Сметный расчет

УТВЕРЖДАЮ И. о. руководителя агентства государственного заказа и конкурентной политики Архангельской области _________________ «___»_____________ 2010 года М. П.

Документация

об открытом аукционе в электронной форме,

на право заключения государственного контракта на выполнение капитального ремонта водопроводной сети ГСУСОССЗН «Трепузовский психоневрологический интернат»

г. Архангельск

2010 год

  I.  Общие положения

1.  Предмет аукциона.

1.1.  Уполномоченный орган – агентство государственного заказа и конкурентной политики Архангельской области проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта (далее – контракт) на выполнение капитального ремонта водопроводной сети ГСУСОССЗН «Трепузовский психоневрологический интернат».

1.2.  Заказчик – государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения СУСОССЗН «Трепузовский психоневрологический интернат».

1.3.  Источник финансирования заказа – средства областного бюджета.

1.4.  Сведения о работах, на выполнение которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта представлены в разделе II настоящей документации.

2.  Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 961 800 (Девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

3.  Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.1.  Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вносит денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

3.2.  Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляетСорок восемь тысяч девяносто) рублей 00 копеек.

4.  Порядок формирования цены контракта.

4.1.  Цена контракта включает в себя выполнение полного комплекса работ с учетом налогов, пошлин, расходов на страхование, приобретение материалов, перевозку, доставку, хранение, погрузку/разгрузку материалов и оборудования, расходы на производство строительных работ и иные расходы, связанные с выполнением работ.

4.2.  При определении цены работ участник аукциона заранее предусматривает изменение цен и расценок, исходя из данных статистического наблюдения, осуществления мониторинга товарного рынка и т. п., назначает надбавку за риск. Участник размещения заказа вместе с заявкой на участие в аукционе должен представить всю информацию, указанную в документации об аукционе, кроме цены контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

4.3.  Цена контракта, предлагаемая участником аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона.

4.4.  Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Цена государственного контракта определяется на весь период выполнения работ по контракту.

4.5. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

5.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками.

Денежные обязательства должны быть выражены в российских рублях.

6.  Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации – НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

7.  Требования к участникам размещения заказа.

7.1.  Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1)  соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2)  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4)  отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

8. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке

8.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обязаны получить аккредитацию на электронной площадке.

8.2. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника размещения заказа на электронной площадке.

8.3. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех открытых аукционах в электронной форме, проводимых на такой электронной площадке. За три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику размещения заказа.

9.  Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

9.1.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

9.2.  Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

9.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1)  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого саморегулируемой организацией по следующему перечню работ:

16. Устройство наружных сетей водопровода;

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных;

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов.

3)  копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам;

4)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, являются крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

9.4. Требовать от участника размещения заказа иные документы и сведения не допускается.

10.  Инструкция по заполнению заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

10.1.  Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, заказчиком, уполномоченным органом, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов.

10.2.  Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, участником размещения заказа, направляемые заказчиком, уполномоченным органом либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа.

10.3. Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и все документы, относящиеся к такой заявке составлять на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые вспомогательные документы, представленные участником размещения заказа, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

Рекомендуется:

Все документы, входящие в состав заявки, выполнять в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования.

Использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

11.  Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

11.1.  Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

11.2.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 9.2 и 9.3 настоящей документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

11.3.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

11.4.  Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

11.5.  Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией.

11.6.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме.

11.7.  Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

11.8.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

11.9.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

12.  Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 10 часов 00 минут (время московское) 08 сентября 2010 года.

13.  Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

13.1.  Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

13.2.  Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 14 сентября 2010 года.

13.3.  Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

14.  Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

15.  Переговоры с участником размещения заказа.

При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.  Разъяснение положений документации об аукционе.

16.1.  Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос в уполномоченный орган. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

16.2.  В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте (до 1 января 2011 года - на электронной площадке) при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

16.3.  Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

17.  Отказ от проведения аукциона.

17.1.  Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

17.2.  Уполномоченный орган в течение одного дня со дня принятия решения Заказчиком об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте (до 1 января 2011 года - на электронной площадке).

18.  Внесение изменений в извещение и в документацию об аукционе

18.1.  Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

18.2.  В течение одного дня со дня принятия такого решения уполномоченный орган размещает указанные изменения на официальном сайте (до 1 января 2011 года - на электронной площадке). При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем семь дней.

18.3.  Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

18.4.  В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе размещаются уполномоченным органом на официальном сайте (до 1 января 2011 года - на электронной площадке). При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

19.  Дата проведения открытого аукциона в электронной форме.

19.1.  Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

19.2.  Дата проведения открытого аукциона в электронной форме 17 сентября 2010 г.

19.3.  Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

19.4.  Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

20.  Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

20.1.  В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона в электронной форме.

20.2.  Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме.

20.3.  «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.

20.4.  При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

20.5.  При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных п.20.6 настоящей части.

20.6.  При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1)  участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2)  участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на «шаг аукциона»;

3)  участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

20.7.  При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

20.8.  В течение десяти минут с момента завершения любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных пунктами 20.5 и 20.6 настоящей части.

20.9.  В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

20.10.  В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

20.11.  В случае если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 20.4 настоящей части, открытый аукцион признается несостоявшимся.

21.  Заключение контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме.

21.1. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

21.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

21.3. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник в шестидневный срок со дня получения проекта контракта не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

21.4. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

21.5. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным подрядчиком. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

21.6. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, от заключения контракта, являются:

1) участники открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;

2) иные участники открытого аукциона в электронной форме, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме к моменту направления такому участнику открытого аукциона в электронной форме проекта контракта.

21.7. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

22.  Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления - НЕ УСТАНОВЛЕН.

  II.  Сведения о работах, на выполнение которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта

1.  Предмет открытого аукциона в электронной форме.

Предметом настоящего аукциона является право на заключение государственного контракта на выполнение капитального ремонта водопроводной сети ГСУСОССЗН «Трепузовский психоневрологический интернат».

2.  Объем выполняемых работ.

Объем и виды работ по ремонту водопроводной сети ГУ «Трепузовский психоневрологический интернат»:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
	Наружные сети водопровода
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	1000 м3 грунта	1,383
2	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,491
3	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	100 м2 креплений	0,50
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм	100 м трубопровода	0,15
5	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	1 м3	0,39
6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах	10 м3 железобетон. конструкций	0,345
7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,360
8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1 км трубопровода	0,101
9	Установка на трубопроводах затвора дискового Ду – 50 мм	1 шт.	8
10	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников ПНД 100мм х 50мм х 50мм	10 фасонных частей	0,4
11	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников ПНД 100мм х 100мм х 50мм	10 фасонных частей	0,3
12	Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин ПНД 100мм х 50мм х 100мм х 50мм.	10 фасонных частей	0,1
13	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	6
14	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм с установкой переходных муфт и фланцев с установкой тройников	1 врезка	2
15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	4,61
16	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0,52
17	Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,346
18	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	1,383
19	Разборка старых дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 10шт*3м2*0,16	100 м3 сборных железобетонных плит	0,048
20	Устройство дорог заново из б/у сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,048
	Внутренние сети водопровода здания столовой
21	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопроводов	0,82
22	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопроводов	0,25
23	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,25
24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,67
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,15
26	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт	19
27	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм	1 шт	4
28	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	1,07
29	Установка смесителей	10 шт	1
	Внутренние сети водопровода здания спального корпуса №3
30	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопроводов	0,3
31	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,3
32	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт	19
33	Установка смесителей	10 шт	0,4

3.  Требования к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ.

Обеспечить соответствие выполнения работ требованиям по объемам и качеству на условиях, предусмотренных в документации об аукционе; работы должны выполняться в полном соответствии с технологическими инструкциями, правилами техники безопасности, мерами противопожарной безопасности, а также с соблюдением общей дисциплины на объекте. Все работы должны выполняться без нарушения графика работы. При выполнении работ стороны руководствуются: Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, СниПами и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторонами.

4. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ – гарантийный срок пять лет с момента подписания актов выполненных работ, на весь объем выполненных работ.

5. Место выполнения работ - Архангельская область, Приморский район, д. Трепузово, д.16

6. Условия выполнения работ: Выполнение работ осуществляется согласно заказа заказчика в объеме, указанном в п. 2. настоящего раздела. Работы производятся в соответствии со сметным расчетом (прилагается отдельным файлом), графиком производства работ.

