Размещение заказа
на выполнение работ по ремонту межпанельных швов
в жилых домах д. Вернявино Черской волости
28 августа 2009г.
Администрация Палкинского района извещает о проведении запроса котировок
1.Почтовый адрес муниципального заказчика: Псковская область, п. Палкино, ул. Островская, д.25
2.Источник финансирования: средства муниципального бюджета
3.Адрес электронной почты
4. Контактное лицо: , тел.
5. Наименование и характеристика проводимых работ:
1.Ремонт межпанельных швов в 60-ти квартирном жилом доме по ул. Садовая, д.2 д. Вернявино, 635пог. м..
2.Ремонт межпанельных швов в 100 квартирном жилом доме по ул. Садовая, д. Вернявино, 1665пог. м.
6. Место проведения работ: дер. Вернявино Черской волости
7. Сроки проведения работ: начало работ – 08сентября 2009г., окончание работ - 15 сентября 2009г.
8.В цену входят все затраты на производство работ, включая уборку мусора на объекте, доставку работников и материалов на объект, налоги и сборы.
9. Максимальная цена контракта- 253,0тыс. рублей
10. Котировочные заявки подаются по адресу муниципального заказчика в письменной форме в рабочие дни с 8.00 до 17.00часов с 28 августа по 3 сентября 2009г. Дата рассмотрения заявок: в 10.00час. 04сентября 2009г.
11. Срок и условия оплаты : Оплата по факту выполненных работ, без авансирования.
12. Муниципальный контракт должен быть подписан в течении 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
13. Котировочные заявки предоставляются по нижеприведенной форме.
Псковская область, п. Палкино, ул. Островская, д.25
Уважаемые господа!
Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем в соответствии с условиями муниципального контракта, приведенными в запросе котировок и нашей заявкой, выполнить работы, указанные в запросе котировке в соответствии с приведенными ниже наименованиями:
№ | Наименование работ | Количество | Ед. измерения |
Цена контракта (прописью)
В цену входят ( указать)
Место выполнения работ ( указать)
Сроки выполнения работ ( указать)
Срок и условия оплаты ( указать)
Наименование участника размещения заказа
Место нахождения ( для юридического лица)
Банковские реквизиты участника размещения заказа
ИНН
С уважением
должность подпись инициалы фамилии
Муниципальный контракт
на выполнение работ по ремонту межпанельных швов
в жилых домах д. Вернявино Черской волости
28августа п. Палкино
Администрация Палкинского района . Н., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и, ______________________________ действующего на основании __________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим контрактом «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполнение работ по ремонту межпанельных швов в жилых домах д. Вернявино Черской волости а «Подрядчик» – выполнить работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту в соответствии с технической документацией и сметой, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, а также с условиями настоящего контракта.
2.Срок выполнения работ
2.1.Сроки выполнения подрядных работ с 08сентября по 15 сентября 2009года
3.Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет 253000( Двести пятьдесят три тысячи рублей) рублей с НДС. В цену входят все затраты на производство работ, включая уборку мусора на объекте, доставку работников и материалов на объект, налоги и сборы.
Заключение дополнительных соглашений по пересмотру первоначально установленной общей стоимости настоящего контракта, за исключением случая, предусмотренного п.3.3. контракта, не допускается
3.2.Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по факту выполненных работ без авансирования.
3.3.Условие о цене на период действия контракта является фиксированным и пересмотру не подлежит. Цена не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более, чем на 5% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, при этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более, чем на 5% такой цены в пределах доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств.
3.4.Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком после полного завершения, включая устранение выявленных дефектов в течение 5 банковских дней.
3.5.Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего контракта, технического задания на проведение работ, требований исходных данных или нормативно-правовых актов оформляются актом между Подрядчиком и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков, дефектов.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику утвержденную и согласованную в установленном порядке документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.
4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной контрактом стоимости работ.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.4. После окончания выполнения работ Подрядчиком, организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением актов сдачи-приемки выполненных работ..
4.2.Подрядчик обязан:
4.2.1Принять от Заказчика по акту приема-передачи, оформленному в установленном порядке, документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.
4.2.2.Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в объеме и сроки, установленные настоящим контрактом.
4.2.3.Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, строительную технику.
4.2.4.Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту.
4.2.5.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.
4.2.6.Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.
4.2.7.В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) немедленно уведомить Заказчика.
4.2.8.Сдать результат выполненных работ в установленном порядке по акту установленной формы.
4.2.9.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законом, иными правовыми актами, настоящим контрактом.
4.3.Заказчик вправе:
4.3.1.В одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ в соответствии с условиями п.3.3. настоящего контракта.
4.3.2.Требовать от подрядчика надлежащего выполнения настоящего контракта.
4.3.4.Подрядчик вправе требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.
5. Порядок выполнения работ
5.1 Место выполнения подрядных работ: д. Вернявино, ул. Садовая, и д. Вернявино, ул. Садовая,.
5.2. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работ (далее – производство работ) на объекте по планам и графикам, согласованным с Заказчиком сроком.
5.3. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для производства работ, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
5.4. При обнаружении недостатков в производстве работ Подрядчик должен устранить их безвозмездно и в сроки согласованные с Заказчиком.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технической документации.
6.2. Сдача объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, путем проверки всех работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта, и оформляется актом приемки законченного строительства (ремонта) объекта с подписанием его сторонами.
6.3. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, то расходы несут стороны поровну.
6.5.Если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны в течении 5 календарных дней извещают друг друга о приостановлении работы и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 Гражданского кодекса РФ.
7. Ответственность сторон
7.1. Одна сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
7.2. Заказчик уплачивает Подрядчику пеню за допущенные им нарушения обязательств по настоящему контракту:
7.2.1. в размере 0,01% от стоимости объекта по первоначальной смете на выполнение подрядных работ на объекте, за каждый день просрочки – за задержку начала приемки законченных строительством или подлежащих консервации объектов свыше 15 календарных дней со дня получения извещения от Подрядчика о предъявления из сдачи.
7.3. Подрядчик уплачивает Заказчику пеню за допущенные им нарушения своих обязательств по настоящему контракту.
7.3.1. в размере 0,01 % от суммы невыполненных объемов работ в срок, предусмотренный настоящим контрактом, за каждый день просрочки – за нарушение сроков завершения подрядных работ (задержке сдачи объекта).
7.3.2. в размере до 0,03% от стоимости подрядных работ и конструкций за каждый день просрочки – за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае не явки Подрядчика – в одностороннем порядке со стороны Заказчика актом.
7.4. Уплата пени, штрафа, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.
7.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты за выполненные работы ненадлежащего качества или потребовать возврата уплаченных сумм аванса или потребовать неустойку в размере 1\300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день после выявления недостатков Заказчиком, до дня устранения недостатков по качеству работ, в соответствии с техническим заданием.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего контракта, в случае если это произошло вследствие обязательств непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств.
7.7. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую. После чего стороны должны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения настоящего контракта.
7.8. Если работы выполняются Подрядчиком не в полном объеме, либо Подрядчик не приступил к работе в течение одного месяца со дня заключения настоящего контракта, контакт расторгается, а сумма, оплаченная Заказчиком (в части работ, не принятых по акту приемки работ) подлежит возврату Заказчику с процентами за пользование денежными средствами. Размер процентов определяется существующей на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части ставкой рефинансирования Центрального Банка РФ.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и не прекращает своего действия до:
-исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту, или
- расторжения настоящего контракта в установленных им случаях, или
- по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом стороны руководствуются гражданским кодексом РФ.
8.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, могут рассматриваться в Арбитражном суде Псковской области в установленном законом порядке, если до этого стороны не придут к взаимному согласию по разрешению спора.
8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
«Заказчик» «Подрядчик»
Администрация Палкинского района
Псковская обл, п. Палкино,
Глава администрации района
_____________________
181270 п. Палкино, ул. Островская, д.25
Р/сч.
К/сч.
Псковское г. Пскова
ОКНХ 97600
