Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ.

ФОРМА 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

На бланке организации

Дата, исх. номер

Генеральному директору

МУП “Воронежская Горэлектросеть”

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(ценовое предложение)

Изучив Ваш запрос котировок № ____ от _____.12 г., предлагаем осуществить выполнение работ(услуг) в соответствие с Вашими условиями, что отражает приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью данной заявки, на общую сумму ________________________________________________________________________.

Заявленные нами цены являются неизменными до окончания выполнения работ в соответствие с спецификацией (сметой строительно-монтажных работ).

Мы обязуемся в случае нашей победы выполнить работы в соответствие с техническим заданием, спецификацией и условиями оплаты.

В цену предложения включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

До подготовки и оформления договора настоящая ценовая заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении победы будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком в наш адрес запроса котировок и представление нами ценовой заявки не накладывает на заказчика и нас никаких дополнительных обязательств, включая обязательство заказчика по принятию нашего предложения.

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до __________.

Юридический адрес и реквизиты____________________________________________________

Приложения: 1) Спецификация - ___ экз. на ____ листе(ах);

_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика)	_______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
	_______________________________ (печать Поставщика)

форма №2

Приложение

к ценовой заявке № от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Смета строительно-монтажных работ

Адрес выполнения работ: -

№ п/п
1
2
3
…
Условия оплаты:*________________________________________________________________
Срок выполнения работ:*______________________________________________________________
Срок гарантии, лет. __________________________

_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика)	_______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
	_______________________________ (печать Поставщика)

примечание: 1)* Должно соответствовать запросу заказчика

Форма № 3

Анкета участника

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
3.	ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД, ОКПО Участника
4.	Юридический адрес
5.	Почтовый адрес
6.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
7.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
8.	Опыт выполнения аналогичных поставок
9.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
10.	Факс Участника (с указанием кода города)
11.	Адрес электронной почты Участника
12.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
13.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
14.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

Наименование и адрес Участника: _________________________________

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____

г. Воронеж «____» ________ 20___ г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . Б., действующего на основании Устава, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании ______________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, следующую работу: комплекс работ по монтажу оборудования общедомового учета электроэнергии
в многоквартирных домах, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в размерах и сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.2. Работа выполняется из материала Заказчика. Стоимость материалов не включается в цену работ, установленную настоящим договором.

1.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного выполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

1.4. Перечень и конкретные виды работ определяются на основании локальных смет (Приложение ).

1.5. Перечень многоквартирных домов для монтажа оборудования общедомового учета электроэнергии (Приложение ).

1.6. Для выполнения работ, указанных в пунктах настоящего раздела Подрядчик имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________от _________, выдано ___________________.

2. Цена работы. Порядок расчетов по договору.

2.1. Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется в текущих ценах по сметам, предоставленным Подрядчиком (Приложение ), и составляет

____________________ руб. (сумма прописью), в т. ч. НДС 18% __________________ руб.

2.2.  Оплата по договору производится в следующем порядке:

После завершения работ и не позднее 30 дней после подписания Заказчиком акта приемки работ, справки о стоимости выполненных работ, Подрядчику выплачивается стоимость выполненных работ согласно п.2.1.

3. Сроки выполнения работ.

Календарные сроки выполнения работ определяются сторонами.

Начало работ:01.10.2012г. Окончание работ: 31.10.2012г.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Подрядчик:

несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

4.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку.

4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении, стоимости работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены договора, указанной в п. 2.1 настоящего договора, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить договор по цене, указанной в п. 2.1 настоящего договора.

4.7. Непредвиденные изменения проекта и отступления от условий Договора выполняются по дополнительному соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, однако в случае проведения дополнительных работ сумма превышения цены работ не может быть более 30% от общей суммы по договору согласно п.2.1.

4.8. Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком План производства работ (далее – ППР), в том числе при необходимости согласовать отключения действующего оборудования и инженерных коммуникаций по условиям правил техники безопасности, необходимые для исполнения настоящего договора. В состав ППР входит детальный график производства работ.

4.9. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

 - отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора;

- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.10. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта приемки работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или отказ от приемки работ.

4.11.Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и если данные работы не влекут изменение цены Договора. При этом Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

-  увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

-  исключить любую работу;

-  изменить характер или качество, или вид любой части работы.

5. Обеспечение материалами.

5.1. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить работы материалами, предусмотренными локальными сметами (Приложение ).

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

5.3. Все поставляемые для производства работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.4. Заказчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

6. Приемка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком.

6.1. Заказчик, в течение 5 рабочих дней после получения извещения о готовности работ к приемке, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту приемки выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.2. Подрядчик при приемке-передаче результата работы обязан предоставить Заказчику акт на все скрытые работы.

6.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора.

7. Имущественная ответственность.

7.1. В случае несвоевременного окончания выполнения работ по вине Подрядчика с Подрядчика взыскивается дополнительная неустойка в размере 0,5 % стоимости договора в день до момента фактического исполнения обязательств.

7.2. В иных случаях, кроме предусмотренных в п. 7.1 настоящего договора, стороны за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

7.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору Подрядчик возмещает Заказчику непокрытые неустойкой убытки, включая упущенную выгоду.

7.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.5. Гарантийный срок по выполненным работам составляет __ год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

7.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.7. Подрядчик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком. Подрядчик возмещает убытки в полном объеме Заказчику в случае отказа налоговых органов в принятии к вычету/возмещении НДС по настоящему договору Заказчику по вине Подрядчика. Применение мер ответственности не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

7.8. Подрядчик не имеет права продавать или передавать созданные общедомовые учеты электроэнергии МУП «Воронежская горэлектросеть», или отдельные их части, а также документацию на них третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлении, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по договору. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

9. Расторжение договора

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон и другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

9.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

10. Заключительные условия.

10.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области.

10.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего законодательства РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Локальная смета №1(Приложение ) на сумму __________________________ руб., в т. ч. НДС 18% _______________ руб.;

- Перечень многоквартирных домов для монтажа оборудования общедомового учета электроэнергии (Приложение ).

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

В случае изменения юридического адреса и реквизитов стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

«ЗАКАЗЧИК» Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» Адрес: г. Воронеж, . . . Телефон: (473) Факс: (4 Р/сч. № 000 028  в Филиал ВоРУ г. Воронеж, , К/с 301 018 107 000 000 00 895 Генеральный директор ___________________ (МП)

«ПОДРЯДЧИК» ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________ __________________ ( ) (МП)