Конкурсная документация по процедуре привлечения выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в соответствии с муниципальной адресной программой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012 год»

Утверждаю:

Директор

_____________

21 августа 2012 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по процедуре привлечения выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в соответствии с муниципальной адресной программой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012 год».

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Раздел I Общие сведения о проведении конкурса 3

1. Законодательное регулирование 3

2. Организатор квалификационного отбора подрядных организаций 4

3. Предмет квалификационного отбора 4

4. Источник финансирования и порядок оплаты 5

5. Стоимость работ по оснащению многоквартирного дома

коллективными приборами учета 5

6. Предоставление документации по квалификационному отбору 5

7. Внесение изменений в документацию по квалификационному отбору 5

8. Отказ от проведения квалификационного отбора 6

9. Требования, предъявляемые к участникам отбора 6

10. Подготовка заявки и приложений для участия

в квалификационном отборе 7

11. Порядок проведения квалификационного отбора 7

12. Критерии оценки заявок на участие в квалификационном отборе

и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в отборе 8

13. Заключение договора 9

14. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников

квалификационного отбора, урегулирование споров 9

Раздел II Техническая часть 11

Раздел III Информационная карта 12

Раздел IV Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 15

Раздел V Образец маркировки конверта 16

Раздел VI Формы документов по оформлению

конкурсной документации. 17

Раздел VII Форма проекта договора подряда 21

Раздел I

Общие сведения о проведении конкурса

1.  Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая конкурсная документация по процедуре привлечения управляющей организацией многоквартирных домов (далее МКД) подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в соответствии с муниципальной адресной программой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012 год».

1.2 Термины, применяемые в настоящей конкурсной документации:

квалификационный отбор – способ определения подрядной организации для выполнения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;

заказчик - выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация;

договор подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета (далее - договор подряда) - договор, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам квалификационного отбора;

организатор квалификационного отбора - выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация либо юридическое лицо, привлеченное на основании договора заказчиком для осуществления функций организатора квалификационного отбора;

комиссия – коллегиальный рабочий орган, формируемый заказчиком;

участник квалификационного отбора – подрядная организация, осуществляющая деятельность по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета;

предмет квалификационного отбора – право заключения договора на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета, включенного в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012 год» (далее Программа);

документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки участников квалификационного отбора по их квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта, условиях и процедурах квалификационного отбора, основных условиях договора на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета;

заявка на участие в квалификационном отборе - комплект документов, составленных с соблюдением условий документации, содержащих предложение участника квалификационного отбора на право заключить договор подряда и сведения о соответствии участника квалификационного отбора установленным критериям оценки предложений подрядчиков;

ТС – прибор учета тепловой энергии;

ГВС – прибор учета горячего водоснабжения;

ХВС – прибор учета холодного водоснабжения;

ЭС – прибор учета электроэнергии;

ГС – газовый прибор учета.

2.  Организатор квалификационного отбора подрядных организаций.

2.1. Организатором квалификационного отбора подрядных организаций является .

2.1.1. Организатор квалификационного отбора осуществляет следующие функции:

- организует подготовку документации;

- предоставляет документацию и дает необходимые разъяснения по ней;

- обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в квалификационном отборе, до момента рассмотрения, поданных заявок квалификационной комиссией.

2.1.2. Организатору квалификационного отбора, запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников квалификационного отбора. Одному или нескольким участникам квалификационного отбора не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

2.2. Заказчиком квалификационного отбора выступает ;

2.2.1. Заказчик квалификационного отбора осуществляет следующие функции:

- принимает решение о проведении квалификационного отбора и несет расходы по его организации;

- издает распорядительный документ о проведении квалификационного отбора;

- определяет условия проведения квалификационного отбора (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников квалификационного отбора, место и сроки проведения квалификационного отбора и др.);

- обеспечивает участникам квалификационного отбора возможность посещения объекта квалификационного отбора;

- утверждает результаты квалификационного отбора;

- заключает в срок, установленный документацией, договор подряда с организацией, определенной по итогам квалификационного отбора.

3.  Предмет квалификационного отбора.

3.1. Предметом отбора является право на заключение договора подряда между заказчиком и подрядной организацией на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета, информация о которых должна указываться в Информационной карте квалификационного отбора.

4.  Источник финансирования и порядок оплаты.

