Котировочная документация (стр. 2 )

3.6. Сдача выполненных работ по Договору осуществляется в соответствии с календарным планом работ (Приложение ).

3.7. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения от Подрядчика извещения (уведомления) о готовности результатов работ к сдаче сообщает ему состав приемочной комиссии и срок приемки приемочной комиссией Заказчика результатов выполненных работ.

3.8. Приемка работ заключается в рассмотрении и оценке результатов выполненных работ, соответствия качества предъявленной документации и других материалов требованиям ГОСТов, СНИПов и т. д. и настоящего Договора. Приемка работ заключается также в анализе качества принятых технических решений и в подтверждении результатов работ проведением испытаний.

3.9. Результаты приемки работ приемочной комиссией Заказчика оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией, утверждаемым руководителем Заказчика и руководителем Подрядчика.

3.10 . Результаты выполненных работ принимаются Заказчиком путем подписания Актом сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости работ и затрат (КС-3) на основании соответствующего Акта о приемке в эксплуатацию законченного текущим ремонтом объекта приемочной комиссией Заказчика.

3.11. При отсутствии недостатков результаты выполненных работ принимаются Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости работ и затрат (КС-3) на основании соответствующего Актом сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня начала приемки работ приемочной комиссией.

3.12. При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их устранения.

3.13. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене работ определенной Договором.

4.  СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Стоимость работ и материалов по Договору составляет: _____________ рублей (_____________) в т. ч. НДС–18% – _____________ рублей (________________________), в соответствии с локальной сметой (Приложение ).

4.2.  После подписания настоящего Договора в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней Заказчик вносит на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж, в размере 30% стоимости Договора.

4.3.  Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета и счета-фактуры.

4.4.  Оплата осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

4.5.  Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент надлежащего списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

4.6.  Оплата выполненных работ, в соответствии с календарным планом (Приложение ), осуществляется с учетом процентного соотношения стоимости выполненных работ на основании локальной сметы (Приложение ), к общей стоимости Договора за вычетом авансового платежа.

5.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязуется:

5.1.1.  Выполнить Работы, предусмотренные п.1.1. своими силами в полном объеме и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

5.1.2.  Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

5.1.3.  В период проведения Работ обеспечивать своими силами и за свой счет круглосуточную охрану монтируемого оборудования, материалов и узлов.

5.1.4.  Для выполнения Работ на Объекте Заказчика использовать свои материалы и оборудование.

5.1.5.  Осуществлять систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку рабочих мест, с вывозом строительного мусора с территории Заказчика.

5.1.6.  Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих выполняемой Работе, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.7.  Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

5.1.8.  Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.  Для реализации настоящего Договора Заказчик обязуется:

5.2.1.  Обеспечить допуск на территорию Объекта Заказчика персонал Подрядчика.

5.2.2.  Освободить площади для проведения работ и обеспечить готовность объектов для производства Подрядчиком порученных ему по настоящему Договору Работ.

5.2.3.  Производить оплату выполненных Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.2.4.  Нести ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору Подряда в соответствии с законодательством РФ.

5.2.5.  Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.  ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Для обеспечения нормальных и безопасных условий труда рабочих Подрядчика, Подрядчик руководствуется действующими Правилами и Положениями по технике безопасности и охране труда. В случае отсутствия безопасных условий труда для рабочих Подрядчик вправе прекратить Работы до их обеспечения.

6.2. Происшедший несчастный случай расследуется и учитывается представителями Подрядчика происходящей Работы. Комиссия, проводившая расследование, письменно  информирует администрацию Заказчика, на Объекте которого производились Работы, о произошедшем несчастном случае, а также о результате расследования, согласно Трудовому кодексу РФ, Постановлению Министерства труда и социального развития от 01.01.01 г. № 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", иных Федеральных законов и нормативных правовых Актов.

6.3.  Подрядчик обязан назначить из числа своих работников лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, лицо, ответственное за электрохозяйство (имеющее группу по электробезопасности не ниже III-ей), и письменно уведомить об этом Заказчика.

6.4. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить установку и регулярно проверять противопожарное оборудование, оборудование обеспечения жизнедеятельности и прочее оборудование, необходимое для обеспечения безопасного выполнения работ на Объекте и следить за тем, чтобы оно всегда находилось в исправном состоянии.

6.5.  Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика о любых происшествиях, приведших к смерти, нанесению травмы или вреда имуществу и произошедших с работниками или по вине работников Подрядчика.

6.6.  Подрядчик несет всю ответственность за предоставление медицинских услуг, а также средств и помещений для оказания первой медицинской помощи своему персоналу.

6.7.  В случае, если любому из работников Подрядчика потребуется медицинская помощь, предоставляемая вне Объекта, включая транспортировку до места осуществления такой помощи, Подрядчик должен незамедлительно оплатить такие услуги напрямую лицам или организациям, их предоставившим.

6.8.  При производстве работ Подрядчик несет всю ответственность, связанную с обеспечением на Объекте Заказчика, предоставляемых под работы, необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и внутриобъектового режима, а также всю ответственность за причинение вреда здоровью персонала, привлеченного Подрядчиком и задействованного в выполнении инспекции или приемке работ.

6.9. Любая ситуация, возникшая по вине Подрядчика и представляющая угрозу здоровью людей, находящихся на Объекте, или любое нарушение Подрядчиком, его работниками правил охраны труда, пожарной и санитарной безопасности может служить, по усмотрению Заказчика, основанием для того, чтобы приостановить работы, проводимые с нарушением указанных правил, до момента устранения нарушений. В любом случае Подрядчик несет полную ответственность за допущенные с его стороны нарушения законодательства.

6.10. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ. Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам по охране труда, пожарной и санитарной безопасности.

6.11. Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, соответствующую квалификацию персонала и соблюдение ими правил охраны труда и инструкций по охране труда.

6.12. Подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска. Представитель Подрядчика, выдавший наряд-допуск, обязан осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

6.13. Все используемые Подрядчиком в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

6.14. Подрядчик должен поддерживать порядок, чистоту и безопасность в зонах, где он производит работы. По завершении какой-либо части работ Подрядчик должен немедленно вывезти из рабочей зоны все свое оборудование, строительную технику, временные сооружения и оставшиеся материалы, которые не будут использоваться в данной зоне или около нее во время проведения последующих работ и не складировать на Объекте посторонние материалы, а так же массы грунта от проведения земляных работ.

7.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

7.1.  Договорные отношения прекращаются исполнением Сторонами в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.  Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:

- задержки Подрядчиком начала производства Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- аннулирования лицензий на деятельность, других Актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

7.3.  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- остановки Заказчиком выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.

7.4.  Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор:

- по обоюдному согласию;

- в других, предусмотренных законодательством РФ случаях.

7.5.  Настоящий Договор считается расторгнутым по истечению 5 (пяти) календарных дней с момента получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору полностью или частично.

7.6.  Все взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора.

8.  ГАРАНТИИ

8.1.  Подрядчик выполняет перед Заказчиком гарантийные обязательства за качественное выполнение Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2.  Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

8.3.  Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами.

8.4.  Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком в период гарантийного срока и, обязуется обеспечивать прибытие необходимых специалистов круглосуточно, в течение одного часа с момента обращения Заказчика по указанным в п.2.2.2 настоящего Договора реквизитам.

8.5.  Подрядчик обязуется организовать круглосуточный прием заявок (круглосуточную «горячую линию») на устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком в период гарантийного срока.

8.6.  Если в период гарантии обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

9.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1.  В случае нарушения срока выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных Работ, начиная со дня, следующего после дня окончания Работ, предусмотренного п.2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.

9.2.  В случае нарушения срока окончательной оплаты Работ согласно п.3.3, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы, начиная со дня, следующего после дня возникновения обязательства по оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.

9.3.  Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

10.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

10.1.  Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимномусогласию Сторон, что оформляется в виде дополнительного соглашения, которое становится с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2.  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров и/или путем направления Стороне письменной претензии. Претензионный порядок урегулирования разногласий является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить на нее в 15 (пятнадцати) - дневный срок с даты получения.

11.2. В случае не достижения согласия в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с Законодательством РФ.

12.  ФОРС-МАЖОР

12.1.  При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, или других независящих от Сторон непредвиденных обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более двух месяцев, то Стороны рассмотрят вопрос о целесообразности дальнейшего исполнения условий настоящего Договора.

12.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно извещать о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1.  Срок действия настоящего Договора – с момента подписания настоящего Договора до 31 декабря 2013 года.

14.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1.  Представители Подрядчика, получившие доступ к информации Заказчика, имеющей конфиденциальный характер, обязаны хранить служебную и коммерческую тайну Заказчика в отношении полученной информации. В случае разглашения указанной информации Подрядчик обязан возместить Заказчику нанесенный ущерб.

14.2.  Заказчик предоставляет Подрядчику перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и (или) имеющий конфиденциальный характер и порядок обращения с ними.

14.3.  Подрядчик при проведении работ на территории Заказчика:

- ознакомить лично всех своих работников и довести до всех подчиненных требования о пропускном и внутриобъектовом, в части касающейся работников Подрядчика при проведении работ по Договору под роспись;

- извещать Заказчика об увольнении работников организации.

14.4.  Подрядчик обязуется не позднее 3 рабочих дней до начала выполнения работ согласовать с Заказчиком список своих работников.

14.5.  Подрядчик обязан выполнять работы на территории Заказчика в строго установленное время. Для получения доступа работников в нерабочие и праздничные дни на территорию Заказчика, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком время, срок и количество работников Подрядчика, необходимых для работ по Договору в указанные дни.

15.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

15.1.  При выполнении своих обязательств по договору, Исполнитель обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства РФ.

15.2.  У Заказчика принята экологическая политика и внедрена система экологического менеджмента, с которой можно ознакомиться на сайте www. *****.

16.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.  Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения настоящего Договора для создания условий по противодействию «коммерческому подкупу». В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия по «коммерческому подкупу», Сторона обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней уведомить о подобных фактах другую Сторону.

16.2.  По требованию Стороны-уведомителя другая Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней создать комиссию по служебному расследованию и финансировать ее работу. В случае отказа от проведения служебного расследования другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор по собственному усмотрению.

16.3.  Все уведомления и сообщения (кроме вызова специалистов Подрядчика для устранения неисправностей в период гарантийного срока) должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу или доставлены лично по юридическим адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

16.4.  Настоящий Договор заключается путем направления одной Стороной оформленного экземпляра Договора другой Стороне, считается заключенным с даты подписания и действует до 31 декабря 2013 года.

16.5.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.6.  Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

16.7.  Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами законодательства РФ.

Приложения:

Приложение – Техническое задание

Приложение – Локальная смета

Приложение – Календарный план работ

3.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик

» Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Петропавловская Крепость, литера В. Московская печатная фабрика – филиал » Фактический адрес: р/с в России» г. Москва к/с Тел.: Тел.: , Факс: эл. почта: *****@***ru

_________________________ Юридический адрес: _____________________________________ Фактический адрес: _____________________________________ ИНН ___________ КПП _____________ р/с ___________________________ в ___________________________ БИК ___________________ к/с ___________________________ Тел./факс _________________________

Директор __________________________

Московской печатной фабрики

- филиала » __________________________

__________________ __________________________

«____» ____________ 2013 года «____» ___________ 2013 года

Приложение к договору № _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению детского оздоровительного лагеря

(ДОЛ) «Родина» техническими средствами охраны

Москва 2013 г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Предмет ТЗ: Оснащение детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Родина» системой охранной и тревожной сигнализации.

Описание объекта: объект занимает 11 гектар и состоит из 29 зданий и строений (в том числе зданий и строений на этапе строительства и этапе проектирования).

Охране подлежат здания и сооружения, перечисленные в таблице 1.

Обоснование для реализации требований безопасности

Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

·  Попытка несанкционированного проникновения в помещения извне через уязвимые места в период охраны.

·  Попытка укрыться в одном из охраняемых помещений перед сдачей под охрану, либо проникновение через капитальные строительные конструкции, не подлежащие блокировке техническими средствами охраны периметра.

·  Хищение, уничтожение и (или) порча материальных ценностей, угроза жизни и здоровью сотрудников и посетителей в период работы объекта.

·  Авария или умышленное отключение сети 220В.

·  Обрыв или замыкание сигнальных и информационных сетей, попытка установки в сигнальной сети устройства, имитирующего оконечное устройство.

·  Несанкционированное изменение алгоритмов работы систем безопасности.

Для предотвращения указанных действий предлагаются следующие меры:

·  Блокировать двери помещений: «на открывание» (магнито-контактный извещатель), «на проход» (поверхностный оптико-электронный пассивный извещатель) и «на разбитие» стекла (акустический извещатель).

Общие требования к ТСО

1.  Требования по назначению:

·  защита жизни и здоровья сотрудников и посетителей (отдыхающих).

·  защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте.

·  защита собственных ресурсов системы и ТСО при попытках несанкционированного доступа к ним.

2.  Требования по размещению основного оборудования: в месте, исключающем доступ посторонних лиц и находящемся в охраняемом помещении.

3.  Требования по обеспечению безопасности персонала и отдыхающих:

·  устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

·  ТСО, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

·  Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности.

·  Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности.

4.  Требования к продолжительности непрерывной работы.

·  Система должна функционировать круглосуточно при номинальном питающем напряжении сети.

5.  Требования к электропитанию.

·  Электропитание ТСО осуществляется по первой категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220В, 50Гц, от отдельной группы электрощита, находящегося в охраняемом помещении. Кроме того, необходимо предусмотреть независимое автономное питание, обеспечивающее работу ПКП и извещателей в течении не менее, чем 48 часов в дежурном режиме.

6.  Требования к гарантийным обязательствам.

