Госдуратсвенный контракт

государственный контракт № _________

НА ПОСТАВКУ ____________________________________________________

наименование поставляемого товара

г. Москва "___"__________200_г.

От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная академия тонкой химической технологии имени », именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________,

полное наименование организации

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________,

Должность, фамилия И. О.

действующего на основании Устава (Свидетельство о регистрации от «____» _________ ____ г.

№ _______, выданное __________________), с другой стороны, а также на основании и решения Единой конкурсной комиссии о признании победителя и присуждении Государственного контракта (Протокол комиссии №___ от «___» ________ 200_г.) заключили настоящий Государственный Контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Государственного Контракта

1.  Определения

В настоящем Контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее значение:

«Заказчик» означает Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Московская государственная академия тонкой химической технологии им. » (МИТХТ им. );

«Поставщик» означает ________________________________________________;

полное наименование поставщика

«Грузополучатель» и «Склад» означают Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная академия тонкой химической технологии им. » ( г. Москва, проспект Вернадского, дом 86), которому передаются поставляемое Оборудование и в складские помещения которого осуществляется поставка оборудования.

2. Предмет Контракта

2.1. Поставщик обязуется передать в обусловленные Заказчиком сроки с «_____» _________ 200_ г. по «____» __________ 200_ г. закупаемое оборудование для ___________________________________________________________________

наименование подразделения закупаемой продукции

(далее – Товары, Оборудование), а Заказчик обязуется принять Оборудование и оплатить его стоимость в соответствии с Порядком расчетов, изложенных в п. п. 5.1-5.3. Контракта.

2.2. Оборудование, поставляемое в рамках настоящего Государственного контракта, его ассортимент и наименование, производитель, страна происхождения, модель и цена, указывается в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту).

3. Страна происхождения

3.1. В случае если Оборудование, поставляемое в рамках настоящего Контракта, имеет происхождение за пределами Российской Федерации, Поставщик вправе документально подтвердить Заказчику, что Оборудование выпущено в свободное обращение на территории Российской Федерации.

II. Цена Контракта

4. Цена Контракта

4.1. Цены на Товары устанавливаются в валюте Российской Федерации.

4.2. Цена Контракта составляет __________ (_____________________) рублей, сумма

цифрами прописью

НДС (18%) составляет ___________ рублей, в соответствии с утвержденным Сторонами Спецификацией и Протоколом согласования Цены Контракта (Приложения №1 и № 2 к настоящему Контракту).

4.3. Цена Контракта включает стоимость самого Оборудования, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Платежи и порядок расчетов

5.1. Заказчик оплачивает поставку товара Поставщику по настоящему Контракту поэтапно. Аванс в форме банковского перевода 30% от Цены Контракта на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с момента заключения Контракта. (Заказчик производит 100% оплату Поставщику контрактной цены Оборудования на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта).

5.2. Окончательный расчет за поставленное Оборудование осуществляется переводом оставшейся суммы на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с момента подписания Поставщиком и Грузополучателем Акта сдачи-приемки Товара.

5.3. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в валюте Российской Федерации.

5.4. Оплата производится по ценам, указанным в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту).

5.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Ш. Права и обязанности сторон

6. Использование контрактной документации и информации

6.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

6.2 Поставщик не должен, без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию, определенные в пункте 7.1. настоящего Контракта, кроме, как в целях надлежащего исполнения Контракта.

7. Патентные права

7.1 Поставщик настоящим гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товаров или любой их части в Российской Федерации.

7.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, Грузополучателем будут полностью возмещены Поставщиком.

8. Упаковка.

8.1. Поставщик обязуется обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до склада Заказчика.

8.2. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Каждая единица товара по каждой позиции должна быть упакована в соответствующую ей тару, включая все запасные части, расходные материалы и принадлежности.

9. Поставка и документация

9.1. Поставщик обязуется осуществить поставку на условиях DDP (адрес Склада Заказчика) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000.

9.2 Поставка должна быть осуществлена в течение срока, указанного в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), исчисляемого с даты поступления платежа на счет Поставщика.

9.3. Поставщик обязуется передать Заказчику следующие документы:

- счет-фактуру;

-товарную (товарно-транспортную) накладную;

- нормативно-техническую документацию на русском языке.

9.4. Доставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.

9.5. Датой поставки оборудования считается дата приемки Оборудования Заказчиком и подписания Сторонами товарно-транспортной накладной.

9.6. Риск случайной гибели или порчи Оборудования переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки Оборудования Заказчиком и подписания Сторонами товарно-транспортной накладной и Акта сдачи-приемки товара.

9.7. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания последним товарно-транспортной накладной и Акта сдачи-приемки товара. Факт передачи подтверждается печатью Заказчика и наличием подписи уполномоченного лица.

10 Запасные части и расходные материалы

10.1. В течение срока гарантийного обслуживания, который установлен в п.13.9, Поставщик или любой авторизованный им сервисный центр обязуется использовать только запасные части, авторизованные Производителем и Поставщиком.

11. Гарантия

11.1. Поставщик гарантирует соответствие Оборудования действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к такого рода изделиям.

11.2. Поставщик обязан передать вместе с Оборудованием документы, подтверждающие качество Оборудования и его соответствие требованиям настоящего контракта.

11.3. Гарантийный срок эксплуатации указывается в паспорте или гарантийном талоне и составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки и акта исполнения всех обязательств по Государственному контракту.

Гарантийные обязательства Поставщика прекращают действовать в случае:

- нарушения Заказчиком или третьими лицам целостности упаковки Товара в отсутствии представителя Поставщика;

- нарушения Заказчиком или третьими лицам условий эксплуатации поставленного Товара;

- использования расходных материалов, не предназначенных для эксплуатации с данным Товаром;

- иных неисправностей, вызванных умышленными или неумышленными действиями Заказчика или других лиц, в том числе и при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Поставщик гарантирует, что Оборудование передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

11.5. При наступлении гарантийного случая, кроме оговоренных в п.11.3 настоящего Контракта, Заказчик направляет Поставщику «Акт о непригодности к эксплуатации» с перечислением всех выявленных неисправностей. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязуется в срок не позднее тридцати рабочих дней с момента получения Акта устранить неисправности или произвести замену. Гарантийный срок продлевается на период устранения неисправностей.

Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать ___ (______) месяцев/дней/недель с момента получения Акта от Заказчика о выявленных неисправностях.

11.6. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара, в том числе и с доставкой его к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), несет Поставщик.

IV. Порядок завершения Поставки

13. Завершение Поставки

13.1. При завершении поставки Оборудования Стороны подписывают Акт сдачи-приемки товара.

13.2. В случае невыполнения тех или иных обязательств по Контракту, неполноты представленных отчетных документов сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) дней после подписания товарно-транспортной накладной и Акта сдачи-приемки товара. Поставщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены Контракта.

13.3. Если при завершении поставки будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий Контракта, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению Сторон с указанием срока их выполнения и стоимости.

V. Ответственность сторон

14. Просрочка исполнения Контракта Поставщиком

14.1. Поставка Товаров должна осуществляться Поставщиком в сроки, указанные в п.2.1.

14.2 Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Поставщик или его субподрядчик(и) не смогут предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременной поставки Товаров, Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). Продление срока выполнения Контракта должно быть оформлено сторонами в письменном виде путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

15. Неисполнение условий Контракта, возмещение убытков, неустойка.

15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику.

15.2. Заказчик может в течение 30 рабочих дней письменно предъявить претензии Поставщику и потребовать срочного и надлежащего выполнения обязательств по Контракту или возврата части денежных средств.

15.3. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего Контракта Заказчик прекращает финансирование Контракта и требует бесспорного возвращения перечисленных средств в неисполненной части, а настоящий Контракт считается расторгнутым.

15.4. В случае некомплектной поставки или поставки Оборудования, не соответствующего условиям настоящего Контракта и Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), Поставщик обязан в сроки, оговоренные настоящим Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, а также претензионными письмами Заказчика, осуществить доукомплектацию, заменить Оборудование или вернуть затраченные на них средства по требованию Заказчика

15.5. В случае, если Поставщик не может поставить Оборудование в сроки, предусмотренные Контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Контракта вычитает из Цены Контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную одной сотой процента (0,01%) от цены задержанных Товаров за каждую неделю просрочки до момента фактической поставки. Указанный вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы ближайшего(их) платежа(ей) на сумму неустойки. Максимальная сумма вычитаемого процента - 10% (десяти процентов). После достижения этого максимума Заказчик рассматривает вопрос о расторжении Контракта в соответствии с пунктом 20.1. настоящего Контракта. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по Контракту

15.6. Поставщик может быть освобожден от уплаты неустойки, если Заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной и стороны договорятся о продлении сроков выполнения Контракта без применения неустоек.

VI. Другие условия

16. Внесение поправок в Контракт

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту осуществляются письменно, в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту, подписанных обеими сторонами.

17. Передача прав

17.1. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия Заказчика.

18. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

18.1. Стороны безусловно освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего Контракта в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также актов законодательных и исполнительных органов, обязательных для исполнения любой из сторон. Поставщик не лишается Гарантии выполнения Контракта и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу невыполнения его условий, если и насколько просрочка исполнения Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом непреодолимой силы.

18.2. Для целей настоящей статьи «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика. Такие обстоятельства могут включать, но не ограничиваться, войнами или революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами или эмбарго на поставки грузов.

18.3. При возникновении непреодолимой силы Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.

19. Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий

19.1 Заказчик может расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

(а) если Поставщик не может поставить Оборудование в сроки, предусмотренные Контрактом, или в течение периода продления этого Контракта, предоставленного Заказчиком в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Контракта; или

(б) если Поставщик не может выполнить какие-либо из своих обязательств по Контракту.

19.2. Если Заказчик расторгает Контракт полностью или частично согласно пункту 20.1 настоящего Контракта Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность в соответствии с п. п. 15.3.-15.6.

20. Расторжение Контракта в силу неплатежеспособности

20.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется без выплаты компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

21. Расторжение Контракта в силу целесообразности

21.1. Заказчик может в любое время полностью или частично расторгнуть Контракт в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть указано, почему расторжение целесообразно для Заказчика, оговариваться объем аннулированных контрактных обязательств Поставщика, а также дата вступления в силу такого расторжения.

21.2. Товары, уже произведенные и готовые к отправке в течение тридцати (30) дней после получения Поставщиком уведомления о расторжении, должны быть приняты Заказчиком или Грузополучателем на условиях и по Ценам Контракта. В отношении остальных Товаров Заказчик может сделать следующий выбор:

(а) потребовать изготовления и поставки любой их части на условиях и по ценам Контракта; и/или

(б) отказаться от оставшихся Товаров и выплатить Поставщику неустойку в размере 50% от их стоимости.

22. Решение спорных вопросов

22.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним, в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.

22.2. Если в течение тридцати (30) рабочих дней после начала таких официальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд по месту Ответчика для разрешения возникшего спора.

22. Уведомления

25.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма или телеграммы, телекса или факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений: г. Москва, проспект Вернадского, дом 86.

Адрес Поставщика для направления уведомлений: _______________________________

почтовый индекс, адрес

25.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

26. Перечень приложений.

26.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

(1) Спецификация (Приложение )

(2) Протокол согласования Цены Контракта (Приложение )

Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах – один для Заказчика, один для Поставщика.

VII. Срок действия контракта и юридические адреса сторон

27. Вступление Контракта в силу и срок действия Контракта.

27.1. Обязательства сторон по настоящему Контракту вступают в силу с момента подписания и регистрации Контракта Заказчиком.

27.2. Срок действия Контракта до «___» ____________ 200_ г.

28. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: МИТХТ им. Юр. адрес: г. Москва, проспект Вернадского, дом 86. Почтовый адрес: г. Москва, проспект Вернадского, дом 86.	Поставщик:
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:

Ректор МИТХТ им.	______________________________________________ должность руководителя
___________________ "___"_____________200__ г.	___________________ ______________ подпись Ф. И.О. "___"_____________200__ г.

СОГЛАСОВАНО

Инициатор закупки ___________________

Ф. И.О.

Приложение

к государственному контракту

№ ______________от «___»___________ 200__ г.

спецификация

НА ПОСТАВКУ _______________________________________

Наименование закупаемой продукции

№	Наименование товара	Цена	Кол-во	Ед.	НДС	Сумма
1
Итого
В том числе НДС

Ректор МИТХТ им.	______________________________________________ должность руководителя, наименование организации
___________________ "___"_____________200__ г.	___________________ ______________ подпись Ф. И.О. "___"_____________200__ г.

СОГЛАСОВАНО

Инициатор закупки ___________________

Ф. И.О.

Приложение

к государственному контракту

№ ______________от «___»___________ 200__ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ _______________________________________

Наименование закупаемой продукции

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная академия тонкой химической технологии имени » , с одной стороны, и ____________________________________________ в лице _______________________________,

полное наименование организации должность руководителя, Ф. И.О. полностью

с другой стороны, пришли к соглашению о Цене Контракта в сумме ________ (_____________)

цифрами прописными буквами

рублей.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Поставщиком и Заказчиком.

Ректор МИТХТ им.	______________________________________________ должность руководителя, наименование организации
___________________ "___"_____________200__ г.	___________________ ______________ подпись Ф. И.О. "___"_____________200__ г.

СОГЛАСОВАНО

Инициатор закупки ___________________

Ф. И.О.