4.1. Заказчик направляет средства на финансирование договора подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета, который будет заключен по результатам квалификационного отбора.

4.2. Оплата производится по безналичному расчету.

4.3. По договору подряда возможна предоплата в размере, не превышающем 30% от стоимости работ.

5. Стоимость работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета.

5.1. Стоимость работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета указывается в технической части конкурсной документации в разделе «Сметная документация».

6.  Предоставление документации по квалификационному отбору.

6.1. Конкурсная документация по квалификационному отбору предоставляется заказчиком или организатором всем желающим в порядке, опубликованном в информационной карте.

6.2. Конкурсная документация представляется в электронном виде на сайте www. *****. При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе, утвержденный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия по отбору будет руководствоваться текстом документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником отбора неофициально.

7.  Внесение изменений в документацию по квалификационному отбору.

7.1 Заказчик вправе в любое время (но не позднее, чем за два дня предшествующих дню окончания срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе) внести изменения в документацию о проведении квалификационного отбора. При этом организатор размещает на сайте и направляет в письменной форме всем лицам, выразившим желание участвовать в квалификационном отборе, текст внесенных изменений.

7.2. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник отбора не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении отбора и в конкурсную документацию.

8.  Отказ от проведения квалификационного отбора.

8.1. Заказчик, вправе отказаться от проведения квалификационного отбора.

8.2. Извещение об отказе от проведения квалификационного отбора организатор размещает на сайте и направляет в письменной форме всем лицам, выразившим желание участвовать в квалификационном отборе, но не позднее двух дней до окончания срока подачи заявки.

9.  Требования, предъявляемые к участникам отбора.

9.1. В настоящем отборе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

9.2. Участники квалификационного отбора должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие разрешительных документов на выполнение работ;

- обладание профессиональными, техническими навыками, ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями необходимыми для выполнения работ (с применением новых технологий и современных материалов);

- не проведение ликвидации участника квалификационного отбора – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника квалификационного отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника квалификационного отбора в порядке, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в квалификационном отборе;

- отсутствие у участника квалификационного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- обладание опытом работы (копии договоров, подтверждающих опыт работы по аналогичным объектам, положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам на объектах строительства и капитального ремонта жилищного фонда);

- применение расценок с учетом коэффициентов действующих на территории муниципального образования.

9.3. Подрядная организация, выразившая желание принять участие в квалификационном отборе должна представить заявку и следующие документы:

- заявка на участие в квалификационном отборе и заполненная анкета участника квалификационного отбора (приложение к настоящему порядку);

- учредительные документы (устав), заверенную руководителем предприятия (индивидуальным предпринимателем) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- заверенную руководителем предприятия (индивидуальным предпринимателем) копию приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора;

- копии документов на право производства работ (СРО);

- справку об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет;

- документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника квалификационного отбора.

10.  Подготовка заявки и приложений для участия в квалификационном отборе.

10.1.Требования к форме заявки на участие в квалификационном отборе:

- участник квалификационного отбора подает заявку в письменной форме, в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование отбора с указанием даты его проведения;

- заявленная стоимость работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета, должна быть подтверждена сметным расчетом, произведенным в соответствии с действующими нормами и расценками;

- все документы, входящие в состав заявки на участие в квалификационном отборе должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык);

- в заявке должно содержаться сопроводительное письмо, а также опись всех приложенных документов с указанием количества листов;

- все листы заявки на участие в квалификационном отборе должны быть пронумерованы и прошиты. Все страницы представленных документов должны быть завизированы руководителем (уполномоченными лицами) и скреплены печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных руководителями (уполномоченными лицами). Все документы должны иметь четкую печать текстов;

- в случае если заявка на участие в квалифицированном отборе подписана уполномоченным лицом, к ней должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявку. В таком случае заявка принимается при предъявлении уполномоченным лицом паспорта;

- лица, подавшие заявку на участие в квалификационном отборе вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время, но не позднее окончательного срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе;

-  уведомление участника квалификационного отбора об изменении или отзыве заявки должно быть подготовлено, запечатано и предоставлено не позднее окончательного срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе.

11.  Порядок проведения квалификационного отбора.

