2. Подготовка предложения на участие в отборе
2.1. Претендент вправе подать только одно предложение на участие в отборе в отношении определенного Лота. В случае установления факта подачи одним участником двух и более предложений на участие в отборе по одному Лоту и при условии, что ранее поданные предложения на участие в отборе не отозваны, все предложения на участие в отборе такого участника не рассматриваются и возвращаются.
2.2. Претендент подает предложение на участие в отборе в отношении Лота в письменном виде по форме входящей в состав документации по отбору с приложением документов, определенных документацией по отбору.
2.3. Предложение на участие в открытом отборе, все документы, приложенные к предложению, должны быть составлены на русском языке. Все документы, представленные участниками отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица.
2.4. К предложению на участие в отборе прилагается удостоверенная подписью Претендента опись представленных им документов, оригинал которой остается в комиссии по отбору, копия – у Претендента.
Документы, прилагаемые к предложению на участие в отборе:
- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) или копия документа, удостоверяющего личность (для предпринимателя, физического лица), свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (госрегистрация), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРП;
- заверенный документ, подтверждающий полномочия лица на подписание предложения на участие в отборе;
- заверенные копии лицензий, необходимых для проведения работ, свидетельства о допуске к работам, сертификатов соответствия.
2.5. Претендент подает предложение на участие в отборе с соответствующими документами в запечатанном конверте. На конверте должна стоять отметка «Предложение на участие в отборе на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» и указаны реквизиты Претендента (наименование организации или ФИО предпринимателя/физического лица, адрес, телефон, контактное лицо).
3. Подача предложения на участие в отборе
3.1. Предложение на участие в отборе в отношении Лотов подаются в комиссию по проведению открытого отбора на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома г. Череповец, ул. , второй этаж, приемная, в запечатанных конвертах с пометкой: наименование отбора, номер Лота, наименование заявителя и почтовый адрес заявителя в рабочие дни с 8час.15 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 17 час.30 мин., по пятницам: с 8 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13. час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в срок по 05.08.2010г. (включительно).
3.2. Предложение на участие в отборе оформляется в соответствии с требованиями документации по отбору и удостоверятся подписью претендента.
3.3. Претендент на участие в отборе при отправке предложения по почте несет риск того, что его предложение будет доставлена по неправильному адресу и признано опоздавшим, в соответствии с п. 4.7. настоящего раздела.
3.4. Каждое предложение на участие в отборе, поступившее в срок, регистрируется в журнале регистрации в порядке их поступления.
3.5. Претендент, подавший предложение на участие в отборе, вправе изменить или отозвать предложение на участие в конкурсе в любое время до дня и времени вскрытия конвертов с предложениями на участие в отборе.
3.6. Претендент, принявший решение изменить или отозвать свое предложение на участие в отборе, уведомляет Организатора в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения предложений на участие в отборе.
3.7. Предложения на участие в отборе, поступившие после дня и времени начала их рассмотрения на участие в отборе, признаются опоздавшими. Такие предложения не рассматриваются и в тот же день возвращаются Претендентам на участие в отборе, подавшим такие предложения.
4. Рассмотрение предложений на участие в отборе
4.1. Дата рассмотрения предложений на участие в отборе указывается в извещении.
4.2. Предварительное рассмотрение предложений подрядчиков производится управляющей организацией при наличии предложений не менее чем двух подрядчиков.
4.3. На предварительное рассмотрение предложений подрядчиков в обязательном порядке приглашается уполномоченный представитель органа местного самоуправления.
4.4. При рассмотрении предложений подрядчиков, такие предложения заносятся в протокол о рассмотрении предложений на участие в отборе: наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, а также сведения о наличии в предложении документов и материалов, предоставление которых заявителем предусмотрено документацией по отбору. Протокол рассмотрения предложений на участие в отборе ведется секретарем комиссии, подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается руководителем Организатора отбора.
4.5. Рассмотрение и оценка предложений осуществляются в целях выявления лучших условий для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией по отбору.
4.6. На основании результатов рассмотрения предложений на участие в отборе управляющей организацией по согласованию с общим собранием собственников принимается решение о выборе подрядной организации, которое оформляется протоколом. При этом управляющая организация обязана представить общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме обоснование выбора подрядной организации.
4.7. В случае если отбор объявлен несостоявшимся, Организатор отбора вправе вскрыть конверт с единственным представленным предложением на участие в отборе и рассмотреть это предложение.
5. Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
5.1. На основании принятого решения, предусмотренного 4.6. настоящей документации об отборе подрядной организации на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Заказчиком - управляющей организацией подписывается договор в соответствии с формой 3, приведенной в настоящей документации.
ФОРМА 1
Предложение
подрядной организации на проведение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
Изучив требования, предъявляемые к подрядной организации, мы, нижеподписавшиеся, принимая установленные требования и условия договора подряда, предлагаем выполнить работы по следующему многоквартирному дому:
_____________________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)
в соответствии с условиями и ценой договора подряда.
Срок выполнения работ: _______________________________________________.
Настоящим предложением подтверждаем, что _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование участника)
соответствует установленным требованиям, а именно:
1. в отношении него не проводится ликвидация;
2. в отношении него не проводится процедура банкротства;
3. его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4. у него отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
Мы обязуемся, в случае принятия нашего предложения, заключить с заказчиком договор подряда в соответствии с условиями квалификационного отбора, установить гарантийный срок на проведенные работы _________.
N | Наименование сведений | Сведения |
1 | Наименование подрядной организации/Ф. И.О. индивидуального | |
2 | Сведения о наличии свидетельства о допуске к работам, лицензий, необходимых для проведения работ, сертификатов соответствия <**> | |
3 | Информация о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту | |
4 | Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики | |
5 | Сведения о непроведении ликвидации подрядной организации или | |
6 | Цена работ или расчет определения цены работ | |
7 | Краткое изложение других основных условий предложения подрядчика |
<*> Приложить заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации.
<**> Приложить заверенные копии свидетельства о допуске к работам, лицензий/сертификатов соответствия.
<***> Приложить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
____________________
(должность)
______________________________________
(доверенность или иной документ подтверждающий полномочия)
___________________/____________________
(подпись, М. П) (фамилия, имя, отчество.)
ФОРМА 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в отборе
Настоящим ______________________________________ подтверждает, что для
(наименование организации-Претендента на участие в отборе)
участия в открытом отборе ___________________________________ нами
(указать наименование отбора с номером лота)
направляются ниже перечисленные документы.
№№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
ИТОГО |
|
___________________ ________________________ ___________________
(должность руководителя) (подпись руководителя) (Ф. И.О. руководителя)
М. П.
ФОРМА 3
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Череповец «__»_________ 2010 г.
Метллург-7», именуемое в дальнейшем Заказчик, . А. действующего на основании Устава, и ______________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________ действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству работ, по_______________________________, в соответствии со сметой Заказчика.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.3. Сроки выполнения работ: с ____ до ___________________года. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются по решению Заказчика. Изменение сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.
Допускается досрочное выполнение работ.
1.4. Контроль и приемку выполняемых работ производит Заказчик.
1.5. Настоящий договор заключен по результатам проведения открытого отбора подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов города Череповца, проведенного __________2010г., на основании Протокола___________ .
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Производить работы по капитальному ремонту согласно смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдать работы Заказчику.
2.1.3. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т. п.
2.1.4. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
2.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.
2.1.6. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
2.1.7. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также в течение работ регулярно вывозить строительный мусор.
2.1.8. Принять на себя полную ответственность за качественные и безопасные материалы и методы ремонта, в том числе за приостановку производства работ, повлекшую причинение ущерба объекту или третьим лицам.
2.1.9. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе
- сертификаты на применяемые материалы и оборудование
2.1.10. В разумный срок, установленный Заказчиком устранять замечания Заказчика о нарушении технологии ремонтных работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых работ нормативным документам и утвержденной сметной документации.
2.1.11. Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.1.12. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.13. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.
2.2.2. Произвести оплату выполненных работ по настоящему Договору.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.2. Заказчик вправе приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
-несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;
-несоответствия выполняемых работ утвержденной сметной документации;
- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.3.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ;
2.3.4. Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согласованных с Заказчиком;
2.3.5. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком;
2.3.6. Предъявлять требования к Подрядчику, связанные с устранением недостатков выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, предусмотренного: п.5.1.3. настоящего Договора, а также вправе поручить в разумный срок устранять указанные недостатки третьим лицам ;
2.3.7. При выявлении недостатков в работе Подрядчика Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;
- возмещения ущерба, причиненного имуществу Заказчика, третьим лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору или ущерба, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с их объемом, качеством и сроками их выполнения, предусмотренными Договором;
2.4.2. Требовать предоставления документации, необходимой для выполнения работ;
2.4.3. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и привлекать, с согласия Заказчика, третьих лиц для выполнения отдельных видов работ.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Оплата по настоящему Договору производится за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, местного бюджета и средств населения путем безналичного перечисления.
3.2. Стоимость работ и затрат по настоящему договору устанавливается в рублях РФ, составляет _________________________руб. и включает в себя стоимость материалов и оборудования и определяется в соответствии со сметой Заказчика.
3.3. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по настоящему договору на основании актов приема-сдачи выполненных работ, подписанных надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.
3.4. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после окончательной сдачи результатов работы на основании актов, согласованных сторонами, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок.
4. Сдача-приемка работ
4.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о завершении работ с участием Подрядчика принять выполненную работу, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.
4.2. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Заказчику в соответствии с актами выполненных работ.
Акты выполненных работ принимаются Заказчиком к проверке только при предъявлении Подрядчиком исполнительной документации по выполненным работам в том числе:
1. акты на скрытые работы;
2. акты на испытание систем и оборудования;
3. сертификаты на применяемые материалы и оборудование, Подрядчик несет ответственность за недоброкачественность применяемого им материала;
4.3. Проверенные Заказчиком акты выполненных работ по форме КС-2 подписываются Заказчиком и Подрядчиком.
4.4. Проверенные Заказчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 подписываются Заказчиком и Подрядчиком.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, акты выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.
4.6. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком и справки о стоимости выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Подрядчик гарантирует:
5.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническими условиями, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.
5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
5.1.3. Качество результата работ в течение 5 лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ в соответствии с действующими нормативами.
5.2. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в течение гарантийного срока.
5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Договора может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - все стороны поровну.
Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от цены Договора за каждый календарный день просрочки.
6.2. За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, установленных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки до полного устранения недостатков.
6.3. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.
6.4. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить
обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.
8. Срок действия Договора. Расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, предупредив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
8.2.1. Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
8.2.2. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;
8.2.3. Систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятельность.
8.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, он обязан
уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой Заказчиком по акту.
9. Дополнительные условия
9.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Приложения: Локальный сметный расчет
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Металлург-7»
Юр. адрес:, г. Череповец, 162612
ул. Первомайская, д. 21
Факт. адрес:, г. Череповец, 162602
ул. Сталеваров, д. 42
Тел./
ИНН:
КПП:
№ СЧЕТА:
филиал 3467 ВТБ 24 (ЗАО)
БИК:
КОР/СЧ:
________________ ___________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


