Извещение О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на проектирование внешнего электроснабжения административного здания Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» по ул. Точисского в г. Белорецк

Извещение

О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на проектирование внешнего электроснабжения административного здания Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» по ул. Точисского в г. Белорецк.

Уважаемые господа!

МУП «Белорецкие городские электрические сети» г. Белорецк настоящим приглашает всех заинтересованных лиц делать оферты (предложения) на право заключения договора на комплекс услуг по проектированию внешнего электроснабжения административного здания Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» по ул. Точисского в г. Белорецк включая оформление документации для проектирования и строительства на следующих условиях:

-проектирование объектов внешнего электроснабжения согласно Технических условий (Приложение 4) и задания на проектирование (Приложение к Договору);

- оформление документации для проектирования и строительства, включая комплекс землеустроительных и кадастровых работ по установлению границ земельных участков для для строительства кабельно-воздушных линий и ТП с возможностью привлечения субподрядных организаций;

- претендент должен быть действующим членом СРО и иметь допуск к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- срок выполнения работ: 1-е полугодие 2012 года;

- форма оплаты: безналичный расчет;

- все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.


- предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- срок и порядок оплаты: 30% предоплата, оставшаяся сумма в течение не менее чем 15 (пятнадцати) календарных дней после выдачи проекта и подписания акта выполненных работ.

При рассмотрении настоящего приглашения претендент должен ознакомиться с предлагаемым текстом договора (Приложение ), который может быть заключен по результатам запроса предложений с лицом, предложившим наиболее выгодные условия.

Извещение о проведении открытого запроса предложений размещается на сайте МУП «БГЭС» www. *****

Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) подается в составе следующих документов:

1. Заявка, заполненная строго по форме, указанной в Приложении №1.

2. Предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение по цене договора, по форме, указанной в Приложении № 2.

3. Копия Свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

4. Копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);

5. Прочие документы (на усмотрение Претендента).

Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) должна быть представлена одним из следующих способов:

1) Заказным письмом или непосредственно представителем претендента Республика Башкортостан, г. Белорецк, пер. Базарный, каб.29 Приемная. Пакет документов Претендента запечатывается в конверт. На конверте в обязательном порядке указываются: наименование, адрес претендента, предмет оферты «Проектирование внешнего электроснабжения административного здания Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» по ул. Точисского в г. Белорецк.

2) В электронном виде сообщением по e-mail: Belges@yandex.ru в виде отсканированных подписанных, заверенных печатью документов.

Начало сбора оферт: 15.04.2012 г. 8:00 час. (время местное).

Окончание сбора оферт: 25.04.2012 г. 15:00 час. (время местное).

Срок акцепта: 5 рабочих дней.

Заказчик имеет право продлить срок предоставления оферт, срок акцепта.

Внимание! Заказчик оставляет за собой право оставить без рассмотрения оферты:

1) представленные позже указанного срока;

2) содержащие неполный перечень требуемых документов;

3) не подписанные и не скрепленные печатью;

4) содержащие недостоверные сведения;

5) содержащие условия, отличные от заданных в предложении делать оферты.

Победитель данного открытого запроса предложений будет определен решением закупочной комиссии МУП «Белорецкие городские электрические сети».

Данная процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений не накладывает на заказчика никаких гражданско-правовых обязательств. Настоящее приглашение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты. Заказчик оставляет за собой право акцептировать любое из поступивших предложений, либо не акцептировать ни одно из них. Заказчик также оставляет за собой право не уведомлять претендентов, не прошедших отбор, о результатах отбора и не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.


Подача заявки на частичное выполнение работ не допускается.

Все изменения и дополнения к закупочной документации дополнительно публикуются на сайте www.*****

По вопросам организации открытого запроса предложений обращаться по телефонам: (347к Самохину Денису Юрьевичу – начальник ПТО МУП «Белорецкие городские электрические сети» г. Белорецк.

Приложение

ЗАЯВКА

(предложение о заключении договора - безотзывная оферта)

«____» ___________ 20__ г. В МУП «Белорецкие городские электрические сети»

Изучив предложенные условия сообщаем о согласии принять участие в предложении делать оферты и, в случае признания победителем, заключить с МУП «Белорецкие городские электрические сети» договор на проектирование внешнего электроснабжения административного здания Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» по ул. Точисского в г. Белорецк на условиях, указанных в приглашении делать оферты.

