Образцы форм и документов для заполнения участниками

Образцы форм и документов для заполнения участниками

ФОРМА 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на завершение работ по объекту: «Реконструкция существующих зданий ЦРБ под стационар на 270 койко-мест и поликлиники на 450 посещений в смену в р. п. Мошково, II очередь»

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование организации-участника размещение заказа)

открытом аукционе на завершение работ по объекту «Реконструкция существующих зданий ЦРБ под стационар на 270 койко-мест и поликлиники на 450 посещений в смену в р. п. Мошково, II очередь» нами направляются ниже перечисленные документы.

№№ п\п	Наименование документа	Кол-во листов
1.	Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, качестве работ, услуг (по форме 2)
2.	Анкета участника размещения заказа (по форме3)
3.
4.
5.
7.
8.
9.

ФОРМА 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Администрация Мошковского района.

Адрес: Новосибирская обл., р. п.Мошково, ул. Советская, 9.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

Изучив документацию об аукционе на право заключения контракта на _________________________________________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________,

(наименование организации – Участника размещения заказа)

почтовый адрес, _________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, включая индекс)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

1. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, предусмотренные Уполномоченным органом, Заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

2. Предложение имеет следующие приложения:

2.1. Описание предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг на ___ стр.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость контракта. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость в точном соответствии с Техническим заданием и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении контракта, в том числе все расходы на проведение работ, оказание услуг, перечисленных в Техническом задании.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства предоставить обеспечение исполнения контракта по форме и в соответствии с требованиями Информационной карты и подписать контракт с Заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе, в срок ___ дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

5. В случае, если наше предложение на аукционе будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с Заказчиком, мы обязуемся предоставить обеспечение исполнения контракта по форме или в соответствии с требованиями Информационной карты и подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

6. Мы подтверждаем, что в отношении ________________________________, не проводится

(наименование организации - Участника размещения заказа)

процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании _________________________________, банкротом и об открытии конкурсного производства, мы

(наименование организации - Участника размещения заказа)

подтверждаем неприостановление деятельности _________________________________,

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе, а также отсутствие у _________________________________, задолженности по начисленным налогам, сборам и

(наименование организации - Участника размещения заказа)

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф. И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наши юридический и фактический адреса, телефон: ________________________________________________________________________________

9. Уведомление о допуске (не допуске) к участию в аукционе просим сообщить по: _______________________________________________________________________________

указать способ связи (по факсу или письменно по адресу) и реквизиты для связи

Руководитель организации _____________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________ (Ф. И.О.)

МП (подпись)

Приложение к ФОРМЕ 2

Описание предлагаемого к поставке товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.  При выполнении работ по завершению реконструкции ЦРБ под стационар будут применены следующие методы и технологии:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. При выполнении работ будут использованы следующее материалы и оборудование:

№ п\п	Наименование товара, комплектность	Модель, артикул	Наименование производителя	Страна происхождения
1	Вентиляторы канальные прямоугольные
2	Автоматические выключатели
3	Электронный счетчик электроэнергии трехфазный

Технические характеристики вентилятора канального прямоугольного:

№ п\п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Напряжение/Частота	В/50 Гц
Фазность	~
Потребляемая мощность	Вт
Ток	А
Макс. расход воздуха	м3/час
Частота вращения	мин-1
Макс. температура перемещ. воздуха	град.°С
Уровень звукового давления на расст.3м	дБ(А)
Класс защиты двигателя
Тип термозащиты
Вес	кг
Регулятор скорости, электронный	частотный
Вставки гибкие (соединение шинорейка)
Материал корпуса (оцинкованная сталь, да, нет)
Наличие встроенных термоконтактов с выводами (да/нет)
Гарантийный срок эксплуатации	месяц

Технические характеристики электронного счетчика электроэнергии трехфазного:

№ п\п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Класс точности
2.	Измеряемая мощность
3.	Кол. направлений измерения активно-реактивной энергии и мощности
4.	Номинальное напряжение,	В
5.	Номинальный(макс) ток,	А
6.	Диапазон температур,	С
7.	Потребляемая мощность,	ВА
8.	Межповерочный интервал,	лет
9	Масса,	кг
10	Габариты,	мм
11	Запись и хранение измеренных данных в энергонезависимой памяти (да/нет)
12.	Отображение информации на ЖКИ дисплее (да/нет)
13	Хранение профиля мощности (1-45 мин.) и журнала событий (да/нет)
14	Гарантийный срок эксплуатации	лет

Руководитель организации _____________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

м. п.

ФОРМА 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1.  Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия имя, отчество, серия и номер паспорта, дата и место выдачи (для физического лица): (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
2.  Юридический адрес участника	Страна
Адрес
3.  Почтовый адрес участника (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица)	Страна
Адрес
Телефон
Факс
Участник размещения заказа вправе дополнительно сообщить о себе следующие данные:
4.  Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности
5.  Регистрационные данные: 5.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации)
5.2. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
5.3. Размер уставного капитала
5.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника)
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих документов: –  Свидетельство о государственной регистрации; –  Информационное письмо об учете в ЕГРПО; –  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
6.  Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

–  формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

–  акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1.  ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2.  ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации ___________________ _____________________

(подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

Главный бухгалтер ___________________ _____________________

(подпись) (Ф. И.О.)

ФОРМА 4

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

__________________________________________ именуемое далее «Гарант», в лице

_____________________________________________________________________, действующего на основании Устава, ________________________________________________________, настоящим гарантирует, что выплатит Администрации Мошковского района ( Новосибирская обл, р. п.Мошково, ул. Советская, 9), далее именуемому «Бенефициаром», сумму гарантии в размере 459 504 (четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот четыре) рублей в случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения _______________________________________, далее именуемое «Принципал»:

обязательств Подрядчика, предусмотренных муниципальным контрактом №___ от __________г. на завершение работ по объекту: «Реконструкция существующих зданий ЦРБ под стационар на 270 койко-мест и поликлиники на 450 посещений в смену в р. п. Мошково, II очередь», (далее Контракт), за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, предусмотренных п. 6.1 указанного контракта.

Гарант обязуется произвести оплату по настоящей Гарантии в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара, содержащего указание на то, что Принципал не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства по Контракту с приложением следующего документа:

- копия подписанного Принципалом и Бенефициаром Контракта, заверенная печатью Бенефициара.

Обязательство Гаранта по выплате обеспечения конкурсной заявки считается исполненным надлежащим образом после зачисления суммы требования на счет Бенефициара.

Настоящая гарантия является безотзывной.

Банковская гарантия вступает в силу со дня следующего за днем подписания Принципалом и Бенефициаром Контракта и действует по 31 декабря 2010г. включительно.

Право требования к Гаранту по настоящей гарантии не может быть передано другому лицу.

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии должно быть представлено в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара, либо уполномоченным им по доверенности лицом, и заверено печатью Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму. К требованию, подписанному уполномоченным лицом должна быть приложена доверенность, выданная руководителем Бенефициара.

Требование Бенефициара должно быть предъявлено Гаранту до истечения указанного в настоящей гарантии срока.

К настоящей гарантии применяется право Российской Федерации. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.

ФОРМА 5

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____

к государственному (муниципальному) контракту № ____ от "__"______ ___ г.

г. _______________ "___"__________ ____ г.

Администрация Мошковского района, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующ___ на основании __________,

и _____________, именуем__ в дальнейшем "Поручитель", в лице ______________, действующ___ на основании __________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Государственным (муниципальным) заказчиком за исполнение ______________ (далее - "Поставщик, Исполнитель, Подрядчик") всех своих обязательств по государственному (муниципальному) контракту № ___ от "__"______ ___ г., заключенному между Государственным (муниципальным) заказчиком и Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) (далее - "контракт") на основании размещения заказа _________________________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) перед Поставщиком за исполнение обязательств Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) по контракту, указанному в п. 1.1 настоящего договора, включая возврат суммы аванса, убытки и уплату штрафных санкций, предусмотренных контрактом, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) своих обязательств по контракту, за исключением случая, предусмотренного п.2.2 настоящего договора. Поручитель дает согласие настоящим договором отвечать за исполнение указанных обязательств в случае универсального правопреемства на стороне Поставщика (Исполнителя, Подрядчика).

