ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 000

Выполнение работ по текущему ремонту сетей уличного освещения города Димитровграда Ульяновской области.

«02» декабря 2009 г. г. Димитровград


Уполномоченный орган – Управление по размещению муниципального заказа Администрации города Димитровграда Ульяновской области.

1. Муниципальный заказчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству Администрации города Димитровграда Ульяновской области, адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. III Интернационала, , электронный адрес: нет.

2. Источник финансирования заказа: бюджет города Димитровграда Ульяновской области на 2009 год.

3. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа:

Котировочная заявка подаётся в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочная заявка в письменной форме оформляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 01.01.2001 №94-ФЗ), и по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему извещению о проведении запроса котировок. Порядок оформления и подачи котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа в форме электронного документа, приведён в приложении №2 к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг, в т. ч. требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям муниципального заказчика, согласно приложению №3 к настоящему извещению о проведении запроса котировок (в случаях, когда в приложениях имеются ссылки на конкретные товарные знаки, что вызвано объективной необходимостью, следует читать «или эквивалент»).

5.Место выполнения работ: территория города Димитровграда Ульяновской области.

6.Сроки выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта по 31.12.2009.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Все налоги, сборы, затраты на материалы, транспортные расходы, накладные, плановые расходы, уборка строительного мусора, доставка, отгрузка, демонтаж, монтаж, страхование, затраты на уплату налогов, сборов, НДС и других обязательных платежей, которые должны быть включены в цену муниципального контракта.

8. Максимальная цена контракта: 299 997,00 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь рублей 00 копеек.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Место подачи котировочных заявок: котировочные заявки в письменной форме подаются в Управление по размещению муниципального заказа Администрации города Димитровграда Ульяновской области Ульяновская область, , каб.№ 000,

(рабочие дни с 08.00 до 17.00. (перерыв с 12.00 по 13.00) (время московское).
Котировочные заявки в форме электронного документа направляются на адрес электронной почты.

Срок подачи котировочных заявок: с 02 декабря 2009 г. по 14 декабря 2009г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 14 декабря 2009 до 09:00 (время московское).

Запрос котировки цен состоится 15 декабря 2009.

10. Срок и условия оплаты выполнения работ:

оплата производится Заказчиком по мере поступления денежных средств из бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2009 год после подписания оформленных в установленном порядке актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат на работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, но не позднее 31.12.2009. К акту приемки выполненных работ Подрядчик оформляет счет фактуру. Отчетные документы должны подтверждать целевое использование выделенных средств.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: Муниципальный контракт заключается не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения муниципального контракта.

12. Требование к участникам размещения заказа, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ: установлено.

Приложения:

Приложение : Форма котировочной заявки.

Приложение : Порядок оформления и подачи котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа в форме электронного документа.

Приложение : Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг.

Приложение : Локальный сметный расчет № 000 от 01.01.2001.

Приложение : Проект муниципального контракта.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок № 000 от «02» декабря 2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив в полном объёме размещённое Вами на официальном сайте www. *****. извещение о проведении запроса котировок № 000 от 01.01.01 г. и не имея претензий по его содержанию,

Наименование (для юридического лица), Ф. И.О. (для физического лица) участника размещения заказа

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа, телефон

Банковские реквизиты участника размещения заказа

Идентификационный номер налогоплательщика

1.  Согласно (ен) исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 000 от 01.01.01 г.

2. Цена *, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, составляет:

_______________________________________________________________ руб.________ коп.,**

(сумма цифрами)

_______________________________________________________________ руб.________ коп.**

(сумма прописью)

____________________ _____________________________ ________________________ (должность) (подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

__________________________________

*указывается общая стоимость товаров, работ, услуг с учётом объёма товаров, работ, услуг, указанного в извещении о проведении запроса котировок

**в случае если в данной котировочной заявке имеется расхождение между предлагаемой ценой работы, указанной цифрами и прописью, к рассмотрению следует принимать цену работы, указанную прописью

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок № 000 от 01.01.01 г.

Порядок оформления и подачи котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа в форме электронного документа

Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, является файлом, т. е. документом, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть подписана электронной цифровой подписью (далее ЭЦП), обладающей достоинствами собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. Котировочная заявка, поданная без ЭЦП, не имеет юридической силы и влечет за собой отклонение заявки.

В системе муниципального заказа муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области используются ключи ЭЦП стандарта Х.509, совместимые для использования с СКЗИ «Крипто-Про CSP» версии 3.0, имеющие область применения – «участие в системе электронных торгов» (OID: 1.2.643.3.20.2).