1.

Фирменное наименование (наименование) предприятия (для юридического лица):

1.1.

Организационно-правовая форма:

1.2.

Место нахождения:

Почтовый адрес:

1.3.

Номер контактного телефона:

1.4.

Сведения об Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика

(наименование, номер телефона и почтовый адрес)

1.5.

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

1.6.

КПП (код причины постановки на учет в налоговом органе)

1.7.

Банковские реквизиты

2.

Фамилия, имя, отчество (для физического лица):

2.1.

Паспортные данные:

2.2.

Место жительства:

2.3.

Номер контактного телефона:

3.

Декларируем следующие сведения:

3.1

Сведения о непроведение ликвидации участника размещения заказа: проводится ликвидация/ не проводится ликвидация (не нужное удалить)

3.2.

Сведения о неприостановление деятельности участника размещения заказа: деятельность приостановлена/ деятельность неприостановлена (не нужное удалить)

3.3.

Сведения о задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам: ДА/НЕТ (нужное выделить, указать размер задолженности, если имеется)

4.

Согласие претендента исполнить условия договора, указанные в предложении делать оферты: согласен/ не согласен (не нужное удалить)

5.

Соответствие претендента к выполнению работ, указанным в предложении делать оферты: соответствует/ не соответствует (не нужное удалить)

6.

Цена договора с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): указать цену, руб

Приложение:

1. Предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение по цене договора на ________листах;

2. Копии учредительных документов претендента (для юридических лиц) на_______ листах;

3. Копия Свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на __________листах.

4. Прочие документы (при наличии, на усмотрение Претендента) на __________листах.

Данное предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

Руководитель предприятия _________________/______________/

МП Ф. И.О.

Приложение

Предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение по цене договора

№ п/п

Наименование работ

Количество

Цена услуги, руб. без НДС

Сумма, руб с НДС

Сроки выполнения

№ Свидетельства СРО

1.

Иные предложения, встречные предложения (при наличии):___________________________________________________

(также могут быть представлены в виде отдельных документов)

Руководитель предприятия _________________/______________/

МП Ф. И.О.

Приложение

ПРОЕКТ ДОГОВОРА:

ДОГОВОР № ________

г. Белорецк «___»_________ 2012 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Белорецкие городские электрические сети", , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

____________________________________________________________________________, в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство разработать проект «Внешнее электроснабжение административного здания Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» по ул. Точисского в г. Белорецк» (далее «Проект») согласно Задания на проектирование (приложение 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Приемка и оценка Проекта осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование (приложение №1 к настоящему договору), а также действующих СНиП, СП, ГОСТ, технических регламентов.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет _________ (стоимость прописью)рублей, в т. ч. НДС 18% - ________ (сумма прописью).

2.2. Оплата за выполняемый Проект осуществляется с авансом 30%. Окончательный расчет после выполнения Проекта и подписания акта сдачи-приемки.

2.3. Цена может быть рассчитана на основе действующих расценок и тарифов, что не влечет ее изменения в период действия настоящего договора в одностороннем порядке.

2.4. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на р/с Исполнителя либо иным способом, не запрещенным действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По результатам работы Исполнитель передает Заказчику: Проект в 4-х экземплярах.

3.2. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику на рассмотрение Проект с приложением к нему акта сдачи-приемки. Заказчик в течение 7 календарных дней с момента получения от Исполнителя Проекта обязан его рассмотреть. При отсутствии замечаний – подписать акт сдачи-приемки, при наличии – направить в адрес Исполнителя свои замечания. Исполнитель устраняет замечания Заказчика не позднее 7 календарных дней с момента их получения.

3.3. Если по истечении срока, указанного в п.3.2. настоящего договора, Заказчик не предъявил Исполнителю в письменном виде замечания, Проект считается принятым, а акт сдачи-приемки подписанным.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Исполнять все необходимые действия, согласно «задания на проектирование», предоставленного Заказчиком, сдать результат работы Заказчику.

4.1.2. Своевременно информировать Заказчика о любых изменениях, которые влекут за собой его отказ, уточнение стоимости или невозможность выполнения работ.

4.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Представить Исполнителю правоустанавливающие документы, подтверждающие право владения (пользования) земельным участком или объектом недвижимости, архитектурно-планировочное задание, а также своевременно предоставлять информацию, необходимую при выполнении проектных работ.