2.2. Поручитель не отвечает по гарантийным обязательствам Поставщика (Исполнителя, Подрядчика).

2.3. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

- невозврат аванса в случаях, предусмотренных контрактом.

- неоплата штрафных санкций за просрочку срока поставки товара, срока выполнения работ, предусмотренных контрактом.

2.4. Заказчик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) нарушениях контракта, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) своих обязательств перед Поставщиком.

2.5. В случае если Поручитель оплатит все задолженности Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) перед Заказчиком по договору поставки, к нему переходят права Заказчика в объеме фактически удовлетворенных требований.

2.6. В течение трех дней после исполнения Поручителем обязательств Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) Заказчик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования Заказчика к Поставщику (Исполнителю, Подрядчику), и передать права, обеспечивающие эти требования.

3. СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

3.2. Поручительство прекращается по основаниям, предусмотренным законом.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

4.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

4.2. В случае недостижения согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в арбитражном суде Новосибирской области.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах - по одному для каждой из сторон и один экземпляр для Поставщика (Исполнителя, Подрядчика).

5.2. Поручитель ознакомлен с контрактом, указанным в п.1.1 настоящего договора. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан предоставить Поручителю копию указанного контракта.

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Поручитель: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Поручитель:

________________________ ________________________

М. П. М. П.

ФОРМА 6

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ №

ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по государственному

(муниципальному) контракту на выполнение подрядных

работ.

г. «___» ______ 2009 г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____________________________., действующего на основании _________________________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, за­клю­чи­ли на­стоя­щий Договор о ни­же­сле­дую­щем:

1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА

1.1. Страховщик на основании Заявления на страхование, Правил страхования и условий настоящего Договора обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении страхового случая[1] произвести выплату страхового возмещения.

1.2. По на­стоя­ще­му договору Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить убытки, причиненные Выгодоприобретателю – Администрации Мошковского района, по Муниципальному контракту на завершение работ по объекту: «Реконструкция существующих зданий ЦРБ под стационар на 270 койко-мест и поликлиники на 450 посещений в смену в р. п. Мошково, II очередь» № ____________ от ___________ 2009 г., (далее по тексту «Контракт») в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по Контракту на завершение работ по объекту: «Реконструкция существующих зданий ЦРБ под стационар на 270 койко-мест и поликлиники на 450 посещений в смену в р. п. Мошково, II очередь». Сумма страхового возмещения включает в себя как убытки Выгодоприобретателя, так и неустойку, штрафы, подлежащие уплате Выгодоприобретателем в соответствии с условиями контрактов (договоров, соглашений), заключенных Выгодоприобретателем с третьими лицами и возникшую вследствие неисполнения / ненадлежащего исполнения Страхователем условий Контракта.

1.3. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются условия “Правил страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту" ______________________. (далее – Правила страхования), Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и получил их при подписании настоящего Договора. В случае противоречия положений настоящего договора Правилам страхования приоритетную силу имеют положения настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. По условиям настоящего Договора страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. Страховым случаем признается факт наступления ответственности Страхователя вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, наступивший в результате следующих событий, произошедших в течение срока действия договора страхования:

2.1.1. финансовой несостоятельности Страхователя, подтвержденной вступившим в законную силу определением арбитражного суда о введении в отношении Страхователя процедуры наблюдения или иной процедуры банкротства;

2.1.2 случайной гибели или повреждения имущества, поставляемого (строящегося) по Контракту;

2.1.3. противоправных действий третьих лиц (кроме работников Страхователя);

2.1.4. стихийных бедствий – чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств (землетрясение, ураган, наводнение, град, ливень, оползень и т. п.);

2.1.5. непредвиденной и непреднамеренной остановки деятельности Страхователя (начало остановки деятельности должно произойти в пределах срока действия договора) в результате пожара, наводнения, противоправных действий третьих лиц, аварий и иных аналогичных событий – в случае, если общий срок остановки превысит один месяц (непрерывно);

2.1.6. принятия государственными либо муниципальными органами власти правового акта, в том числе лишение Страхователя лицензии на осуществление строительной деятельности по контракту, в результате которого Страхователь теряет возможность исполнить свои обязательства перед Выгодоприобретателем;

2.1.7. неумышленных действий работников Страхователя;

2.1.8. нарушения своих обязательств со стороны контрагента (в том числе субподрядчика) Страхователя, не являющегося Выгодоприобретателем (произошедшее не по вине Страхователя),

2.1.9. отсутствия на рынке товаров, необходимых для исполнения Страхователем обязательств, обусловленных договором (контрактом), если такое отсутствие не могло быть при должной степени осторожности и осмотрительности предугадано Страхователем на момент заключения Договора.

2.2. Страховой случай признается произошедшим, если событие, указанное в п. 2.1.1-2.1.9 настоящего договора (с учетом п. 2.3. настоящего договора), имело место в период действия настоящего договора, и причинно-следственная связь между фактом возникновения ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Контракта и вышеуказанным событием подтверждена документально, в том числе решением суда.

2.3. Не признается страховым случаем факт возникновения ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если прямой или косвенной причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта явились следующие события:

2.3.1. воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

2.3.2. военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия;

2.3.3. гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки;

2.3.4. изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение имущества (являющегося объектом договора между Страхователем и Выгодоприобретателем или иного имущества Страхователя, необходимого для выполнения обязательств по контракту) по распоряжению государственных органов;

2.3.5. аннулирование задолженности или перенос сроков погашения задолженности в соответствии с двухсторонними правительственными и многосторонними международными соглашениями;

2.3.6. неисполнение (ненадлежащее исполнение) Выгодоприобретателем своих встречных обязательств по Контракту перед Страхователем;

2.3.7. отказ финансового (кредитного) учреждения в кредитовании деятельности Страхователя;

2.4. В соответствии с настоящим договором, не подлежат возмещению Страховщиком неустойки, проценты за просрочку, штрафы и иные санкции, предусмотренные по условиям Контракта к уплате Страхователем в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Контракта и носящие характер мер по обеспечению исполнения обязательств по Контракту.

2.5. По настоящему Договору установлена страховая сумма в размере: _____________ (_____________________________________________) рублей __ копеек.

2.6. Страховой тариф по договору: ___ % от страховой суммы.

2.7. Страховая премия по настоящему Договору составляет ________________ (_______________________________) рублей __ копеек и должна быть уплачена единовременно, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

2.8. Договор страхования вступает в силу с _______2009г. и действует по «____» _____ _______г.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Страховщик обязан:

3.1.1. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем;

3.1.2. соблюдать условия Правил страхования и договора.

3.2. Страхователь обязан:

3.2.1. при заключении Договора сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;

3.2.2. уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные Договором;

3.2.3. в период действия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;

3.2.4. соблюдать условия Правил страхования и договора;

3.2.5. обеспечить участие представителя Страховщика во всех комиссиях и судебных разбирательствах по факту наступления страхового случая.

3.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик обязан:

3.3.1. выяснить обстоятельства наступления события;

3.3.2. после получения необходимых документов, при признании наступившего события страховым случаем, составить страховой акт, определить размер ущерба и произвести расчет суммы страхового возмещения;

3.3.3. выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований) в установленный договором страхования срок

3.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:

3.4.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней), уведомить об этом Страховщика.

