Контракт

ПРОЕКТ

____________________________КОНТРАКТ

на выполнение подрядных работ для ____________________ нужд

«______» _____________2008 год № ________

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «___________________заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ________________,

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________, действующего на основании____________________________, и

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, вместе именуемые «Стороны» на основании результата открытого аукциона по выбору подрядной организации (протокол аукционной комиссии от «____»_____________200___ года №____) заключили настоящий ______________контракт на выполнение работ для ________________ нужд (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Стороны заключили настоящий контракт, в соответствии с которым Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан ___________ значения в муниципальном районе _________________ район РБ, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспортных средств (далее – работы), ________________ заказчик через Заказчика обязуется принять выполненные работы, а Заказчик обеспечить целевое направление Подрядчику средств, полученных от ____________________ заказчика, в размерах и формах, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

1.2.2. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения работ:

дата начала работ - с момента заключения контракта;

дата окончания работ - 24.00 час. 31 декабря 2009 года.

1.3. Конкретные виды и объемы работ по допустимому уровню содержания конструктивных элементов дороги (проезжей части, земляного полотна и полосы отвода, искусственных сооружений, обустройства и обстановки дороги), сроки выполнения определяются в соответствии Техническим заданием (Приложение ).

1.4. Выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта, Подрядчиком осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом от «___»____________200___ года, регистрационный номер ГС - _________________________________________, срок действия до ____________________.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных настоящим контрактом, составляет __________________ тыс. руб., в том числе НДС ____________ тыс. руб., с распределением по срокам в соответствии с Техническим заданием (Приложение ) и Графиком выполнения работ (Приложение ).

2.2. Стоимость работ, предусмотренных настоящим контрактом, не подлежит корректировке в течение текущего финансового года за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.

__________________заказчик вправе при исполнении контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком ________________заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

2.3. Стороны принимают на себя обязательства по заключению дополнительных соглашений к контракту при изменении лимитов финансирования, утвержденных Правительством Республики Башкортостан.

2.4. Изменение стоимости работ осуществляется путем подписания дополнительных соглашений.

3. Порядок приемки и оплаты выполненных работ

3.1. Заказчик может осуществлять авансирование Подрядчика в размере до 30% от стоимости работ, предусмотренной на текущий финансовый год, но не более размера обеспечения контракта. Погашение аванса осуществляется ежемесячно в течение текущего года путем удержания суммы, определенной как произведение стоимости принятых к оплате работ на величину процентов, которую выданный аванс составляет от стоимости работ, предусмотренной на текущий год.

3.2. Подрядчик сдает, а ________________заказчик через Заказчика, действующего на основании ___________________контракта на выполнение функций заказчика по содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан ____________значения в муниципальном районе ______________________ район РБ от_____________ № _______, принимает выполненные работы ежемесячно путем подписания Заказчиком соответствующих промежуточных актов приемки выполненных работ. Подрядчик не позднее 25 числа каждого текущего месяца представляет Заказчику на подписание:

·  акт приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ (далее – форма № КС-2);

·  справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС - 3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ (далее – форма № КС-3);

·  бухгалтерскую справку о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации (далее – бухгалтерская справка).

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 и бухгалтерской справки подписывает их, либо дает Подрядчику письменный мотивированный отказ.

3.3. Заказчик осуществляет целевое направление средств Подрядчику после подписания формы № КС-2, формы № КС-3 и бухгалтерской справки по мере поступления средств от _________________заказчика.

3.4. Финансирование работ осуществляется денежными средствами в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств (бюджета Республики Башкортостан или бюджета муниципального района ________________ район РБ).

3.5. Заказчик осуществляет целевое направление средств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности подрядчика

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнять работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан _____________значения в муниципальном районе __________________ район РБ в соответствии с Техническим заданием (Приложение ) и требованиями, предъявляемыми государственными стандартами и другими нормативными документами к состоянию проезжей части, обочин, обстановке пути, земляного полотна, искусственных сооружений, а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами;

4.1.2. Принимать все необходимые меры, в том числе противопаводковые, по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан ___________ значения в муниципальном районе __________________ район РБ от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние и вызванных несанкционированными действиями юридических и/или физических лиц (включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки пути и так далее, а также проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, масса нагрузки на ось или габариты которых превышают допустимые значения). Подрядчик не имеет права использовать полосу отвода, а также придорожную полосу в рекламных либо коммерческих целях;

4.1.3. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование;

4.1.4. Производить сбор информации и предоставлять Заказчику:

·  Обзорную справку о количестве ДТП на обслуживаемых автомобильных дорогах общего пользования Республики Башкортостан местного значения, заверенную в органах ГИБДД, в срок на 10-ый день после отчетного периода (ежемесячная, квартальная, годовая);

·  Информацию обо всех случаях порчи автомобильных дорог и сооружений на них, о самовольной застройке полосы отвода и придорожной полосы, устройстве несанкционированных съездов, установке рекламных щитов, разрушениях от стихийных бедствий, хищений элементов обустройства автомобильных дорог (по факту обнаружения) с обязательным составлением соответствующих актов;

·  Информацию о состоянии проезда на автомобильных дорогах общего пользования Республики Башкортостан _________ значения в зимний период, о ходе прохождения весеннего паводка, ледохода, а также других чрезвычайных ситуаций;

·  Информацию о наличии техники, занятой на работах по содержанию, и ее техническом состоянии (квартальная).