4.2.2. Оплатить 30 % от стоимости работ в качестве предоплаты. Оплата предоплаты производится после подписания договора, согласно выставленного счета.

4.2.3. Согласовывать с Исполнителем результаты выполненных работ.

4.2.4. Использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении Заказчиком недостатков и при наличии мотивированных возражений, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет.

5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств.

5.4. При приостановлении (прекращении) работ по указанию Заказчика или в связи с нецелесообразностью их продолжения, выявленной в процессе выполнения работ, Заказчик обязан в месячный срок со дня приостановления (прекращения) работ, оплатить стоимость фактически выполненных проектных работ, указанных в двустороннем акте.

5.5. При нарушении Исполнителем сроков сдачи разработанной документации, а также сроков доработки документации по обоснованным замечаниям Заказчика (п.3.2. договора) Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости работ.

5.6. Выплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

5.7. В случае наступления обстоятельств, за наступление которых ни одна из Сторон не отвечает (“Обстоятельства непреодолимой силы”), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

5.8. Все споры Сторонами разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В необходимых случаях Стороны при уточнении договора и объема работ заключают дополнительные соглашения, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

6.3 Стороны обязаны не позднее 10 календарных дней сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Исполнитель разрабатывает Проект в течении (указать срок подготовки проектной документации)

с момента подписания Договора и поступления аванса на расчетный счет Исполнителя.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МУП «Белорецкие городские электрические сети»

г. Белорецк, пер. Базарный, 1

Р/с Отделение банка: филиал в г. Уфа

К/с

Директор МУП «БГЭС»

_____________

«_____»____________ 20__ г.

м. п.

Исполнитель:

_____________ /______________/

«_____»____________ 20__ г.

м. п.

Приложение

К договору №___ от «___» ________ 2012 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По объекту: «Внешнее электроснабжение Дворца культуры в г. Белорецке по ул. Ленина, 68»

Перечень основных данных и требований

Содержание основных данных и требований

1

Вид строительства

Новое

2

Сроки строительства

год

3

Стадийность проектирования

Рабочая документация

4

Основные требования к проектным решениям

Проектирование электроустановок внешнего электроснабжение административного здания Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» по ул. Точисского в г. Белорецк

1. В центре нагрузок на ул. Точисского установить комплектную 2-х трансформаторную подстанцию блочного типа 2БКТП ПК-400-6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 400 кВА. Место расположения определить проектом.

2. Строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-116 до проектируемого 2БКТП и от КТП-114 до проектируемого 2БКТП, общей протяженностью 0,4 км. Марку кабеля принять ААШвУ - 6 3х185.

3. В РУ-0,4 кВ проектируемого 2БКТП на отходящих рубильниках установить приборы коммерческого учета электроэнергии, с электронным счетчиком класса 1 и расчетными трансформаторами тока.

4. В проекте выполнить расчет потребляемой реактивной мощности. В случае

необходимости, установить устройство компенсации реактивной мощности для соблюдения

предельного значения коэффициента реактивной мощности (tgφ) в точке подключения к сети

согласно приказа Минпромэнерго №49 от 01.01.2001 г. (не более 0,4).

5

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала подготовки проектной документации

Предварительный план трассы 2-х КВЛ-6 кВ.

Технические условия №32 от 01.01.2001 г. МУП «БГЭС».

Акт выбора участка земельного участка для установки 2БКТП.

6

Оформление документации для проектирования и строительства

Оформляется Исполнителем в интересах Заказчика.

7

Указание о выполнение предпроектных инженерных изысканиях

Выполнить комплекс землеустроительных и кадастровых работ по установлению границ земельных участков для строительства 2-х КВЛ-6 кВ и строительства ТП с привлечением специализированных субподрядных организаций.

8

Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации

4 экземпляра ПСД на бумажном носителе. Сметную стоимость составить в нормативной базе 2009 года.

Заказчик: Исполнитель:

Директор МУП «БГЭС» _________________________________

_____________ ______________ (______________ )

«_____»____________ 20__ г. «_____»____________ 20__ г.

м. п. м. п.

Приложение

Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Виды зданий

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также



Государство и право

Проекты по теме:

Белорецк
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э
Россия - темы, архивы, порталы
XXI век в планах:
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства