Приглашение о принятии участия в процедуре закупки

М И Н И С Т Е Р С Т В О Т Р А Н С П О Р Т А Р ОС С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

«ПЕНЗЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОВОКЗАЛОВ»

440060 г. Пенза, Октябрьский район, пр. Победы, 150, ,

, р/с в ГБ «Тарханы » г. Пенза

Исх. № _____ «19» июня 2012 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ

о принятии участия в процедуре закупки

объединение автовокзалов» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки путем проведения упрощенных процедур в соответствии с Главой VI «Положения о закупке товаров, работ, услуг объединение автовокзалов», утв. Советом Директоров протокол от 01.01.2001 г.

Заказчик: объединение автовокзалов» юридический адрес г. Пенза, проспект Победы, 150, почтовый адрес 440060 г. Пенза ул. Луначарского д. 1,

E - mail:*****@***ru адрес интернет-сайта: www. *****., телефон (84

Предмет договора: Разработка эскизного проекта по реконструкции фасада объекта – здания автовокзала г. Пенза согласно приложения № 1 к настоящему приглашению.

Место поставки товара г. Пенза ул. Луначарского д. 1

Начальная цена договора: 295000 рублей.

Окончание приема предложений: 21.06.2012 г. в 17-00 час

Предложение (по форме указанном в Приложении № 2) подается в письменной форме или в форме электронного документа участником размещения заказа в Открытое акционерное общество «Пензенское объединение автовокзалов» , кабинет «Плановый отдел», электронный адрес: *****@***ru. в течении двух рабочих дней со дня официального размещения извещения о проведении запроса котировок на интернет-сайте объединение автовокзалов» для размещения информации о размещении заказов www. ***** с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Для участия в процедуре закупки необходимо предоставить следующие документы:

заполненную форму предложения в соответствии с требованиями приглашению принять участие в процедуре закупки (приложение № 2);

анкету участника процедуры закупки по установленной в приглашении принять участие в процедуре закупки форме (приложение № 3);

предложения о цене договора;

наименование и характеристики поставляемых товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка;

согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в приглашении принять участие в процедуре закупки;

цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (заверенные копии);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (для участников процедуры закупки – юридических лиц).

Итоги подводятся в день, следующий за днем окончания приема предложений, договор (приложение № 4) заключается в трехдневный срок с момента подведения итогов процедуры закупки.

Генеральный директор

объединение автовокзалов»

Приложение к приглашению поставщиков

(исполнителей, подрядчиков от «19» июня 2012  г. № 1

Предмет договора, заключаемого по результатам процедуры закупки -

выполнение работ по разработке эскизного проекта по реконструкции фасада объекта «Здание автовокзала г. Пенза » расположенного по адресу: Пензенская область,

№	Перечень основных данных и требований	Содержание данных и требований
1.	Наименование объекта	«Здание автовокзала г. Пенза » расположенного по адресу: Пензенская область,
2.	Основание для проектно-изыскательских работ	Задание Заказчика
3.	Заказчик	Открытое Акционерное Общество «Пензенское объединение автовокзалов»
4.	Вид строительства	Реконструкция.
5.	Требования по вариантной документации.	Разработать несколько вариантов эскизов. Предоставить Заказчику материалы вариантов. После согласования иллюстрационного материала разработать эскизный проект.
6.	Стадийность проектирования.	Одностадийное – стадия «Эскизный проект».
7.	Состав эскизного проекта:	-Пояснительная записка концепции здания -Архитектурные решения -Ситуационный план; -Схема генерального плана объекта; -Обмерочные чертежи; -Фасады объекта существующие; -Видовые кадры.
8.	Район и площадка строительства.	Пензенская область,
9.	Требования к архитектурно-планировочным решениям	В соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. Эскизным проектом предусмотреть: -реконструкцию существующих фасадов, -замену существующих оконных блоков, дверей.
10.	Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям	Архитектурное решение фасадов определить при проектировании.
11.	Требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций	Данные о фактуре и цвете облицовочных материалов согласовать с Заказчиком. При проектировании должны быть применены современные материалы, отвечающие технологическим, санитарно-гигиеническим и пожарным требованиям.
12.	Исходные данные	Задание на проектирование. Фасад здания – 1500,00 м2
13.	Требования по обеспечению пожарной безопасности	Согласно действующим нормативным требованиям
14.	Требования к обеспечению доступа инвалидов	Согласно действующим нормативным требованиям
15.	Требования по разработке природоохранных мероприятий	В соответствии с действующим природоохранным законодательством и нормами
16.	Требования по разработке мероприятий по повышению энергосбережения и энергетической эффективности	Согласно действующим нормативным требованиям
17.	Количество экземпляров выдаваемого эскизного проекта	3 экземпляров ПСД на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF.

Работы, указанные в техническом задании, в соответствии со статьей 48 Градостроительного Кодекса РФ и Приказом Минрегиона РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ.

Приложение

к приглашению поставщиков (исполнителей, подрядчиков от «19» июня 2012  г. № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кому: Открытое акционерное общество «Пензенское объединение автовокзалов»

Изучив приглашение принять участие в упрощенной процедуре закупки по разработке эскизного проекта по реконструкции фасада объекта – здания автовокзала г. Пенза, а также применимые к данному способу закупок законодательство и нормативно-правовые акты,

___________________________________________________________________________ (наименование Участника размещения заказа (фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________ ,

(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________ ,

(устав, доверенность и т. п.)

сообщает о согласии принять приглашение для участия в упрощенной процедуре закупки и исполнить условия контракта, указанные в приглашении № от «19» июня 2012 г.

Место нахождения (для юридического лица): ______________________________________

Место жительства (для физического лица): ________________________________________

Банковские реквизиты участника (КПП, БИК, р/с, к/с):_____________________________

Идентификационный номер налогоплательщика: ________________________________

Наименование, характеристики, цена поставляемого товара:_______________________

Цена контракта ___________________________________________________________

(сумма прописью, руб. коп.)

Контактные телефоны: __________

Адрес электронной почты в сети Интернет: ________________

Участник размещения заказа:

Должность ______________________________ () (подпись)

Приложение

к приглашению поставщиков (исполнителей, подрядчиков от «19» июня 2012  г. № 1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение проектных работ

г. Пенза « ____» __________ 2012г.

Открытое Акционерное Общество «Пензенское объединение автовокзалов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________ в лице _________________________________________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке эскизного проекта по реконструкции фасада объекта «Здание автовокзала г. Пенза» расположенного по адресу: Пензенская область, (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Проектная документация разрабатывается в объеме, определенном техническим заданием Заказчика (Приложение к настоящему договору), настоящим договором, законодательством Российской Федерации, требованиями СНиП, СаНПиН и пр.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании Заказчика, и исходные данные для выполнения работ, и не вправе отступить от них.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы и передать их результат Заказчику в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

1.3. Результатом выполнения работ является эскизный проект по объекту, указанного в п.1.8 договора, в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf.

1.4. Место выполнения работ: Пензенская область, г. Пенза.

1.5. Место сдачи-приемки результата выполненных работ –

1.6. Работы по договору выполняются Подрядчиком самостоятельно, его силами, средствами, из его материалов. Подрядчик не вправе привлечь к выполнению работ других лиц (субподрядчиков).

1.7. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – первый рабочий день с момента заключения договора.

Срок сдачи разработанного эскизного проекта - 40 (Сорока) календарных дней с момента заключения договора.

1.8. По настоящему договору Подрядчик разрабатывает эскизный проект на реконструкцию фасада объекта «Здание автовокзала г. Пенза » расположенного по адресу: Пензенская область,

1.9. В момент подписания актов сдачи-приемки результатов выполненных работ к Заказчику от Подрядчика переходит право собственности на разработанный эскизный проект, и безвозмездно переходят исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие при исполнении настоящего договора. Заказчик вправе в дальнейшем распоряжаться полученным эскизным проектом по своему усмотрению, без согласия Подрядчика.

1.10. Подрядчик вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы по договору в срок, установленный договором.

2.1.2. Выполнить работы в объеме согласно техническому заданию Заказчика (Приложение к настоящему договору), требованиям нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по договору (Приложение к настоящему договору).

2.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении неблагоприятных или иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок.

2.1.4. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору, Подрядчик проводит мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных расходов. Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим договором, относятся на счет Подрядчика.

2.1.5. После окончания выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности результатов работ к сдаче-приемки. Подрядчик обязан явиться в указанный Заказчиком день, время и место для передачи и представления результатов выполненных работ в порядке установленным разделом 4 договора. Вместе с Заказчиком при необходимости эскизный проект согласовать с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, иными органами и организациями.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Выполнить работы досрочно.