Все используемые в выполнении работ материалы должны подтверждаться всеми необходимыми документами, утвержденными в Российской Федерации.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

7. Сроки выполнения работ – в течение 30 дней после подписания государственного контракта.

8.  Форма, сроки и порядок оплаты - по безналичному расчету, выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на данный объект и при наличии денежных средств на лицевом счете заказчика, открытом в органе федерального казначейства.

Авансирование не предусмотрено. Расчет за выполненные работы производится заказчиком в течение 90 дней после подписания всех приемо-сдаточных документов (акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)) и поступления денежных средств на расчетный счет заказчика на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Заказчик вправе осуществлять промежуточные платежи при наличии денежных средств на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета-фактуры.

Оплата производится на основании сметного расчета с учетом коэффициента снижения, который рассчитывается заказчиком как отношение цены, предложенной победителем электронного аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации об электронном аукционе.

  III.  Приложения к документации об аукционе

Приложение

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

ФОРМА 1.

Рекомендуемая форма согласия участника размещения заказа

на выполнение работ

Изучив настоящую документацию, организация/физическое лицо, сведения о которой (ом), указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение капитального ремонта водопроводной сети ГСУСОССЗН «Трепузовский психоневрологический интернат», (реестровый номер аукциона № ____________), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Приложение

Проект государственного контракта

Регистрационный N______________

дер. Трепузово

Архангельская область

«____» ______________2010 г.

Государственное учреждение социального обслуживания населения системы социальной защиты населения «Трепузовский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма и полное наименование предприятия, организации, учреждения-подрядчика (исполнителя))

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________________________________, (должность, Ф. И.О.)

действующего на основании ________________________________________ с другой стороны, (Устава, Положения и т. п.)

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола электронного аукциона от «___» _____________ 2010 г. № ____ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1.  Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту водопроводных сетей ГУ «Трепузовский психоневрологический интернат», расположенных по адресу: Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково, дер. Трепузово, дом 16, указанные в приложении № 1 «Заказ на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей ГУ «Трепузовский психоневрологический интернат», к настоящему Контракту (далее – Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

1.2. Выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, осуществляется согласно заказа Заказчика в объеме, указанном в Приложении № 1 к Контракту, по адресу: Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково, дер. Трепузово, дом 16. Работы производятся в соответствии со сметным расчетом (Приложение ), Графиком производства работ (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии с технологическими инструкциями, правилами техники безопасности, мерами противопожарной безопасности, а также с соблюдением общей дисциплины на объекте.

1.4. Выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться в сроки: в течение 30 дней после подписания Контракта.

1.5. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

1.6. Датой окончания работ по Контракту считается дата подписания обеими Сторонами окончательного Акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

1.7. Право Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом, подтверждается свидетельством СРО ______________________________________________.

2.  Качество

2.1.  Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в Приложении № 1 к Контракту.

2.2.  Подрядчик удостоверяет качество работ гарантийным обязательством: 5 (пять) лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов Работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему контракту, несет Подрядчик.

3.  Цена

3.1. Общая сумма работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, определена протоколом электронного аукциона от «___» _____________ 2010 г. № __.

3.2. Общая сумма настоящего Контракта составляет ____________ (сумма прописью) рублей, в соответствии с ценой, определенной вышеуказанным протоколом, в том числе НДС _________ (сумма прописью) рублей.

3.3. Общая сумма настоящего Контракта включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением контракта: налоги, пошлины, расходы на страхование, приобретение материалов, перевозку, доставку, хранение, погрузку/разгрузку материалов и оборудования, расходы на производство строительных работ и другие платежи, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.

3.4.  Сумма Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, указанного в п.3.5 контракта.

3.5.Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

3.6. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ производится в российских рублях.

3.7.Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

4. Порядок расчетов

4.1. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на данный объект и при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика. Оплата по контракту будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика.

4.2. Авансирование не предусмотрено. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 90 дней после подписания всех приемо-сдаточных документов (акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)) и поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик вправе осуществлять промежуточные платежи при наличии денежных средств на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу и счета-фактуры.

Оплата производится на основании сметного расчета с учетом коэффициента снижения, который рассчитывается заказчиком как отношение цены, предложенной победителем электронного аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации об электронном аукционе.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на указанный в контракте счет Подрядчика.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик имеет право:

- все работы выполнять самостоятельно;

- получать у Заказчика информацию необходимую для качественного, своевременного и надлежащего исполнения Контракта.

5.2. Подрядчик обязан:

-выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику в состоянии соответствующем условиям настоящего Контракта;

- обеспечить соответствие работ действующим стандартам Российской Федерации, а также требованиям, предусмотренным в Приложении № 1 к Контракту;

- использовать выделенные средства исключительно на исполнение обязательств по настоящему Контракту;

- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

- до приемки Работ вывезти принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, строительный мусор, в том числе произвести уборку помещений (территории) от строительного мусора.

5.3. Заказчик имеет право контролировать ход выполнения и качество работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4. Заказчик обязан принять и своевременно оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.

5.5. Заказчик обязан до начала работ передать Подрядчику строительную площадку и помещения для выполнения Работ, точки подключения электроэнергии и воды на объекте, площадку для установки механизмов, помещения для складирования материалов.

6. Порядок сдачи и приемки Работ

6.1. Приемка произведенных работ осуществляется в месте их выполнения на соответствие их количества и качества требованиям Приложения № 1 к Контракту.

6.2. Подрядчик обязан известить в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных по Контракту работ.

6.3 Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение срока, указанного в акте устранения недостатков.

6.4. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком с момента подписания Сторонами указанного Акта приема-сдачи работ КС-2.

7.  Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует, что материалы и комплектующие, использованные для производства работ в рамках настоящего Контракта, является новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми.

7.2. Гарантия действительна в течение всего срока, указанного в п. 2.2 Контракта (далее – гарантийный срок). Началом гарантийного срока является дата подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ.

7.3. Во время гарантийного срока все обнаруженные неисправности и недостатки выполненных работ должны устраняться Подрядчиком или его представителем в течение 2 (двух) недель после получения соответствующего извещения.

7.4. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, в соответствии с настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. В случае нецелевого использования денежных средств, перечисленных Заказчиком для оплаты по настоящему контракту, Подрядчик в месячный срок со дня установления данного факта возвращает средства, использованные не по целевому назначению с уплатой процентов в размере учетной ставки (ставки рефинансирования) ЦБ РФ за период с даты использования их не по назначению до момента назначения возврата.

8.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.6. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую сторону о прекращении выполнения обязательств по контракту с указанием причин неисполнения. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.7. В случае прекращения работ по Контракту по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде Архангельской области.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.Срок действия Контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

11.Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, не затрагивающие его существенных условий, действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2. При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается за исключением условий, указанных в настоящем Контракте.

11.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: по одному для Заказчика и для Подрядчика и имеют равную юридическую силу.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Заказ на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей ГУ «Трепузовский психоневрологический интернат», расположенных по адресу: Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково, дер. Трепузово, дом 16, (приложение № 1);

«Сметный расчет» (приложение № 2);

«График производства работ» (приложение № 3);

13.Юридические адреса и платежные реквизиты:

Заказчик:

Подрядчик:

Государственное учреждение социального обслуживания населения системы социальной защиты населения «Трепузовский психоневрологический интернат» Юридический адрес: Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково, дер. Трепузово, дом 16 Почтовый адрес: Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково, дер. Трепузово, дом 16 Л/счет: № в УФК по Архангельской области («Трепузовский психоневрологический интернат»), р/с в ГРКЦ г. Архангельска Директор ГУ «Трепузовский психоневрологический интернат» ____________________

Юридический адрес: Телефон: Факс: Расчетный счет: Директор

Приложение

к государственному контракту

№ ____ от «___»________ 2010 г.

Заказ на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей

ГУ «Трепузовский психоневрологический интернат», расположенных по адресу: Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково, дер. Трепузово, дом 16.

Указан в разделе II документации об открытом аукционе.

Приложение

к государственному контракту

№ ____ от «___»________ 2010 г.

Сметный расчет

(разрабатывается и утверждается Заказчиком).

Приложение

к государственному контракту

№ ____ от «___»________ 2010 г.

График производства работ

(Разрабатывается Подрядчиком)