Документация (стр. 3 )

ФИО или полное наименование (для физического или юридического лица, соответственно)
Страна регистрации
Адрес (место нахождения)
Доля в уставном капитале

5. Контактное лицо для взаимодействия по вопросам, представленным в данной анкете:

ФИО
Должность
Контактный телефон
Факс
Электронная почта

Руководитель организации

_____________________ ___________________

(подпись) М. П. (Ф. И.О.)

5.4.  Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника закупки

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. __________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник закупки ___________________________________

(наименование организации)

доверяет___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан «____» ________________________________

представлять интересы _________________________ на запросе предложений, проводимом РТРС

(наименование организации)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением, давать разъяснения положений представленных заявок на запрос предложений.

Подпись удостоверяем.

_________________________________ ______________________ (Подпись удостоверяемого) (Ф. И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20 г.

Руководитель организации__________________ ( ___________________ )

(Ф. И.О.) М. П.

5.5. Форма Предложения о цене договора

№ п/п	Наименование предмета договора	Стоимость, руб.
	реконструкция АМС Пужбол, с выдачей заключения о работоспособности реконструированного АМС и его готовности нести дополнительную нагрузку от антенно-фидерного тракта, устанавливаемого оборудования ЦЭТВ.

Предлагаем заключить договор на сумму _____________________(____________________________), в данную сумму включены все налоги, пошлины и прочие сборы, которые необходимо будет оплачивать при исполнении договора в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

К настоящей форме должна прилагаться Сметная документация, составленная в соответствии с действующим законодательством в области сметного ценообразования для бюджетных организаций.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника закупки и скреплена печатью участника – юридического лица (для участника закупки – юридического лица)

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.

5.6. Форма «Опыт работы»

Опыт выполненных работ аналогичных предмету запроса предложений за последние ____ года (лет):

Наименование работ, объекта, его адрес	Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб.	Период выполнения работ	Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо)
Общий объем	в т. ч. собственными силами	начало	окончание
1	2	3	4	5	6

К настоящей форме должны прилагаться подтверждающие акты выполненных работ.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника закупки и скреплена печатью участника – юридического лица (для участника закупки – юридического лица)

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.

5.7. Форма Предложения о сроке выполнения работ

Наименование предмета договора	Срок выполнения работ (дней.)
-  реконструкция АМС Пужбол, с выдачей заключения о работоспособности реконструированного АМС и его готовности нести дополнительную нагрузку от антенно-фидерного тракта, устанавливаемого оборудования ЦЭТВ.

К настоящей форме должен прилагаться календарный план выполнения работ

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника закупки и скреплена печатью участника – юридического лица (для участника закупки – юридического лица)

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.

5.8. Форма Предложения о сроке предоставления гарантии качества

№ п/п	Наименование предмета договора	Срок предоставления гарантии качества (мес.)
	-  реконструкция АМС Пужбол, с выдачей заключения о работоспособности реконструированного АМС и его готовности нести дополнительную нагрузку от антенно-фидерного тракта, устанавливаемого оборудования ЦЭТВ.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения заказа и скреплена печатью участника – юридического лица (для участника размещения заказа – юридического лица)

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ -  на выполнение реконструкции АМС Пужбол, с выдачей заключения о работоспособности реконструированного АМС и его готовности нести дополнительную нагрузку от антенно-фидерного тракта, устанавливаемого оборудования ЦЭТВ: Ярославская обл., Ростовский р-н, Шурскольский с/о, у с. Пужбол, литер Г5, сооружение № 5 -  1.Установить все стопорные кольца в лацментных узлах на отметке 88.625м. -  2.Рассверленные отверстия перекрыть накладкой или установить увеличенные шайбы и приварить по периметру примыкания, восстановить болтовое соединение на отметке 86,750м. -  3.Заменить в лацментных узлах болты М36 без контргаек на валики диаметром 50мм. с обязательной установкой стопорных колец и шплинтов на отметке 49,250м. -  4.Приварить верхний пруток ограждения площадки диаметром 28мм. к существующему прутку на отметках 30.500м. и 15,500м. -  5.Увеличить площадь фундамента центрального фундамента для исключения крена мачты. Фотографии и описание дефектов в заключении (приложение №1 и №2 к техническому заданию). - 6. Ввиду того, что отклонения оси ствола от вертикали превышают допустимые, эксплуатирующей организации необходимо произвести регулировку монтажных тяжений оттяжек с одновременной проверкой вертикальности оси ствола мачты. -  7. Провести повторное обследование АМС с последующей выдачей заключения о нахождении мачты и фундамента в работоспособном состоянии и их готовности нести дополнительную нагрузку от антенно-фидерного тракта, устанавливаемого оборудования ЦЭТВ.

