«Городская больница» города Лысьвы

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

« ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» города ЛЫСЬВЫ

618910 Пермский край,

, факс(342E-mail: *****@***ru

№ 30/09 «18» мая 2009 года

Уважаемые участники размещения заказа!

Муниципальный заказчик МУЗ «Городская больница» (618900 Пермский край, г. Лысьва, ул. Гайдара, 1, , приглашает юридических и физических лиц для участия в запросе котировок цен на поставку: хлеба (с витаминно-минеральными премиксами) в течение: до 31 июля 2009г.

Источник финансирования заказа: средства фонда обязательного медицинского страхования.

Наименование и количество поставляемого товара представлены в таблице, прилагаемой к настоящему извещению о проведении запроса котировок цен.

Существенные условия:

1.  Поставщик отпускает товар в соответствии с предварительной заявкой, направленной посредством факсимильной и телефонной связи. При получении заявки Поставщик поставляет товар по ассортименту и количеству согласно заявке Заказчика.

2.  Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с ГОСТами и подтвержденными сертификатами качества и сертификатом соответствия (если дополнительным соглашением сторон не предусмотрено иное).

3.  Поставщик гарантирует предоставлять на поставляемую продукцию сертификаты качества, а на каждую партию продукции предоставлять качественное удостоверение. Если поставляемый товар соответствует требованиям по качеству – он не подлежит возврату.

4.  Товар доставляется транспортом Заказчика.

Максимальная цена контракта составляет - ,23 руб. (Сто тысяч двести семьдесят четыре руб. 23 копеек)

Место доставки поставляемого товара МУЗ «Городская больница» Пермский край, .

Срок поставки поставляемого товара: согласно заявки Заказчика, каждый день до 31 июля.

Срок годности товара: 72 часа.

Котировочные заявки подаются по адресу: 618900 Пермский край, г. Лысьва, ул. Гайдара, 1, МУЗ «Городская больница», 3-й этаж, кабинет экономистов.

Срок подачи котировочных заявок: до 22 мая 2009г. до 16 час. 00 мин. (местного времени).

Срок и условия оплаты поставки товара: оплата будет произведена в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет денежных средств, после поставки товара заказчику, предоставления накладной, счета-фактуры и сертификата качества.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен муниципального контракта может быть заключен не ранее чем 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания.

Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, и в которой указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены товара несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок цен признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Котировочные заявки, которые не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, или в которых предложенная цена поставляемого товара превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок цен, отклоняются.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок цен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Форма котировочной заявки, подлежащая заполнению участниками размещения заказа, прилагается к настоящему запросу котировок цен. По техническим причинам котировочные заявки принимаются только в письменной форме. Приведенная форма должна быть оформлена на фирменном бланке юридического лица, физического лица (при наличии). Котировочная заявка должна быть подписана соответственно руководителем юридического лица или непосредственно физическим лицом (индивидуальным предпринимателем, ПБОЮЛ).

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается.

Участник размещения заказа может заявиться на любое количество лотов, при этом дробление внутри лота не допускается, По лотам, на которые участник размещения заказа не заявляется, необходимо поставить прочерк в ячейке Таблицы цен на поставляемый товар (Приложение к запросу котировок цен).

Проведение переговоров между заказчиком, уполномоченным органом, комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

1.  Котировочная спецификация товара на 1 л. в 1 экз.

2.  Форма котировочной заявки на 2 л. в 1 экз.

3.  Проект муниципального контракта на 2 л. в 1 экз.

Главный врача

Приложение

к запросу котировок цен

от «___»________2009г.

Котировочная спецификация товара до 31 июля 2009г.

№ лот	Наименование поставляемого товара	Ед. измерения	Потребность (количество)	Цена за единицу товара *, руб.	Стоимость (гр.4 х гр. 5), руб.
	2	3	4	5	6
	Хлеб с витаминно-минеральными премиксами
	Хлеб ржаной (ГОСТ ), пшеничный (ГОСТ )	кг кг	852,5 4000	19,09 21	16 274,23 84 000,00
	ИТОГО				100 274,23

Примечание: * - В цену товара должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену.

Приложение

к запросу котировок цен

от «____»___________2009г.

Фирменный бланк организации, предприятия Дата подачи котировочной заявки «_____» ________________ 2009г.
МУЗ «Городская больница» 618900 г. Лысьва Пермского края, ул. Гайдара, 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Наименование юридического лица ________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

Место нахождения юридического лица ______________________________________________

Факс _____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество физического лица ___________________________________________

Место жительства физического лица ________________________________________________

Факс _____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа _________________________ __________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика________________________________________

Изучив размещенное на сайте www. adm. ***** и/или направленное Вами извещение о проведении запроса котировок цен Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить товар в соответствии с указанным запросом котировок цен на сумму _____________________________, подтвержденную Таблицей цен на поставляемый товар и Таблицей характеристик на поставляемый товар прилагаемыми, и являющимися неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки.

Срок годности товара___________________________________

Место поставки товара__________________________________

Срок поставки товара___________________________________

В случае признания Нас победителем в проведении указанного запроса котировок цен Мы обязуемся поставить товар по цене, представленной в таблице цен на поставляемый товар, и в соответствии со всеми требованиями и характеристиками поставляемого товара и согласны со сроками и условиями оплаты, указанными нами в запросе котировок цен.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

1.  Таблица цен на поставляемый товар на ___л. в 1 экз.

_____________________________ _________________________________

должность руководителя подпись /с расшифровкой

м. п.

Приложение

к котировочной заявке

к запросу котировок цен

от «___»________2009г.

Таблица цен на поставляемый товар

	Наименование поставляемого товара	Ед. измерения	Потребность (количество)	Цена за единицу товара *, руб.	Стоимость (гр.4 х гр. 5), руб.
	2	3	4	5	6
	Хлеб с витаминно-минеральными примиксами
	Хлеб ржаной (ГОСТ ) пшеничный (ГОСТ )	кг кг	852,5 4000
	ИТОГО

Примечание: * - В цену товара должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену.

_________________________________

должность руководителя подпись /с расшифровкой

м. п

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

г. Лысьва «___» ___________2009г.

МУЗ «Городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается по итогам запроса котировок, проведенного по определению Поставщика на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания: : хлеб с витаминно-минеральными премиксами: хлеб ржаной (ГОСТ ), пшеничный (ГОСТ ) (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №________ «____»_________________ Поставщик признается победителем с правом на поставку хлеба с витаминно-минеральными премиксами Заказчику согласно спецификации. Наименование, качественные характеристики, количество и цена товара предусматриваются в спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и составленной в строгом соответствии с котировочной заявкой Поставщика.

1.3.Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик принять и оплатить продукты питания на условиях настоящего контракта и дополнительных соглашений к нему.

1.4.Наименование, количество, цена, ассортимент сроки отгрузки, остаточный сроки отгрузки, остаточный срок годности ( заявка, накладная, счет-фактура и т. д.) являющийся неотъемлемой частью настоящего контракта

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Срок поставки товара до «___» _________ 2009г.

2.2. В части обязательств по расчетам контракт действует до полного выполнения обязательств

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ

3.1. Стоимость товара по контракту составляет – ______________________________________________

3.2.Поставщик предоставляет Заказчику спецификацию к контракту с перечнем товара, ценой и сроком поставки.

3.3. Оплата за товар, доставляемый по настоящему контракту, производиться Заказчиком в рублях РФ.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

4.1. При выполнении настоящего Контракта «Поставщик» обязан:

4.1.1.отпускает товар в соответствии с предъявленной заявкой, направленной факсимильной или телефонной связи. Поставщик поставляет товар по ассортименту и количеству согласно заявке Заказчика ;

4.1.2. доставка товара осуществляется транспортом Заказчика;

4.1.3.Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с ГОСТами и подтвержденными сертификатами качества и сертификатом соответствия (если дополнительным соглашением сторон не предусмотрено иное);

4.1.4. Поставщик гарантирует ежегодно предоставлять на поставляемую продукцию сертификат качества, а на каждую партию продукции предоставлять качественное удостоверение. Если поставляемый товар соответствует требованиям по качеству – он не подлежит возврату;

4.1.5. Претензии по качеству товара должны предъявляться Поставщику не позднее ___ дней с момента получения товара;

4.2. Заказчик осуществляет приемку продукции по качеству и количеству в соответствии с инструкцией Госарбитража ССР № П-6, П-7, в части, не противоречащей ГК РФ и условиям договора.

4.3 Заказчик обязан подписать и отправить поставщику оригиналы накладной и счета-фактуры в течение 3-х рабочих дней с момента получения товара.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Оплатить счет в течение 15 рабочих дней, после поставки товара заказчику.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки товара, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от общей стоимости товара за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от общей стоимости по настоящему Контракту. Заказчик вправе удержать пени с Исполнителя из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Исполнителем не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

7.3. Факт нарушения сроков поставки товара и сумма штрафа, удерживаемого с Поставщика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Поставщику.

7.4. Взыскание пени не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

7.5. За нарушение сроков оплаты товара по настоящему Контракту, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от указанной суммы.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.1.2 Нарушение Поставщиком условий Контракта, ведущих к снижению качества товара и его функциональных характеристик, предусмотренных условиями конкурсной документации;

8.1.3. Нарушение Поставщиком срока поставки товара, установленным в Контракте.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по основаниям, предусмотренным в 8.1., направляет в письменном виде уведомление другой стороне о расторжении Контракта.

8.3. Контракт считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения другой стороной уведомления о расторжении Контракта.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае смены адресов, банковских реквизитов, стороны обязуются в 3-х дневный срок письменно уведомить друг друга.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермской края.

9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

9.5.Документы, полученные посредствам факсимильной связи, признаются имеющими надлежащую юридическую силу.

9.6.Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу и только в том случае, если он оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.7. Для решения текущих вопросов по Контракту от Исполнителя назначается ответственное лицо: ___________________________________________________________ тел. ________________.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Поставщик»		«ЗАКАЗЧИК»
		МУЗ «Городская больница»
		Р/с в РКЦ г. Лысьва

Подпись

Подпись

М. П.

М. П.

Приложение

к котировочной заявке

к запросу котировок цен

от «___»________2009г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ лот	Наименование поставляемого товара	Ед. измерения	Потребность (количество)	Цена за единицу товара *, руб.	Стоимость (гр.4 х гр. 5), руб.
	2	3	4	5	6
	Хлеб с витаминно-минеральными премиксами
	Хлеб ржаной (ГОСТ ) пшеничный (ГОСТ )	кг кг	852,5 4000
	ИТОГО

Заказчик Поставщик

______________ _________________/________________

«___»____________2009г. «___»_______________2009г.

м. п. м. п.