7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет 2 года с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым предъявляются Подрядчику в полном объёме.

7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть объекта устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Заказчик при нарушении Подрядчиком обязательств по Контракту имеет право удержать с последнего:

8.1.1. за несвоевременное выполнение работ в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ или срыв ввода объекта в эксплуатацию - 0,01% за каждый день просрочки от стоимости Контракта;

8.1.2. за невыполнение замечаний, изложенных представителем Заказчика в журнале производства работ, а также за задержку устранения дефектов в работах – 1 % от стоимости объема работ текущего месяца, в котором произведены данные нарушения;

8.1.3. за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ - 0,3 % от стоимости Контракта;

8.2. Удержания, предусмотренные в пункте 8.1. Контракта, производятся Заказчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненный очередной этап работ.

8.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

8.5. При расторжении Контракта по инициативе Заказчика из-за невыполнения условий Контракта Подрядчиком или инициативе Подрядчика при отсутствии уважительных причин для расторжения Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 3 % от стоимости Контракта.

8.6. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства и законодательства об охране природы, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику и Подрядчику, оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств. Заказчик вправе приостановить финансирование по Контракту до полной уплаты Подрядчиком предъявленных штрафных санкций.

8.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков, в том числе за отсутствие у субподрядчиков лицензии на право производства работ, как за свои собственные.

8.8. Уплата штрафов, пеней и неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.9. При невыполнении Подрядчиком за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки гарантийных обязательств по объекту, Заказчик имеет право в судебном порядке взыскать с Подрядчика расходы, понесенные Заказчиком при устранении выявленных недостатков.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях:

9.1.1. невыполнение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества выполняемых работ и не устранения замечаний в срок, указанный в соответствии с п.6.1 Контракта (в 2-х и более случаях);

9.1.2. не освоение денежных средств в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ по причинам, независящим от Заказчика;

9.1.3. при обнаружении Заказчиком недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных Подрядчиком в период участия в конкурсе на право заключения Контракта и при выполнении обязательств по настоящему Контракту;

9.1.4. неисполнения Подрядчиком пунктов 3.1.3. и 4.1. Контракта;

9.1.5. аннулирование лицензий на производство работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

В этих случаях Контракт считается расторгнутым в 5-ти дневный срок с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении, направленного заказной почтой.

9.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, уведомив об этом Заказчика в письменном виде в случае остановки Заказчиком производства работ по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.

В этом случае уведомление о расторжении Контракта направляется Заказчику заказной почтой не менее чем за 10 дней до даты расторжения Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с оформлением двухстороннего соглашения, подписанного уполномоченными лицами сторон, а также в судебном порядке по инициативе одной из сторон в установленном законном порядке.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, вызванных прямо или косвенно проявлением наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, террористических актов, гражданских волнений, принятием законодательного или иного нормативно правового акта.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действий форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, на основании п.10.1 настоящего Контракта должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту в течение 3 дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.

10.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При изменениях законодательных и нормативных актов органов власти и управления, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

11.2. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую для контроля за ходом работ по Контракту коммерческую, техническую и иную информацию. При получении доступа к этой информации Заказчик гарантирует неразглашение информации, составляющей коммерческую тайну Подрядчика.

11.3. Все изменения и дополнения Контракта, за исключением случаев указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями сторон.

11.4. При выполнении Контракта стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими действующими нормативными актами.

11.5. В случае возникновения споров по Контракту стороны принимают меры к решению их путем переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Претензии рассматриваются в течение 10 дней со дня получения.

11.6. Срок действия Контракта:

Начало: с даты подписания.

Окончание: до исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.

11.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

ГОУ СПО «Чкаловский агропромышленный техникум» Нижегородская область, Тел6 ИНН// Банк: Городецкое отделение 4340/052 Сбербанка России БИК: На р/с:

_____________() _____________(_____________)

М. П. М. П.