11.1. Квалификационный отбор производится в следующем порядке:

- квалификационный отбор проводится комиссией, специально созданной организатором квалификационного отбора, включающей представителей заказчика, и может включать представителей собственников помещений МКД, представителей органов местного самоуправления и иных компетентных органов, экспертов и. д.;

- комиссия должна указать в извещении: срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе, дату начала рассмотрение заявок на проведение квалификационного отбора. При этом срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе не должен быть менее 7 дней, срок рассмотрения заявок на проведение квалификационного отбора и подведения итогов квалификационного отбора не должен превышать 3 рабочих дней;

- комиссия при своей работе вправе запрашивать у участников квалификационного отбора разъяснения представленной ими заявки, а также проверять всеми незапрещенными законом способами достоверность представленных в заявках сведений.

12.  Критерии оценки заявок на участие в квалификационном отборе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

12.1. Заседания комиссии проходят в открытом режиме.

12.2. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов.

12.3. Комиссия на заседании вскрывает конверты, поданные участниками квалификационного отбора, включая внесенные изменения (при наличии таковых).

12.4. Комиссия по отбору подрядных организаций осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками квалификационного отбора, признанными участниками на основании разработанных управляющей организацией критериев сопоставления заявок по бальной системе. Все решения комиссия принимает открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

12.5. Комиссия имеет право запросить у участников квалификационного отбора дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющие сведения, приведенные в заявке.

12.6. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в квалификационном отборе за предоставление недостоверной информации, за непредставление документов, за выявленные в ходе процедуры нарушения участником исполнения взятых на себя обязательств по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета.

12.7. Комиссией на основании результатов рассмотрение заявок на участие в квалификационном отборе составляется перечень подрядчиков и принимается решение о включении или об отказе во включении участника квалификационного отбора в перечень подрядчиков.

12.8. Результаты рассмотрения на участие в квалификационном отборе оформляются протоколом, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее дня истечения срока рассмотрения документов. Протокол должен содержать сведения об участниках квалификационного отбора и о принятом, в отношении указанных лиц, решении.

12.9 Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в отборе.

12.10. Оценка и сопоставление заявок на участие в квалификационном отборе осуществляются комиссией по отбору подрядных организаций с помощью оценочных баллов в целях выявления лучших условий выполнения работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета, в соответствии с критериями, установленными управляющей организацией в Информационной карте отбора. Наибольшим количеством баллов оцениваются лучшие условия выполнения работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета.

12.11. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе, комиссией каждой заявке на участие в квалификационном отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в отборе, в которой содержатся лучшие условия выполнения работ, присваивается первый номер.

12.12. Победителем конкурса признается участник конкурса, которому присвоен первый номер.

12.13. Комиссия оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в квалификационном отборе, который подписывается всеми членами комиссии.

12.14. Квалификационный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, либо все заявки отклонены.

13.  Заключение договора.

13.1. Организатор конкурса на следующий день после дня подписания протокола направляет уведомления о принятых решениях участникам квалификационного отбора для оформления и подписания договора на условиях, предложенных победителем квалификационного отбора.

13.2. Договор заключается в течение 5 рабочих дней с момента направления уведомления о результатах квалификационного отбора.

13.3. Если организация, определенная победителем квалификационного отбора, в указанный срок не подписывает договор, то договор заключается с участником, заявке которого присвоен второй номер.

14.  Обеспечение защиты прав и законных интересов участников квалификационного отбора, урегулирование споров.

14.1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок участников квалификационного отбора не подлежит разглашению участниками квалификационного отбора и иными лицами, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель.

14.2. Действия (бездействия) специальной комиссии по квалификационному отбору могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с квалификационным отбором подрядных организаций, организатор отбора предпринимает усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Раздел II

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Перечень планируемых работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в соответствии с муниципальной адресной программой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012 год» по управляющей организации

Краткая характеристика, наименование и объемы требующихся работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета, в том числе изготовление ПСД:

Лот № 1- оснащение комплексными приборами учета:

Адрес

ТС

ГВС

ХВС

ЭС

№ 2

1

1

1

№ 16

1

1

1

№ 26

1

1

1

№ 28

1

1

1

Лот № 2 - изготовление проектно-сметной документации:

Адрес

Количество

№ 2

1

№ 16

1

№ 26

1

№ 28

1

Раздел III

Информационная карта

Данная Информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной документации по отбору подрядных организаций на право заключения договора-подряда на оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов включенных в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012 год»

п/п

Положения информационной карты

1

Предмет квалификационного отбора: право заключение договора - подряда на выполнение работ по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов включенных в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012 год» по адресам: Многоквартирные дома № 2,16,26,28.

2

Наименование Заказчика, юридический и почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью , 357600 Ставропольский край г. Ессентуки ,а)

3

Краткая характеристика, наименование и объемы требующихся работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета, в том числе изготовление ПСД:

Лот № 1- оснащение комплексными приборами учета:

Адрес

ТС

ГВС

ХВС

ЭС

№ 2

1

1

1

№ 16

1

1

1

№ 26

1

1

1

№ 28

1

1

1

Лот № 2 - изготовление проектно-сметной документации :

Адрес

Количество

№ 2

1

№ 16

1

№ 26

1

№ 28

1

4

Место выполнения работ: в соответствии с п. 3 настоящей информационной карты.

5

Условия выполнения работ: в соответствии с техническими условиями, выданными ресурсоснабжающими организациями.

6

Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2012 г.

7

Источники финансирования: за счет средств краевого бюджета, средств местного бюджета, а так же денежных средств собственников помещений, предусмотренных на долевое финансирование по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирного жилого дома в соответствии с Постановлением Правительства СК от 01.01.2001 года

8

Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы: оплата производиться по безналичному расчету в рублях РФ, возможна предоплата в размере, не превышающем 30% от стоимости работ

9

Начальная (максимальная) цена договора подряда: (по каждому виду работ и МКД):

Лот № рублей

Лот № рублей

10

Язык заявки на участие в конкурсе: Русский

11

Валюта заявки на участие в конкурсе: Рубли РФ

12

Срок подачи конкурсной заявки: ежедневно (в рабочие дни) с 9:00 час. до 17:00 час. с 21.08.2012г. по 29.08.2012г.

13

Место подачи заявок на участие в квалификационном отборе: Общество с ограниченной ответственностью

14

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты, Ф. И.О. контактного лица»:

15

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе: 30.08.2012 г. в 10:00 час. г. Ессентуки ул. Пятигорская 112 а

16

Дата, время и место оценки и сопоставления заявок на участие в квалификационном отборе: 30.08.2012 г. в 10:15 часов по адресу а

17

Срок заключения договора подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов: в течении 5 рабочих дней с момента направления уведомления о результатах квалификационного отбора

Раздел IV.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

№ п/п

Критерии

Оценочные условия критерия

Баллы

1

качество работ

наличие положительных отзывов о установке приборов учета в МКД

5

отсутствие отзывов о установке приборов учета в МКД

1

2

сроки выполнения работ

до 60 дней

10

до 90 дней

8

более 90 дней

5

3

сроки предоставления гарантий качества работ

5 лет

8

более 5 лет

10

4

стоимость работ по установке приборов учета

стоимость работ, заявленная заказчиком

5

стоимость работ ниже заявленной стоимости заказчика

10

5

использование новых технологий и современных материалов для проведения работ по установке

использование

5

не использование

1

Раздел V

Образец маркировки конверта

куда: а

кому:

название конкурса:

ЛОт № 1 «_________»

не вскрывать до 30 августа 2012 до 10.00 часов

Раздел VI

Формы документов по оформлению конкурсной документации.

Форма заявки на участие в квалификационном отборе.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ

на право заключения договора – подряда на выполнение работ по оснащению многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов по адресу (ам): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному отбору подрядной организации законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________

наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица),место нахождения, адрес, ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона

в лице ________________________________________________________________

(указать должность, ФИО)

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в отборе подрядчика.

2. Мы согласны выполнить работы по оснащению многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов, расположенного по адресу (ам): ____________________________________________,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в соответствии с требованиями документации об отборе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в отборе, в том числе в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в отборе.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об отборе и ее технической части и влияющими на стоимость услуг.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене договора при отборе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые являются предметом отбора, данные работы будут в любом случае оказаны в полном объеме и соответствии с требованиями документации об отборе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об отборе.

5. Если по итогам отбора заказчик предложит нам заключить договор подряда, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об отборе подрядчика, включая требования, содержащиеся в технической части документации об отборе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор подряда.

6. Настоящей заявкой на участие в отборе подрядчика подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает __________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор подряда с _________________________________

(указывается наименование заказчика)

на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об отборе и условиями наших предложений, в течение 5 рабочих дней с момента направления уведомления о результатах квалификационного отбора.