4.1.5. Согласовать подбор состава асфальтобетонной смеси, используемой для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, с Заказчиком до непосредственного ее использования;

4.1.6. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта;

4.1.7. В нештатных ситуациях в целях обеспечения безопасности участников движения и пассажиров Подрядчик обязан с момента обнаружения самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам автомобильных дорог и сооружений на них с последующей оплатой выполненных работ.

При этом нештатными ситуациями являются: ДТП, препятствующие бесперебойному и/или безопасному движению транспортных средств, неблагоприятные погодные условия, размывы и/или разрушения автомобильных дорог и сооружений на них и другие чрезвычайные обстоятельства;

4.1.10. Участвовать совместно с органами ГИБДД в комиссиях по разбору причин ДТП, произошедших в связи с ненадлежащим выполнением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан ____________ значения в муниципальном районе ___________________ район РБ, и/или с несоблюдением сроков выполнения указанных работ;

4.1.11. Вести учет ДТП в специальном журнале в установленном порядке и по первому требованию предъявлять его Заказчику, а также проводить служебные проверки причин и обстоятельств ДТП, возможной причиной которых явилось ненадлежащее выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан ______________значения в муниципальном районе __________________ район РБ, и/или несоблюдение сроков выполнения указанных работ;

4.1.12. Совместно с Заказчиком осуществлять контроль за соблюдением выданных технических условий на переустройство воздушных, подземных инженерных сооружений и коммуникаций, строительство объектов придорожного сервиса и прочих объектов в полосе отвода и придорожной полосе. При обнаружении нарушений технических условий сообщать об этом Заказчику, а также принимать меры по предупреждению и устранению выявленных нарушений.

4.2. Подрядчик обязан назначить своего представителя и выдать ему доверенность на право подписания форм № КС-2, №КС-3 и бухгалтерской справки с обязательным предоставлением заверенной копии этой доверенности Заказчику.

5. Обязанности Заказчика и __________________ заказчика

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить целевое направление средств в соответствии с пунктом 2.1. настоящего контракта;

5.1.2. Осуществлять подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего контракта, не реже одного раза в месяц по результатам обследований (осмотров) обслуживаемых Подрядчиком автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан ___________ значения в муниципальном районе __________________район РБ, а также анализа состояния конструктивных элементов в соответствии с Техническим заданием (Приложение ).

5.1.3. Передавать Подрядчику разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан ____________значения в муниципальном районе _________________ район РБ по завершению их строительства, реконструкции или ремонта, а также дислокации дорожных знаков и паспорта на автомобильные дороги по мере их изготовления.

5.1.4. Передавать Подрядчику копии технических условий на переустройство воздушных, подземных инженерных сооружений и коммуникаций, строительство объектов придорожного сервиса и прочих объектов в полосе отвода и придорожной полосе для осуществления совместного контроля за их соблюдением.

5.2. Заказчик обязан назначить своих представителей, которые с момента заключения настоящего контракта будут осуществлять контроль и технический надзор за соответствием выполненных работ СНиП, государственным стандартам и выдать им доверенности на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерских справок.

5.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых в соответствии с настоящим контрактом средств и соблюдением договорной дисциплины.

5.4. ___________________заказчик обязан:

5.4.1. Обеспечить на основе представленных Заказчиком документов, определенных в __________________контракте о выполнении функций заказчика по содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан _________ значения в муниципальном районе __________________район РБ в 2009 году от __________ № _______, представление:

в соответствии с Соглашением, заключенным с главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан – Министерством строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан - отчетов об объемах выполненных работ;

в Территориальное финансовое управление Министерства финансов Республики Башкортостан документов, необходимых для финансирования выполненных работ и произведенных затрат.

5.4.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых в соответствии с настоящим контрактом средств и соблюдением договорной дисциплины.

6. Контроль и надзор Заказчика

6.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль:

·  за ходом и качеством выполняемых работ;

·  за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций;

·  за соблюдением графика выполнения работ.

6.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от утвержденного Технического задания и действующих нормативно-технических документов.

6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены дефекты, выражающиеся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок исправить выявленные дефекты.

6.4. Осуществляя контроль над выполнением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7. Привлечение к выполнению работ субподрядной организации

7.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (далее субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

7.2. В случае привлечения к выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом, субподрядчиков объем работ, выполняемых субподрядчиками, не должен превышать 50 % от общего объема работ, предусмотренного настоящим контрактом.

7.3. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком

8. Гарантии качества по выполненным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (в том числе и в случаях, когда к выполнению работ были привлечены субподрядчики) в соответствии с настоящим контрактом.

8.2. В случае обнаружения дефектов, ухудшающих условия движения транспортных средств по дорогам, а также при выявлении фактов выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях.

8.4. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ.

9. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик несет перед Подрядчиком ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязан возместить _______________заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств. Убытки, понесенные Заказчиком, могут быть взысканы в полной сумме сверх установленной настоящим контрактом неустойки.

9.3. В случае нарушения обязательств, принятых на себя Подрядчиком в соответствии с настоящим контрактом, __________________ заказчик либо Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты следующих неустоек:

·  за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, определенных Техническим заданием (Приложение ), - 2/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости данных работ за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ;

·  за нарушение сроков выполнения работ по устранению выявленных дефектов в порядке, предусмотренном пунктом 8.2. настоящего контракта, - 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости данных работ за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ;

9.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств, оговоренных пунктом 1.1. настоящего контракта.

9.5. Стороны предусматривают претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров.

9.6. Стороны предусматривают, что в случае возникновения спорных ситуаций и/или разногласий заинтересованная сторона должна направить нарочным либо заказным письмом с уведомлением о получении, другой стороне претензию, составленную в письменной форме.

9.7. Ответ на претензию должен быть направлен в срок, указанный в претензии. В случае если такой срок в претензии не указан - в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

9.8. В случае не достижения согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

9.9. Непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы, за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.

9.10. В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения контрактных отношений.

9.11. Подрядчик несет ответственность перед ______________________заказчиком и третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего содержания Подрядчиком автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан ____________ значения в муниципальном районе ____________________район РБ.

9.12. При наличии ДТП на автомобильных дорогах общего пользования Республики Башкортостан ___________ значения в муниципальном районе ________________ район РБ, произошедшего по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, установленных в судебном решении, Заказчик при подписании Справки о стоимости выполненных работ производит снятие 5% от принятого в месяц совершения ДТП объема работ (за каждое ДТП) от принимаемых к оплате у Подрядчика работ по содержанию автомобильных дорог в месяц вынесения судебного решения. Подрядчик также обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате ДТП, в том числе понесенные им при возмещении перед третьими лицами.

10. Прекращение обязательств и расторжение контракта

10.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим контрактом, прекращает указанные обязательства.

10.2. Настоящий контракт может быть изменен в части объемов работ или расторгнут _________________заказчиком либо Заказчиком в случае уменьшения или прекращения финансирования из (бюджета Республики Башкортостан или бюджета муниципального района _____________ район РБ). При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до расторжения настоящего контракта.

10.3. В случае расторжения контракта Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Подрядчика, подтвержденных соответствующими документами.

10.4. _________________ заказчик либо Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта и возмещения убытков в следующих случаях:

·  трехкратный срыв Подрядчиком выполнения своих обязательств, определенных Техническим заданием;

·  несоблюдение Подрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим контрактом и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Заказчиком форм № КС-2 по причине такого несоблюдения;

·  лишения Подрядчика права на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений соответствующих уровней ответственности (лицензии).

10.5. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим контрактом.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению физическим и юридическим лицам, не связанным с исполнением настоящего контракта без согласия сторон.

11.2. Настоящий контракт составлен в 4-х (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.3. Любые изменения и / или дополнения к настоящему контракту, оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего контракта.

11.4. Стороны устанавливают, что уступка прав требования по настоящему контракту без согласия всех сторон недопустима.

11.5. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-ти (пяти) дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан

12.Юридические адреса реквизиты и подписи сторон.

12.1.Юридические адреса и реквизиты Сторон:

_________________ заказчик
Адрес
Телефон
ОГРН
ИНН
Банковские реквизиты

Заказчик
Адрес
Телефон
ОГРН
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Подрядчик
Адрес
Телефон
ОГРН
ИНН
Банковские реквизиты

12.2.Приложения к настоящему контракту:

12.2.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан ________________значения муниципального района __________________ район Республики Башкортостан (в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000) (Приложение ).

12.2.2. Техническое задание (Приложение ).

12.2.3. График выполнения работ (Приложение )

12.3. Подписи Сторон:

________________заказчик	Заказчик	Подрядчик
Должность		Должность		Должность
Ф. И.О		Ф. И.О		Ф. И.О.
Полномочие		Полномочие		Полномочие
Подпись		Подпись		Подпись
Место печати		Место печати		Место печати