3.4.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков (согласно ст. 962 ГК РФ расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными);

3.4.3. принять все возможные меры для выполнения обязательств по Контракту;

3.4.4. по требованию Страховщика предоставить ему свободный доступ к документам, позволяющим выяснить обстоятельства наступления события и размер причиненного убытка;

3.4.5. представить Страховщику документы, необходимые для установления обстоятельств страхового случая и размера убытков от него, в том числе:

- товаросопроводительные документы;

- платежные поручения;

- переписку с контрагентом;

- документы правоохранительных и специальных органов надзора и контроля (пожарные, аварийные и другие службы);

- вступившее в законную силу решение суда;

- экономические и бухгалтерские материалы и расчеты;

- учетные документы, счета и квитанции;

- заключения и расчеты юридических, консалтинговых, аудиторских и других специализированных организаций.

3.4.6. принять все меры, предусмотренные действующим законодательством, по осуществлению права требования к лицу, по чьей вине обязательства по Контракту не были исполнены надлежащим образом.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

4.1. Под убытком понимаются расходы, которые Выгодоприобретатель произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы Выгодоприобретателя, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

4.2. В соответствии с гражданским законодательством, при определении размера убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где Страхователем должно быть исполнено обязательство.

4.3. Подлежат возмещению только документально подтвержденные убытки Выгодоприобретателя, находящиеся в прямой причинно-следственной связи со страховым случаем.

4.4. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком исходя из размера убытков, причиненных Выгодоприобретателю в результате наступления страхового случая, определяемого на основании вступившего в законную силу решения суда, либо в случае досудебного урегулирования – на основании документов правоохранительных и специальных органов надзора и контроля (пожарные, аварийные и другие службы), экономических и бухгалтерских материалов и расчетов, учетных документов, счетов и квитанций, представленных Страхователем и/или Выгодоприобретателем, заключений и расчетов юридических, консалтинговых, аудиторских и других специализированных фирм.

4.5. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений, других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.

4.6. Убытки в виде упущенной выгоды, причиненные Выгодоприобретателю в результате наступления страхового случая, подлежат возмещению за период, не превышающий одного года со дня истечения срока действия договора страхования.

4.7. Размер страхового возмещения не может превышать страховой суммы, установленной настоящим Договором.

4.8. Выплата страхового возмещения производится на основании:

- заявления на выплату страхового возмещения;

- страхового акта, составленного Страховщиком после получения всех документов, необходимых для признания события страховым случаем и определения размера подлежащих возмещению убытков в соответствии с п. 3.4.5. настоящего Договора.

4.9. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в 10-дневный срок (за исключением выходных и праздничных дней) со дня поступления Страховщику заявления на выплату страхового возмещения и документов, подтверждающих обстоятельства страхового случая и размер понесенных Выгодоприобретателем убытков.

Выгодоприобретатель вправе потребовать выплаты страхового возмещения в части конкретных, документально подтвержденных убытков, причиненных ему в результате наступления страхового случая. В таком случае 10-дневный срок исчисляется со дня предоставления всех необходимых документов, относящихся к данным убыткам. Заявление такого требования Выгодоприобретателем не лишает его права требовать в дальнейшем возмещения иных убытков, причиненных ему в результате наступления страхового случая.

4.10. В случае самостоятельного возмещения Страхователем убытков в добровольном порядке (с предварительного письменного согласия Страховщика) либо на основании решения суда, Страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения Страхователю.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением и прекращением действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В рамках настоящего Договора Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств любого порядка, о которых Сторонам стало известно.

6.2. Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга об изменениях своих юридических, почтовых и банковских реквизитов.

6.3. В случае если отдельные положения настоящего Договора становятся недействительными или вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, остальные положения сохраняют силу.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра обладают равной юридической силой.

Приложения:

1. Правила страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту _______________________.

2. Заявление на страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страхователь	Страховщик
Ад­рес:	Ад­рес:
Телефон:	Телефон:
Бан­ков­ские ре­к­ви­зи­ты:	Бан­ков­ские ре­к­ви­зи­ты:
ИНН	ИНН
От Страхователя	От Страховщика
__________________ /_____________/	_____________ /_____________/

[1] Страховой случай — свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.