9. В случае если мы будем признаны участником отбора подрядчика, который сделал предпоследнее по оценке предложение, а победитель отбора будет признан уклонившимся от заключения договора-подряда, мы обязуемся подписать данный договор подряда на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об отборе подрядчика.

10. В случае если мы будем признаны единственным участником отбора, мы обязуемся подписать договор подряда в соответствии с требованиями документации об отборе подрядчика и по стоимости работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета, указанной в извещении о проведении отбора и документации об отборе, либо по цене, согласованной с заказчиком и не превышающей планируемую стоимость работ по оснащению многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов.

11. В случае присуждения нам права заключить договор подряда в период с даты получения протокола отбора и проекта договора-подряда и до подписания официального договора-подряда настоящая заявка на участие в отборе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора-подряда на условиях наших предложений.

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации ___________________________ ____________________

или уполномоченное лицо М. П. подпись

Форма описи документов.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в отборе подрядных организаций на право заключения договора подряда на выполнение работ по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирного дома по адресу(ам) ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим____________________________________________подтверждает, что для участия __________________________________________________________

(наименования участника отбора)

в настоящем отборе подрядных организаций направляются ниже перечисленные документы:

№п/п

Наименование документов в составе заявки (предложения) на участие в отборе подрядных организаций

Стр.

Руководитель организации ___________________________

М. П. подпись Ф. И.О.

Форма анкеты участника квалификационного отбора.

Анкета участника квалификационного отбора

Полное и сокращенное наименование организации (Ф. И.О., паспортные данные - индивидуального предпринимателя)

Прежнее наименование организации, если оно было изменено, дата изменения

Форма собственности

Наличие филиалов

Ф. И.О., должность руководителя, телефон

Контактное лицо, должность, телефон (факс)

Дата, место и орган регистрации организации

Юридический адрес организации

Почтовый адрес организации (для юридического лица), сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя

Электронный адрес

Адрес и телефон налогового органа, на учете в котором состоит участник квалификационного отбора

Профилирующее направление деятельности

Наличие квалифицированных работников в организации

Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по оснащению многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов

Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами, которая может привести к недобросовестному исполнению обязанностей по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка

ИНН/КПП

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Код БИК

ОКОНХ

ОКПО

Руководитель организации ____________________ _________________________

М. П. подпись Ф. И.О.

“____” __________________ 20__ года

Раздел VII

Форма проекта договора подряда.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ___

НА ОСНАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫМИ (ОБЩЕДОМОВЫМИ) ПРИБОРАМИ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № ___ по ул. ______________________

п. Нежинский «___»___________ 20__ г.

Управляющая организация «____________________», именуемая в дальнейшем Заказчик, /директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании проведенного открытого конкурса (протокол № ______ от ________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик, действующий в интересах собственников помещений многоквартирного жилого дома № ____ по ул. _______________, за счет денежных средств краевого и местного бюджетов, а так же за счет денежных средств собственников помещений, предусмотренных на долевое финансирование по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирного жилого дома № ____ по ул. _______________, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по оснащению многоквартирного дома коллективными приборами учета, согласно сметы Заказчика.

1.2. Виды работ по настоящему договору составляют:

оснащение приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

1.3. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:

- начало выполнения работ – со дня заключения настоящего Договора;

- окончание выполнения работ – до «__» _______20___ года.

1.4. Объём, содержание, цена работ, указанных в п. п.1.1. настоящего Договора определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1.Выполнить все работы с надлежащим качеством в объеме и срок, установленные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику. Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

2.1.2. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т. п. При производстве работ применять материалы, соответствующие ГОСТ___________.

2.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров Субподряда с указанием предмета договора, наименования и адреса Субподрядчика.

2.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору выполняемых субподрядными организациями и за координацию их деятельности.

2.1.5. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, а также выполнять требования правил благоустройства.

2.1.6. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также в течение работ регулярно вывозить строительный мусор.

2.1.7. Нести ответственность за качественные и безопасные материалы и методы ремонта, в том числе за приостановку производства работ, повлекшую причинение ущерба Заказчику.

2.1.8. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в т. ч. акты на скрытые работы и сертификаты на применяемые материалы и оборудование.

2.1.9. В срок, установленный Заказчиком устранять замечания нарушения технологии ремонтных работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых работ нормативным документам и утвержденной сметной документации.

2.1.10.Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.1.11. По требованию Заказчика предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования.

2.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

2.1.13. Участвовать в приемке и проверке качества и объемов выполненных работ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. При заключении настоящего Договора передать утвержденную смету расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными приборами учета Подрядчику.

2.2.2. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

2.3.2.Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:

- нарушения технологии выполняемых работ;

- несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;

- несоответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации;

- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.3.3.Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.

2.3.4.Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согласованных с Заказчиком.

2.3.5.Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

2.3.6.Предъявлять требования к Подрядчику, связанные с устранением недостатков выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, а также вправе поручить устранять указанные недостатки третьим лицам.

2.3.7.При выявлении недостатков в работе Подрядчика Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;

- возмещения ущерба, причиненного имуществу Заказчика, собственникам помещений данного многоквартирного дома или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору или ущерба, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.

2.3.8. Не принимать работы, выполненные с нарушением установленных критериев качества по данному виду работ.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с объемом, качеством и сроками их выполнения, предусмотренными Договором.

2.4.2. При исполнении Договора, с согласия Заказчика, может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость настоящего договора составляет __________________ руб. (сумма прописью) (с учетом НДС). Стоимость настоящего договора является фиксированной и увеличению не подлежит.

3.2. Заказчик вправе перечислить Подрядчику в качестве предварительной оплаты аванс в размере 30% от стоимости настоящего Договора

3.3. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по настоящему договору на основании актов приемки работ, подписанных Сторонами, Представителем собственников многоквартирного жилого дома, а так же _________________ (указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления) при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок.

3.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика на основании выставленных им счетов фактур на основании актов выполненных работ.

3.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Договору платежей, за вычетом штрафных санкций, в случае предъявления их Заказчиком Подрядчику, расходов по возмещению убытков, возникших по вине Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.6. Окончательный расчет между сторонами по настоящему договору производится не позднее трех месяцев после приемки Заказчиком выполненных Работ, с подписанием актов КС-2, КС-3.

4. Сдача-приемка работ

4.1. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ с участием Представителя собственников данного многоквартирного жилого дома принять выполненные работы, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

4.2. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком с участием Подрядчика и Представителя собственников многоквартирного жилого дома. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов приёмки этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения этой приемки.

4.3. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Заказчику в соответствии с актами выполненных работ.

4.4.Акты выполненных работ принимаются Заказчиком к проверке только при предъявлении Подрядчиком исполнительной документации по выполненным работам.

4.5. Проверенные Заказчиком акты выполненных работ по форме КС-2 подписываются Заказчиком, Подрядчиком, Представителем собственников многоквартирного жилого дома и согласовываются с_________________ (указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

4.6. Проверенные Заказчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 подписываются Заказчиком, Подрядчиком.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, акты выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.

4.8. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.

5. Контроль Заказчика за выполнением работ

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль над качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и потребовать их устранения.

5.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

5.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

6.1.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта работ устанавливается в течение ____ лет, с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ в соответствии с действующими нормативами.

6.1.4. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.1.5.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Договора может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

6.1.6.Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере 0,1 % от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства. Кроме того, в случае выполнения Подрядчиком работ с качеством не соответствующим СНиП, либо применением материалов не соответствующим ГОСТ, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,05 % от сметной стоимости работ за каждый выявленный случай подобных нарушений.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. В случае если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, требовать с Подрядчика оплаты неустойки в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4.При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет средств Подрядчика.

7.5.Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.Форс-мажорные обстоятельства

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.

8.2.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен документ, удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.

8.3.Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна приложить с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.

9.Срок действия Договора. Расторжение Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, предупредив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения (более 2 раз) Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;

- систематического несоблюдения требований по качеству работ;

- аннулирования свидетельства СРО Подрядчика на строительную деятельность.

9.4.В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, он обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой Заказчиком по акту выполненных работ.

10.Дополнительные условия

10.1.Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2.Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

11. Приложения

11.1. _______________________________________________________

12.Адреса и реквизиты Сторон

«_____________________»

Адрес

ИНН, КПП,

р\с, к\с БИК

Директор______________

«___________________»

Адрес

ИНН, КПП,

р\с, к\с

БИК

Директор_________________



Подпишитесь на рассылку:

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.