Техническая документация (стр. 2 )

Муниципальный контракт № ________

строительного подряда на 2009 год

г. Воркута

“

“

200 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи»

наименование организации

именуемое в дальнейшем “Заказчик”, . Г.

должность и Ф. И.О. руководителя
действующей на основании	Устава

с одной стороны и

наименование организации

именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице

должность и Ф. И.О. руководителя
действующего на основании

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению

подрядных работ по	капитальному ремонту помещений приемно-консультативного отделения c встроенным помещением въезда машин СМП» (корпус В, 1 этаж) МУЗ ГБСМП
	наименование объекта

(далее именуемого – «Объект»).

2. Общие положения

2.1. Работы на Объекте осуществляются в рамках реализации Договора пожертвования № 90 от 01.01.2001 г., заключенного между ООО "Газпром Трансгаз Ухта" и Правительством Республики Коми.

2.2. Источник финансирования : субсидия республиканского бюджета РК

2.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой постоянной комиссии по размещению муниципального заказа МО ГО «Воркута», согласно протоколу аукциона от ____________ №________.

2.4. Срок сдачи работ Подрядчиком по муниципальному контракту: 26 декабря 2009г.

2.5. Действия сторон по оформлению и исполнению настоящего муниципального контракта регламентируются действующими нормами ГК РФ и другими законодательными актами РФ.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего контракта составляет в действующих ценах

	руб.		коп.		руб.		коп.
				сумма прописью
в том числе НДС 18%		руб.

Указанная сумма так же включает в себя все необходимые затраты на приобретение материалов, перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.4. Оплату Подрядчику за выполненные работы Заказчик производит перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по мере поступления их из бюджета.

3.5. Авансирование, подлежащих выполнению работ, может производиться по соглашению Сторон в размере не более 30% от стоимости работ по настоящему Контракту, оплата остальной части – по факту выполнения работ согласно формам КС-2, КС-3.

3.6. Основанием для оплаты выполненных за истекший месяц работ являются предъявленные Подрядчиком и принятые Заказчиком документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемый к ней акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и счет-фактура, оформленные в установленном порядке.

3.7. Счета и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы №№ КС-2, КС-3) предъявляются Заказчику до 3-го числа месяца, следующего за отчетным и рассматриваются в течение 3-х рабочих дней с момента их предъявления.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, являющихся предметом настоящего контракта, принять надлежаще выполненные работы и оплатить обусловленную муниципальным контрактом стоимость работ.

4.1.2. Осуществляет технический контроль за ходом и качеством выполняемых работ, сроком их выполнения, назначив своего представителя, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. Участвует в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Принимает и оплачивает все выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

4.1.5. В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса РФ от 01.01.2001 г. , в случае уменьшения заказчику бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного муниципального контракта, заказчик вправе изменить сроки оплаты, а если необходимо, и другие условия контракта.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными или привлеченными силами и средствами, из своих материалов ремонтно-строительные работы на Объекте в соответствии с условиями настоящего контракта, действующими СНиП, ГОСТ и иными нормативно-правовыми актами РФ в данной сфере.

4.2.2. Обеспечивает качество выполнения всех работ и оформление исполнительной документации в соответствии с техническими условиями и действующими строительными нормами и правилами (акты на срытые работы, журналы инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, журналы ведения работ).

4.2.3. Устраняет за свой счет все выявленные при приемке работ недостатки и дефекты в согласованный с Заказчиком срок, в том числе в период гарантийной эксплуатации помещений.

4.2.4. Обеспечивает поставку на объект необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий в соответствии со сметной документацией, государственными стандартами и техническими условиями (с приложением сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих качество).

4.2.5. При производстве работ обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.

4.2.6. Обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проверки хода и качества, а также сроков выполнения работ;

4.2.7. Обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту субподрядными организациями (при наличии).

4.2.8. В случае, оговоренном пунктом 4.1.5. настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий контракта.

5. Охрана работ.

5.1. Ответственность за сохранность объекта и материалов в период производства работ несет Подрядчик, согласно гл.714 ГК РФ.

5.2. Расходы и затраты по охране объекта в период проведения ремонтных работ заказчиком не оплачиваются.

6. Приемка законченного ремонтом объекта

6.1. Приемка законченного ремонтом объекта производится в соответствии со СНиП 3.01.04-87 “Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов”.

6.2. На момент сдачи объекта Подрядчик обязан передать Заказчику всю техническую и исполнительную документацию по данному объекту.

7. Гарантия качества выполненных работ

7.1. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня утверждения акта приемки объекта приемочной комиссией. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

7.2. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.1 настоящего Контракта, Заказчик должен заявить о них Подрядчику. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Подрядчик совместно с Заказчиком должен составить акт, в котором фиксируются данные недостатки и срок их устранения.

8. Ответственность сторон

8.1. Все споры, связанные с исполнением муниципального контракта, Стороны, по возможности, обязуются разрешать на основе переговоров. При не достижении согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.

8.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Указанная неустойка начисляется, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

8.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за не выполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (форс-мажорные ситуации), действия и решения органов государственной власти РФ и субъектов Федерации, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору. При этом Стороны освобождаются от принятых на себя обязательств, известив о случившемся своего партнера по настоящему контракту письменно не позднее, чем в 5-тидневный срок со дня возникновения ситуации.

10. Срок действия, расторжение и изменение муниципального контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2009г., а в части расчётов – до полных взаиморасчётов.

10.2. Изменение и расторжение муниципального контракта допускаются исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Приложение: Лицензии, Смета

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

	ЗАКАЗЧИК		ПОДРЯДЧИК
	Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи»
	гл. врач (821 Л/с Л-ГБСМП в Фин. управл. МФ РФ в г. Воркута ОКАТО
	наименование организации, адрес, реквизиты		наименование организации, адрес, реквизиты
	Главный врач МУЗ ГБСМП ___________________ «_____» ______________ 2009г
м. п.		м. п.

Согласовано: отдел строительства УГХиБ администрации МО ГО “Воркута”

6.Форма заявки на участие в аукционе

Приложение 1

Форма 1

Председателю Единой постоянной комиссии по

размещению муниципального заказа администрация МО ГО «Воркута» -

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту помещений приемно-консультативного отделения c встроенным помещением въезда машин СМП» (корпус В, 1 этаж) МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»

№_____________ «___»______________2009 г.

От кого: ________________________________________________________________________

(фирменное наименование)

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

сведения об организационно-правовой форме ________________________________________

сведения о месте нахождения_______________________________________________________

фамилия, имя, отчество (для физического лица)_______________________________________

паспортные данные (для физического лица)__________________________________________

сведения о месте жительства (для физического лица) __________________________________

номер контактного телефона /факс__________________________________________________

банковские реквизиты участника ___________________________________________________

Уважаемые господа!

1. Изучив документацию об открытом аукционе на выполнение работ по реконструкции помещений отделения острых нарушений мозгового кровообращения (блок Б) на объектах Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи», а так же действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона, мы согласны в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта выполнить работы, являющиеся предметом проводимого аукциона и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в вышеназванных документах.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУЗ ГБСМП на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

5. Подтверждаем, что в случае если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с Получателем, мы обязуемся подписать контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

6.Все сведения о проведении открытого аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу ____________________________________________________.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

МП

7. Запрос на разъяснение положений документации по открытому аукциону на право заключения муниципального контракта

Приложение 2

Форма 2

На бланке организации

№_____________ «___»______________200_ г.

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации по открытому аукциону на выполнение работ по капитальному ремонту помещений приемно-консультативного отделения c встроенным помещением въезда машин СМП» (корпус В, 1 этаж) Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи»

п/п	Раздел документации об аукционе	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса положений документации об аукционе

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

Расшифровка подписи

8. Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ___________________________________________________________________________________

Приложение 3

Форма 3

Председателю Единой постоянной комиссии по

размещению муниципального заказа

администрация МО ГО «Воркута»

Открытый аукцион___________

Извещение* № __от «___»_______200_г.

Настоящим письмом уведомляет Вас, что _______________________________________отзывает

(наименование участника размещения заказа)

свою Заявку на участие в открытом аукционе № ___________________________ (указать дату расписки, выданной должностным лицом Заказчика)

и направляет своего сотрудника _______________________ (Ф. И.О., должность), которому доверяет забрать свою Заявку на участие в открытом аукционе (или подать изменения к заявке на участие в аукционе).

Руководитель ____________________________________________________________

(уполномоченный представитель) (подпись, расшифровка подписи, паспортные данные)

Действительно только при предъявлении удостоверения личности или доверенности.

Адрес: ____________________________________________________________________________

(адрес, по которому соответствующая заявка была возвращена)

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

9. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа.

Приложение 4

Форма 4

На бланке организации

На бланке

(для юридического лица)

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №__

г._______________ ___________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_______________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ___________ № ______________________

выдан _______________________________________________________________________________

«___» ____________________200___ года

представлять интересы __________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе, на право заключения муниципального контракта на выполнение работ ______________________________________________________________________________ на объектах Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи», в том числе заявлять от имени доверителя предложения по цене контракта, подписывать, подавать и получать любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Доверенность действительна по «___» _______________ 200__ года.

Подпись _____________________________ ______________________________ удостоверяем

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Руководитель _________________________________ (______________________________ ) (ответственное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________________________ (______________________________)

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П

* Изготавливается на фирменном бланке организации – участника размещения заказа, при его наличии.