2.3. Подрядчик не вправе передавать разработанный эскизный проект третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Предоставить Подрядчику для выполнения обязательств имеющуюся исходную документацию.

2.4.2. Приступить к приемке результата выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчиком о готовности результата работ к сдаче-приемке.

2.4.3. Оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.4.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ по договору в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре.

2.4.5. Участвовать при необходимости вместе с Подрядчиком в согласовании эскизного проекта с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.5. Заказчик имеет право:

2.5.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, остановить выполнение работ в случае нарушения последним условий договора.

2.5.2. Установить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных им недостатков.

2.5.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора (работ) составляет ____________(_________________) рублей.

Цена договора включает в себя расходы Подрядчика, необходимые для выполнения всех видов работ в соответствии с заданием на разработку эскизного проекта; расходы по приобретению приспособлений, технических средств, программного обеспечения, необходимых для выполнения работ, командировочные и иные накладные расходы, связанные с исполнением Договора; стоимость затрат на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, необходимых для реализации договора.

Цена договора является твердой.

3.2. Заказчик обязуется произвести 50% (процентную) предоплату в течение 10 дней с момента выставления счета Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, оставшиеся 50 % перечисляются в трехдневный срок с момента подписания Акта приемки-передачи работ.

3.3. Днем исполнения платежа признаётся день списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, ОБЪЕМ И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Работы по договору должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение к договору), требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по договору и включенных в Перечень, являющийся Приложением №2 к договору.

Подрядчик гарантирует полное соответствие качества работ требованиям, установленным в действующих технических и строительных нормах и правилах (СНиП), СанПИН на виды работы по предмету договора, указанных в ТЗ.

4.2. Подрядчик гарантирует полное соответствие выполненных работ техническому заданию Заказчика, требованиям условиям настоящего договора, действующим техническим и строительным нормами и правилами, и несёт ответственность за отступление от их условий в течение срока гарантий качества – 2 лет с момента сдачи-приемки результата выполненных работ.

4.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество эскизного проекта и выполнение работ по договору, включая недостатки, обнаруженные в ходе его согласования.

4.4. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика об окончании выполнения работ, а Заказчик обязан приступить к приемке результата выполненных работ в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего уведомления.

4.5. Сдача – приемка оформляется актом, подписанным обеими сторонами, и накладными. Датой выполнения работ считается последняя из дат подписания этих документов.

4.6. Сдача-приемка выполненных работ по договору осуществляется единовременно.

4.7. В течение 5-ти дней после начала процедуры сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик должен принять результаты выполненных работ и подписать акт о приемке выполненных работ либо в этот же срок дать мотивированный отказ.

4.8. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору, за качество предоставляемого эскизного проекта, его соответствие строительным нормам и правилам Российской Федерации. Объём ответственности Подрядчика за ненадлежащее выполнение работ по разработке эскизного проекта определяется в соответствии с настоящим договором и требованиями законодательства. При некачественном выполнении работ Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

5.2. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком работ по настоящему договору, в том числе в случае представления эскизного проекта ненадлежащего качества, его несоответствие строительным нормам и правилам Российской Федерации и условиям договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему договору. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств в натуре.

5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности, в том числе противопожарной, при производстве работ по настоящему договору.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных обязательств.

Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств, произошедшее не по его вине.

5.6. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и обеспечивает возможность Подрядчику провести любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных расходов. Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим договором, относятся на счет Подрядчика.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также акты органов государственной власти, препятствующие реализации договора, возникшие после его подписания. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в установленный срок, то срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени действия данного обстоятельства.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров сторон или в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Пензенской области.

7.2. Соблюдение претензионного порядка при разрешении споров для сторон обязательно. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента получения претензии.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Срок действия настоящего договора: с момента его заключения и до полного исполнения обязательств по договору.

8.2. При заключении и исполнении договора изменение его условий в одностороннем порядке не допускается.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, один из которых передается Подрядчику и один Заказчику.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик		Подрядчик
объединение автовокзалов» г. Пенза, пр. Победы,. Номер тел/факса: (84, р/сч в Пензенском г. Пензы к/с Генеральный директор ____________ М. П.