ВНИМАНИЕ!
Поставка игрового оборудования осуществляется на площадку МДОУ после капитального ремонта!
СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку игрового оборудования для детских площадок
для РОО (МДОУ № 37)
№ п/п | Наименование | Кол-во (шт.) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Лот № 11 Игровое оборудование для игровых площадок | ||||
1 | Песочницы (с крышкой). Размеры 1,4 м.*1,4 м., высота 0,32 м. Четырехугольная форма, каждая сторона состоит из двух бортовых досок и двух накрывочных досок. Песочница изготовлена из дерева. Цвет: красный, желтый, синий | 4 | ||
2 | Качалка – балансир «Малая». Размеры 2,1 м.* 0,44 м., высота от уровня земли до сиденья 0,50 м, высота спинки сидения 0,40м. Максимальная высота при подъеме 0,90м. Доска балансира изготовлена из сосны и сверху покрыта декоративной фанерой, поручни из металла. Доска балансир на опорной части, прикрепленная при помощи шарнирного соединения. Цвет: красный, желтый, зеленый | 1 | ||
3 | Качалка на пружине «Джип». Качалка двухместная. Размеры 1,20 м.* 0,85 м, высота качалки 1,2 м., пружины – 0,54 м. Качалка на двух пружинах (двухместная). Корпус качалки изготовлен из водостойкой фанеры и имеет разнообразный декор. Крепится корпус к пружине, изготовленной из высоколегированной стали, защищенной от коррозии (диам.0,33м.). Каркас фундамента качалки бетонируется. Цвет: красный, желтый, зеленый | 1 | ||
4 | Качалка на пружине «Кораблик». Размеры 1,42 м.*1,0 м., высота 1,0 м. (0,54 м.). Качалка на двух пружинах (двухместная). Корпус качалки изготовлен из водостойкой фанеры и имеет разнообразный декор. Крепится корпус к пружине, изготовленной из высоколегированной стали, защищенной от коррозии (диам.0,33м.). Каркас фундамента качалки бетонируется. Цвет: красный, желтый, голубой | 1 | ||
5 | Качалка на пружине «Пчелка». Качалка на одной пружине, высота пружины 0,36 м.; Размеры 0,8 м.* 0,5 м, высота качалки 0,87 м., пружины – 0,36 м. Качалка на одной пружине (одноместная). Корпус качалки изготовлен из водостойкой фанеры и имеет разнообразный декор. Крепится корпус к пружине, изготовленной из высоколегированной стали, защищенной от коррозии (диам.0,33м.). Каркас фундамента качалки бетонируется. Цвет, красный, желтый, голубой | 1 | ||
6 | Качалка на пружине «Лошадка». Качалка одноместная. Размеры 1,00 м.* 0,35 м, высота качалки 0,97 м., пружины - 0,60 м. Качалка на одной пружине (одноместная). Корпус качалки изготовлен из водостойкой фанеры и имеет разнообразный декор. Крепится корпус к пружине, изготовленной из высоколегированной стали, защищенной от коррозии (диам.0,33м.). Каркас фундамента качалки бетонируется. Цвет: красный, желтый, синий | 1 | ||
7 | Детский игровой комплекс. Размеры 2,61 м.*3,25 м., высота 2,58 м. Детский комплекс с горкой и двумя смотровыми площадками на разных уровнях, соединенных между собой переходным волнообразным мостом. Одна из смотровых площадок в виде домика. Высота горки 0,9 м., с другой смотровой площадки выходит дугообразная металлическая лестница. Стойка городка и брус изготовлены из дерева. Скат горки – из нержавеющей стали. В комплекте поставляется резиновый коврик на бетонной основе 0,5х0,5м Цвет: красный, желтый, синий | 1 | ||
8 | Машина с горкой. Размеры 2,36х2,37х1,79. С правого борта кузова находится горка – скат высотой 0,6м вход в кузов заднего борта, вход в машину с левой и правой стороны. По низу: декоративные элементы выполнены виде колесных пар по две штуки с обеих сторон и одиночного колеса и одиночного колеса; также с каждой стороны расположены две ступеньки (одна широкая, другая узкая) и пара ручек. Внутри кабины - сиденье, руль, педаль и коробка передач - последние элементы в рабочем состоянии как в настоящей машине. Стойка комплекса изготовлена из соснового бруса, 100х100мм, с закругленными и тщательно отшлифованными углами. Поручни изготовлены из круглой стальной трубы, диам. 33мм. Скат горки изготовлен из нержавеющей стали. Полы машины изготовлены из сосны. Сиденье, панель управления, корпус машинки, ограждения из водостойкой фанеры. В комплекте поставляется резиновый коврик на бетонной основе 0,5х0,5м Цвет: красный, желтый, синий | 1 | ||
Итого: | 226 825,00 |
Начальная/максимальная цена контракта: ,00рублей
Выше перечисленные товары должны соответствовать ГОСТам!