·  В течени гарантийного срока с момента приемки комплекса ТСО в эксплуатацию монтажная организация производит гарантийный ремонт, при условии соблюдения собственником объекта режимов и условий эксплуатации.

7.  Требования к техническому обслуживанию и ремонту:

·  Блоки и модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из резерва без дополнительной или с минимальной настройкой.

·  Обслуживание устанавливаемого оборудования и систем в целом должно производиться специально обученным персоналом Исполнителя.

·  Периодическое регламентное обслуживание должно производиться не чаще одного раза в три месяца, за исключением случаев, особо оговоренных в документации.

·  Должна быть предусмотрена поставка необходимого количества устройств и узлов в резерв для оперативного ремонта. Состав резерва устанавливается в ходе разработки Технического проекта

Требования к системе охранной и тревожной сигнализации

1.  Технические средства охранной и тревожной сигнализации должны обеспечивать:

·  Ручное управление постановкой / снятием с охраны.

·  Контроль состояния системы.

2.  Система охранной и тревожной сигнализации должна обеспечивать:

·  Регистрацию факта нарушения рубежа охраны.

·  Постановку и снятие зон с охраны.

·  Контроль состояния шлейфов сигнализации.

·  Отображение тревожных извещений.

Требования к оборудованию

Для оборудования объектов системой охранной сигнализации использовать приборы ИСО Орион (Болид):

·  Сигнал-10

·  Сигнал-20П

·  С2000-4

·  С2000-М

·  С2000-К

·  С2000-БИ

·  Источник питания РИП-12

Извещатели:

·  Извещатели объемного и поверхностного обнаружения

·  Акустические извещатели (на разбитие стекла)

·  Магнито-контактные извещатели

·  Активный ИК-барьер ABX

Требования к выполнению работ

1.  Размещение оборудования:

Приборы С2000-М, С2000-БИ должны быть размещены в помещении поста охраны детского лагеря.

Прибор С2000-К должен быть размещен в гараже и в администрации спального корпуса на 1 этаже.

Приборы С-2000-4 должны быть размещены во всех гостевых домиках, в гостевом банном комплексе, трансформаторной подстанции и медицинском корпусе.

Приборы Сигнал-20П размещены в спальном корпусе, складах и гараже.

Прибор Сигнал-10 в столовой, котельной и насосной станции (ВЗУ).

2.  Корпус столовой 2 этаж (окна с улицы) и котельной оснастить активными ИК-барьерами.

Спальный корпус 3 этаж комната 323 (бельевая) оснастить охранными извещателями. Шлейфы сигнализации вывести на прибор со световой индикацией.

3.  По окончании работ, исполнитель обязан представить:

• комплект исполнительной документации;

• техническую документацию предприятий-изготовителей оборудования;

• сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

• проектную документацию.

Перечень регламентирующих документов

·  РД 78.36.. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

·  РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

·  РД 78.36.002-99. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

·  РД 78.36.. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны.

·  РД 78.36.. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов.

·  РД. 78.36.. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

Перечень зданий и сооружений, подлежащих оснащению системой охранной и тревожной сигнализации

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Количество охраняемых помещений	Тип извещателей	Кол-во шт.
1	Спальный корпус	11	Магнитноконтактный	12
Акустический датчик разбития стекла	9
Пассивный охранный объемный оптико-электронный	11
2	Столовая	5	Магнитноконтактный	5
Активный ИК-барьер	6
3	Мед. корпус	1	Магнитноконтактный	2
Акустический датчик разбития стекла	1
Пассивный охранный объемный оптико-электронный	1
4	Гостевой домик 1	3	Магнитноконтактный	1
Комбинированнный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой	3
5	Гостевой домик 2	3	Магнитноконтактный	1
Комбинированнный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой	3
6	Гостевой домик 3	3	Магнитноконтактный	1
Комбинированнный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой	3
7	Гостевой банный домик	2	Магнитноконтактный	2
Пассивный охранный объемный оптико-электронный	1
8	Гостевой 2х этажный дом	3	Магнитноконтактный	1
Пассивный охранный объемный оптико-электронный	2
9	Котельная	5	Магнитноконтактный	4
Активный ИК-барьер	2
Пассивный охранный объемный оптико-электронный	4
10	Насосная станция	2	Магнитноконтактный	1
Акустический датчик разбития стекла	5
Пассивный охранный объемный оптико-электронный	2
11	Трансформаторная	4	Магнитноконтактный	4
12	Склады	8	Магнитноконтактный	8
Пассивный охранный объемный оптико-электронный	8
13	Гараж	8	Магнитноконтактный	12
Пассивный охранный объемный оптико-электронный	14
Активный ИК-барьер	2
Акустический датчик разбития стекла	2

Система видеонаблюдения