VII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

г. Ярославль «____» __________2012г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», «Ярославский ОРТПЦ» Сазонова Альберта Владимировича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности №01-12/323 от 01.01.2001г., с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить следующие работы: реконструкцию АМС Пужбол, с выдачей заключения о работоспособности реконструированного АМС и его готовности нести дополнительную нагрузку от антенно-фидерного тракта, устанавливаемого оборудования ЦЭТВ по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н, Шурскольский с/о, у с. Пужбол, литер Г5, сооружение № 5.

1.2. Объемы и полный перечень работ определены в Смете №1 (Приложение ), являющейсяся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Все подлежащие выполнению по настоящему Договору работы производятся Подрядчиком своими силами или силами привлекаемых им субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком.

1.4. Работы по настоящему Договору выполняются из материалов Подрядчика. Подрядчик отвечает за соответствие материалов стандартам, техническим условиям, требованиям иных нормативных и нормативно-технических документов и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется Сметой №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет ______________ рублей (__________________ рублей _______ копеек), в том числе НДС 18% - ______________ рублей (___________________ рублей _______ копеек).

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.3.1. После подписания настоящего Договора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере _______% стоимости работ, указанной в п.2.1., в сумме ______________ рублей (__________________ рублей _______ копеек), в том числе НДС 18% - ______________ рублей (___________________ рублей _______ копеек).

2.3.2. Окончательный платеж за выполненные работы в сумме ______________ рублей (__________________ рублей _______ копеек), в том числе НДС 18% - ______________ рублей (___________________ рублей _______ копеек), Заказчик производит после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 5-ти банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета.

2.4. Счета-фактуры выписываются как при получении частичной оплаты (аванса), так и окончательного платежа, в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом РФ.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ составляет ________________________ дней с момента получения от Заказчика суммы авансового платежа или __________ календарных дней с момента заключения договора (при условиях оплаты без авансового платежа).

3.2. При наступлении неблагоприятных метеорологических условий, препятствующих выполнению работ или способных привести к ухудшению качеству работ, сроки выполнения работ по соглашению Сторон могут быть продлены.

3.3. После завершения работ в течение трех дней Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с фактически выполненными объемами работ и исполнительную документацию (если таковая требуется в соответствии со СНиП), а также паспорта и сертификаты на используемые материалы.

3.4. Заказчик в течение 5-и календарных дней со дня получения документов, указанных в п.3.3, обязан направить Подрядчику подписанные документы или представить мотивированный отказ от подписания.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненной Подрядчиком работы Сторонами в 3-х дневный срок составляется Акт с перечнем необходимых доработок. Все дефекты и недоделки, выявленные Заказчиком в процессе приемки работ устраняются Подрядчиком за свой счет в 10-дневный срок с момента составления Акта. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

3.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

3.7. Подрядчик берет на себя гарантийные обязательства перед Заказчиком сроком на _____ (_______________) месяца (-ев) с момента приемки работ, в том числе по скрытым недостаткам и дефектам. При обнаружении таких недостатков Заказчик направляет Подрядчику претензию с указанием перечня. Претензия Заказчика должна быть рассмотрена, а недостатки устранены не позднее 14 календарных дней с момента ее получения Подрядчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.8. До подписания акта и справки, указанных в п.3.3., Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата выполненных работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Подрядчика.

4.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Поставить на объект все необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и технологическое оборудование.

4.1.3. Согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций. И в случае привлечения для производства работ субподрядных организаций нести ответственность за ненадлежащее исполнение работ по Договору привлеченными субподрядными организациями, а также за координацию их деятельности.

4.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими СНиП, стандартами, техническими регламентами, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией.

4.1.5. Предоставить Заказчику документы (сертификаты, паспорта, результаты лабораторных испытаний) о качестве используемых им материалов.

4.1.6. Предоставить Заказчику свидетельства саморегулируемых организаций и другие необходимые документы, сертификаты соответствия на все виды работ, которые подлежат сертификации и лицензированию или требуют получения иных разрешительных документов в соответствии с законодательством РФ, до начала производства работ.

4.1.7. Привлекать к выполнению работ только специалистов, имеющих необходимые в соответствии с законодательством РФ документы, подтверждающие их квалификацию.

4.1.8. Обеспечить противопожарные мероприятия, соблюдение правил охраны труда, охраны окружающей среды, а также режимных требований, установленных на территории Заказчика.

4.1.9. Освободить объект производства работ от принадлежащих Подрядчику стройматериалов, машин и механизмов, приборов, инвентаря, а также строительного мусора не позднее 5 (пяти) дней после окончания работ.

4.1.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4.1.11. Известить Заказчика не менее, чем за 2 дня до начала приемки о готовности скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.1.12. Не передавать третьим лицам предоставленную Заказчиком техническую документацию.

4.1.13. Приостановить работы и известить Заказчика в случае возникновения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.  Обязанности Заказчика.

4.2.1. Предоставить Подрядчику документацию, необходимую для производства работ

4.2.2. Обеспечить допуск работников Подрядчика к месту производства работ с оформлением всех требуемых документов.

4.2.3. По требованию Подрядчика предоставить ему точки подключения к источникам энергоснабжения.

4.2.4. Предоставить Подрядчику место для складирования материалов, инструментов, оборудования и т. п.

4.2.5. Произвести оплату и приемку работ в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим договором.

4.2.6. До начала выполнения работ подготовить и передать Подрядчику объект производства работ.

4.2.7. Осуществлять охрану объекта.

4.3. Права Заказчика.

4.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего
договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если Подрядчик не соблюдает требования по качеству работ и исправление соответствующих некачественно выполненных работ может повлечь увеличение общего срока работ более чем на 15 календарных дней.

4.3.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выпол­ненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

5.2. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика:

- за нарушение срока выполнения работ по Договору по вине Подрядчика пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 10% стоимости работ по Договору.

- за нарушение сроков устранения дефектов, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более стоимости соответствующего вида работ;

5.3. За нарушение сроков осуществления окончательного платежа Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы окончательного платежа.

5.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объекте Заказчика, указанном в п. 1.1 настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки по его требованию.

5.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими его использованию по назначению, если Подрядчик не устранил выявленные недостатки, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

5.6. Установленные настоящим Договором штрафные санкции подлежат начислению при условии предъявления в адрес Стороны, нарушившей обязательство, письменного требования другой Стороной, или в случае вступления в силу решения Арбитражного суда, устанавливающего обязанность должника по уплате указанных штрафных санкций.

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.7. Все споры или разногласия стороны будут стараться разрешить между собой путем переговоров.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области в установленном законодательством порядке. До подачи искового заявления в арбитражный суд, заинтересованная сторона обязана предъявить другой стороне претензию. Претензии рассматриваются сторонами в пятнадцатидневный срок с момента их получения.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок до 10 (десяти) дней уведомить другую сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также на срок исполнения обязательств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только в форме Дополнительных соглашений и считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны Сторонами.

7.3. Каждая из Сторон обязана хранить строгую конфиденциальность в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну другой стороны, которые стали известны ей в процессе работы по настоящему Договору даже после истечения срока действия Договора. К коммерческой относится любая информация, которая при сообщении была явно охарактеризована Сторонами как представляющая коммерческую тайну в соответствии с гражданским законодательством РФ и признанная таковой в соответствии с внутренними локальными актами Стороны; не является общедоступной; представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества.

7.4. В случае изменения у одной из Сторон наименования, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5-ти календарных дней со дня возникновения изменений известить о таких изменениях другую Сторону.

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно:

7.6.1. По письменному соглашению сторон.

7.6.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора, в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим
Договором.

7.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение – Смета № 1

8. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК РТРС Юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Королева, д.13 Филиал РТРС «Ярославский ОРТПЦ» 8 , , р/с в г. Москва к/с Директор филиала РТРС «Ярославский ОРТПЦ» ____________________//

ПОДРЯДЧИК ________________/_______________/