Требования: Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара, отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков!
Цена контракта включает в себя: расходы на доставку (в т. ч. погрузку, разгрузку), монтаж и установку, обеспечение гарантийного обслуживания, с учетом уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов.
Безналичный расчет в течение 20 банковских дней по факту поставки товара
(проект) Муниципальный контракт
город Ростов-на-Дону "___"__________ 200 ___ г.
Муниципальное образование городской округ город Ростов – на - Дону в целях обеспечения муниципальных нужд, «Отдел образования Октябрьского района г. Ростова-на-Дону» именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава (с одной стороны), и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, являющийся победителем открытого аукциона в электронной форме, именуемые в дальнейшем сторонами, на основании протокола № от _______________, в целях обеспечения муниципальных нужд заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик принять и оплатить поставку игрового оборудования для площадок (далее по тексту - Товар) согласно спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, и срокам поставки, указанным в п. 3.1. контракта.
1.2. Поставщик обязан предоставить Заказчику образцы товара заявленные в спецификации в течении 3-х дней после заключения муниципального контракта
2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Цена контракта составляет ___________________________________
(цена контракта цифрами и прописью)
рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), составляет ___ процентов _____________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.2 раздела 8 контракта. Цена контракта включает в себя: расходы на доставку (в т. ч. погрузку, разгрузку), монтаж и установку, обеспечение гарантийного обслуживания, с учетом уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов.
Расчеты Заказчика с Поставщиком производятся в безналичном порядке платежными поручениями.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета г. Ростова-на-Дону.
2.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата по контракту производится безналичным расчетом по факту 100%-ной поставки товара, его монтажа и установки в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления Поставщиком счета, подписания сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки товара.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО КОНТРАКТУ
3.1. Поставщик обязан осуществить 100% поставку товара, монтаж и установку согласно спецификации (Приложение ) в течение 5-ти календарных дней после получения заявки Заказчика по факту подписания акта приемки-сдачи здания МДОУ в эксплуатацию. Плановая дата окончания капитального ремонта – 20 декабря 2009 г.
Передаваемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента исполнения обязанности Поставщика по передаче товара Заказчику.
3.2. В случае повреждения отделочных материалов (стеновых панелей, линолеумного покрытия) при монтаже и установке Поставщик обязан возместить все убытки и восстановить целостность поврежденных материалов за свой счет.
3.3. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная передача товара Поставщиком.
3.4. Поставщик должен известить заказчика об отгрузке продукции не позднее чем за один день по телефону (факсу) с указанием: даты и времени отгрузки, номера договора, наименования продукции, отгруженного количества, номера транспортного средства.
3.5. Заказчик должен подтвердить Поставщику готовность принят груз. Без наличия этого подтверждения отгрузка товара не производится.
3.6. Датой поставки товара считается дата фактической поставки товара заказчику с учетом сборки, установки и пуско-наладочных работ.
3.7. Поставка товара осуществляется транспортом и за счет Поставщика (или иным способом, если условиями оплаты и поставки предусмотрено иное распределение обязанностей). Разгрузка, транспортировка товара, его монтаж и установка осуществляется силами и средствами Поставщика. Передача товара (отдельной партии товара) оформляется товарной накладной и актом сдачи-приемки, подписываемым Заказчиком и Поставщиком.
3.8. Обязательства Поставщика по передаче, а Заказчика по приему товара считаются исполненными после подписания сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки.
3.9. Обязательство Заказчика по оплате переданного товара считается исполненным после перечисления Поставщику денежных средств согласно разделу 2 контракта.
3.10. При передаче товаров Поставщик должен представить Заказчику следующие документы:
- сертификат соответствия;
- счет-фактуру поставщика с описанием товаров, указанием цены единицы товара, общей суммы;
- накладную на товар с приложением сертификатов соответствия, удостоверения качества товара и комплекта технической документации.
- документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара
3.11. Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны быть упакованы в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
3.12 Осуществить пусконаладочные работы, поставляемого в соответствии со спецификацией оборудования.
3.13. В случае отсутствия у заказчика технической возможности принять, поставляемое оборудование по настоящему контракту, обеспечить хранение товаров на складе за счет средств поставщика.
3.14. При выявлении Заказчиком во время приемки некачественного Товара, Поставщик производит замену Товара в течении дня.
3.15. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней письменно уведомить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик. Действия сторон, направленные на исполнение контракта, совершенные по реквизитам, указанным в контракте, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий контракта.
3.16. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
3.17. Уведомления и сообщения по исполнению контракта направляются сторонами в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам сторон с получением под расписку должностными лицами сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, даты получения корреспонденции).
3.18. Приёмка по комплектности и качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно в результате испытания товара на работоспособность/визуального осмотра. В случае обнаружения несоответствия товара и (или) его части требованиям качества, Поставщик обязан по вызову Заказчика в семидневный срок с момента получения вызова обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя в месте проведения приёмки товара для оформления акта об обнаруженных недостатках. При отсутствии на товаре внешних повреждений, обязанность доказывания отсутствия своей вины в происхождении дефекта лежит на Поставщике. В случае отрицания Поставщиком своей вины в возникновении дефекта, производится экспертиза с участием представителя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростовской области. Акт, составленный с участием представителя ТПП, признаётся сторонами окончательным. В случае неявки представителя Поставщика для составления акта, либо при явке неуполномоченного представителя Поставщика в установленный срок, Заказчик вправе самостоятельно составить акт об обнаруженных недостатках товара, который будет обязательным для обеих сторон.
Указанный в настоящем пункте порядок вызова представителя Поставщика и составления акта об обнаруженных недостатках товара применяется и при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока товара.
3.19. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика г. Ростове-на-Дону, ул. Нефедова, 59( МДОУ № 37).
4. ГАРАНТИИ
4.1. Поставщик устанавливает на товар гарантийный срок согласно гарантийным обязательствам поставщика и составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента монтажа и установки товара.
Гарантийный срок начинает течь с момента с момента монтажа и установки товара.
4.2. Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств, если докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения правил хранения, использования, действия третьих лиц, непреодолимой силы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере (1%) от суммы контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. При несоблюдении предусмотренных контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случаях: если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны; принятия решения Ростовской - на - Дону городской Думой о сокращении бюджетных расходов; введения в отношении Заказчика предельных объемов финансирования.
5.4. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре.
5.6. Убытки, причиненные в результате исполнения контракта третьему лицу, возмещаются виновной стороной.
5.7. В случае поставки не сертифицированного, некачественного товара, товар подлежит возврату «Поставщику», который обязан выплатить «Покупателю» штраф в размере 10% стоимости возвращенного товара и в 10-дневный срок с момента получения соответствующей претензии заменить на товар надлежащего качества либо возвратить их стоимость «Покупателю». Сумма штрафа рассчитывается «Покупателем» и взыскивается при расчете с «Поставщиком» путем уменьшения (на сумму штрафа) стоимости поставленного товара.
5.8. В случае нарушения «Поставщиком» условий, касающихся ассортимента поставляемого товара, его количества и формы выпуска, «Поставщик» обязан, заменить неправильно поставленный товар, в течение 5-ти рабочих дней, а также уплатить штраф в размере 10% стоимости неправильно поставленного товара.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в случае наступления обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение контракта, возникших помимо воли сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия контракта. Если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
6.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по контракту, обязана немедленно письменно уведомить другую сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.
Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При заключении и исполнении контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.2 раздела 8 контракта.
8.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до "31" декабря 2009 г..
9.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и для органа муниципального казначейства.
9.3. К контракту прилагается спецификация (приложение № 1), которая является неотъемлемой его частью.
9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по контракту третьей стороне, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщик по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Заказчик МУ «Отдел образования
Октябрьского района города Ростова-на-Дону»
ИНН/КПП:/
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19/2
Р/С:
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по РО
БИК:
10.2. Поставщик ________________________________________________
(полное наименование и реквизиты поставщика: __________________________________________________________________
место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, ИНН, КПП, БИК, ОКОНХ,
__________________.
ОКПО, расчетный счет)
11. ПОДПИСИ СТОРОН
От заказчика От поставщика
Начальник Муниципального Учреждения
«Отдел образования Октябрьского
района города Ростова-на-Дону»
_____________________ ____________________
М. П. М. П.