Для подачи котировочной заявки в форме электронного документа участники размещения заказа должны:

1. Получить сертификат ключа ЭЦП стандарта Х.509, совместимый для использования с СКЗИ «Крипто-Про CSP» версии 3.0, имеющий область применения – «участие в системе электронных торгов» (OID: 1.2.643.3.20.2).

Одним из удостоверяющих центров, действующих в системе муниципального заказа муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, является Общество с ограниченной ответственностью . Местонахождение: г. Ульяновск, Проспект Созидателей, , e-mail: WWW. *****. Порядок получения сертификата ключа ЭЦП и список аттестованных Удостоверяющих центров можно найти в сети Интернет по адресу: http://ca. *****/.

2. Подготовить котировочную заявку в форме электронного документа.

Файл заявки должен быть в одном из следующих форматов: Microsoft Word, Microsoft Excel. Участник размещения заказа должен обеспечить проверку файла на отсутствие компьютерных вирусов и вредоносных программ.

Ответственность за содержание электронных документов и их соответствие требованиям Федерального закона от 01.01.01 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 01.01.01 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и настоящего извещения о проведении запроса котировок лежит на участнике размещения заказа.

Название соответствующего электронного документа оформляется следующим образом: «Котировочная заявка на участие в запросе котировок №______.»,

(указывается номер извещения)

название файла обязательно должно отражать номер извещения.

В случае если котировочная заявка состоит из нескольких документов, соответствующие электронные документы участник размещения заказа размещает в папку, название папки оформляется следующим образом: «Котировочная заявка на участие в запросе котировок №______.»,

(указывается номер извещения)

название папки обязательно должно отражать номер извещения.

Далее котировочная заявка должна быть упакована (сжата). Допустимыми форматами упакованных файлов являются форматы программ 7-ZIP и WinRAR версии 3.3.

3. Упакованную (сжатую) котировочную заявку прикрепить файлом к электронному письму.

Электронное письмо должно быть оформлено следующим образом:

В поле «тема письма» указывается: «Котировочная заявка на участие в запросе котировок №______.»,

(указывается номер извещения)

В поле текста письма указываются сведения об организации, направившей котировочную заявку, для отправки подтверждения получения котировочной заявки:

- Наименование,

- Почтовый адрес,

- Тел./факс,

- Контактное лицо.

Пример оформления электронного письма рис.1

Рис.1

4. Зашифровать электронное письмо с котировочной заявкой с помощью открытого ключа ЭЦП уполномоченного органа (прилагается к настоящему извещению) и направить зашифрованную котировочную заявку и сертификат открытого ключа ЭЦП электронным письмом по адресу электронной почты Для отправки сообщения электронной почты участники размещения заказа могут воспользоваться программами Outlook Express, The Bat!, или аналогами, позволяющими применять ЭЦП при отправке сообщений электронной почты.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок № 000 от 01.01.01 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (наименование, характеристики и объём выполняемых работ):

Текущий ремонт сетей уличного освещения, согласно локального сметного расчета № 000 от 01.01.2001 (Приложение )

Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормам и правилам, установленным для данных видов работ.

Выполняемые работы должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям в течение всего срока исполнения муниципального контракта.

Работы должны быть выполнены, в соответствии с локальным сметным расчетом № 000 от 01.01.2001 (приложение № 2) (далее сметной документацией), а также в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего выполнение вышеуказанного вида работ.

Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с муниципальным контрактом несет Подрядчик.

Работы должны быть выполнены в полном объёме и сроки, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Требования к безопасности, требования к качеству работ: Подрядчик обязан иметь лицензии (разрешения) и сертификаты на все материалы, работы, услуги, подлежащие лицензированию и сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работы должны быть выполнены в полном объёме и сроки, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям.

Срок гарантии:

- на выполняемые работы с учётом применяемых технологий: 1 (один) месяц с даты подписания акта приёмки выполненных работ, при условии соблюдения требований СНиП.

- на применяемые материалы: в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок № 000 от 01.01.01 г.

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___
город Димитровград «___»__________20___ г
___________________________________________________________________________, в лице____________________________________________ , действующего на основании __________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________, в лице __________________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее настоящий Контракт) по результатам проведенного__________ (протокол заседания единой Комиссии от ___.____.№____) о нижеследующем:
1.Предмет настоящего Контракта

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту сетей уличного освещения на территории города Димитровграда Ульяновской области передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2.К основным требованиям по выполнению работ на объекте относятся: выполнение объемов работ с соблюдением требований правил безопасности при производстве работ, ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, регулирующих выполнение вышеуказанного вида работ, а также объемы, технологии и качество выполнения работ согласно дефектной ведомости (приложение к настоящему Контракту) и сметной документации.

1.3.Место выполнения работ: территория города Димитровграда Ульяновской области.

2.Стоимость настоящего Контракта и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _____________ (__________________) рублей ___ коп. и устанавливается согласно лимитам финансирования на 20__ год. Цена выполняемых работ указана с учетом затрат на транспортные расходы, уплату налогов, сборов, НДС, и других обязательных платежей.

Цена настоящего Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Источник финансирования - бюджет города Димитровграда Ульяновской области на 2009 год.

2.2.Порядок и срок оплаты: оплата производится Заказчиком по мере поступления денежных средств из бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2009_ год после подписания оформленных в установленном порядке актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат на работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, но не позднее 31.12.2009. К акту приемки выполненных работ Подрядчик оформляет счет фактуру. Отчетные документы должны подтверждать целевое использование выделенных средств.

2.3.Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объёма выполненных работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.Обязательства Подрядчика
Подрядчик обязуется:

3.1.Выполнить все работы по объекту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию.

3.2.Производить работы в полном соответствии со сметной документацией, требованиями, изложенными в пункте 1.2. настоящего Контракта.

3.3.Подрядчик обязуется обеспечить в ходе ремонтных работ объекта выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.4.Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в сметной документации и согласовывается с Заказчиком.

3.5.Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.6. Подрядчик обязан вывезти с Объекта в течение 5 дней с момента окончания работ принадлежащие ему инвентарь, оборудование, инструменты, материалы и строительный мусор.

3.7.Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от них указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.8. Подрядчик обязуется устранять за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ, в течение 3 (трех) дней со дня обнаружения недостатков (дефектов) по указанию Заказчика.

3.9.Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

3.10.Не приступать к работам, следующим за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

3.11.Предъявлять Заказчику при приёмке выполненных работ по объекту следующие документы:

- журнал производства работ;

- акт освидетельствования скрытых работ;

- паспорта на материалы;

- гарантийные паспорта.

3.12.Не менее чем за одни сутки письменно уведомить Заказчика о сдаче выполненных работ на объекте или приостановке работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика), а также о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ на объекте.

3.13.Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с настоящим Контрактом несет Подрядчик.

4.Обязательства Заказчика

Заказчик обязуется:

4.1.Осуществлять контроль за соответствием объема, качества и стоимости выполненных работ сметной документации, с проведением проверки качества.

4.2.Выдавать Подрядчику предписания об устранении выявленных нарушений по составу и качеству работ, выполненных на объекте путем внесения соответствующих записей в журнал производства работ.

4.3.Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Контракта.

5.Сроки выполнения работ

5.1.Сроки выполнения работ: со дня заключения настоящего Контракта по 31.12.2009.

6.Организация производства работ

6.1.Подрядчик ведет на объекте журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале.

6.2.Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени, совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненные работы и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов условиям настоящего Контракта.

6.3.Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ на объекте.

6.4.Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортным средством для выезда на объект для контроля за ходом работ на объекте и приемки выполненных работ.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2.Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения действия настоящего Контракта.

8.Порядок приемки работ

8.1.Приемке и оплате подлежат выполненные работы, предусмотренные условиями настоящего Контракта, заданием Заказчика. Промежуточной приемке подлежат все произведенные на объекте работы, являющиеся предметом оплаты по настоящему Контракту, в том числе скрытые работы, освидетельствование и приемка которых в более поздний период невозможны по техническим причинам.

8.2.Работы считаются принятыми, если акт выполненных работ по форме КС-№2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-№3 подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

8.3.В течение 3 (трех) дней Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о не принятых объемах работ с указанием недостатков.

8.4.В случае несоответствия результатов работы условиям настоящего Контракта, Подрядчик устраняет выявленные недостатки в сроки согласно п.3.8. настоящего Контракта.

8.5.Подрядчик за 5 (пять) дней до окончательной приемки извещает Заказчика о готовности объекта к вводу в эксплуатацию и передает один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6.Окончательная приемка завершенных работ на объекте осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, с оформлением гарантийного обязательства.

8.7.До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.Гарантии по сданному объекту

9.1.Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта.

9.2.Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 1 (один) месяц со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки и дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование подряда и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика об этом.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10.Ответственность Сторон

10.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.При производстве работ на объекте Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды, нести расходы по оплате штрафов, возместить причиненный ущерб.

10.3.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.Срок действия и порядок расторжения настоящего Контракта

11.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня заключения уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31.12.2009.

11.2.Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от полного исполнения обязательств по нему.

11.3.Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.Особые условия

12.1.Лицензия и сертификаты предоставляются, если данная деятельность подлежит лицензированию и сертификации в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

12.3.Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем двусторонних переговоров, а в случае не достижения по ним согласия путем обращения в Арбитражный суд Ульяновской области.

12.4.Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.5.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:
Заказчик:
Подрядчик: