Запрос цен № 78 на поставку Бентонита и ПолимераБолтов для нужд ООО “Техносервис” в 2012 году

ЗАПРОС ЦЕН № 78 на поставку Бентонита и ПолимераБолтов для нужд ООО “Техносервис” в 2012 году.

юрид. ад: Тюменская обл., 2а, поч. ад: Тюменская обл., 4 Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, от 01.01.2001 г., опубликованным на официальном сайте http://www. *****, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в запросе предоставления коммерческого предложения.

Заказчик и Организатор открытого запроса предложений юрид. ад: Тюменская обл., 2а, поч. ад: Тюменская обл., 4 (контактные лица: , , тел.:8(3452) , e-mail: , L. *****@***ru) проводит конкурентную процедуру запроса коммерческого предложения, и в этой связи приглашает юридических лиц и частных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои заявки на право заключения договора на поставку Бентонита и Полимера для нужд в 2012 году.

Предложения принимаются до 15.00 (местное время), 13.00 (МСК), 18.04.2012 г. одним из следующих способов:
- на бумажном носителе Тюменская обл., 4, каб. 409, ;
- по электронной почте e-mail: L. *****@***ru (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).

Предложения и жалобы по процедуре проведения торгов принимаются по e-mail: L. *****@***ru и *****@***ru.

Потенциальным поставщикам продукции

Запрос Цен № 78

От 11 апреля 2012 г.

Уважаемые господа!

Заказчик , адрес: 6250002 Тюменская обл., а, проводит конкурентную процедуру Запрос Предложений, и в этой связи приглашает юридических лиц (Далее – Поставщики) подавать свои предложения по поставке следующей продукции:




Предварительная стоимость продукции не должна превышать __________ руб., вкл. НДС

Полное наименование продукции

Производитель

Ед. изм.

Кол-во

Место поставки, получатель

Срок поставки

(календ. дни)

1

Бентонит TUNNEL-GEL Plus

кг

9410

г. Тюмень

Поставка осуществляется 3-мя равными частями в течении месяца дней

2

Полимер EZ-MUD GOLD

кг

565

г. Тюмень

Поставка осуществляется 3-мя равными частями в течении месяца дней

3

Полимер NO-SAG

кг

1215

г. Тюмень

Поставка осуществляется 3-мя равными частями в течении месяца дней

1.  Вышеуказанного продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения Запроса Цен и соответствовать следующим требованиям: ГОСТ и ТУ, что должно быть подтверждено: Сертификатами и паспортами качества.

2.  Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему Запросу Предложений, и быть действительным не менее чем до «18» мая 2012 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (Далее – уполномоченного лица). Предложение должно быть скреплено печатью поставщика.

3.  Предложение должно быть подано до «18» апреля 2012 года в следующем порядке: Заказчик и Организатор открытого запроса предложений юрид. ад: Тюменская обл., 2а, поч. ад: Тюменская обл., 4 (контактные лица: , , тел.:8(3452) , e-mail: , L. *****@***ru).




4.  Не допускается (если на это особо не указано Заказчиком) подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

5.  В течение 5 (пяти) рабочих дней после определения Победителя, Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего Запроса Цен и предложения Победителя. Счет должен быть выставлен поставщиком в течении пяти дней, с момента оповещения о победе в конкурсе.

6.  Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру Запроса Предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ

Приложение

к Уведомлению о проведении Запроса Предложений

№____ от ____ _____________ 20__г.

Типовая форма

_______________________________________________________________________________________________________________

ПИСЬМО-ОФЕРТА

Изучив уведомление о Запросе Предложений и Документацию по Запросу Предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса Предложений, включая все условия заключаемого по результатам Запроса Предложений Договора, мы ________________________________ (наименование организации), адрес: ________________________________________ предлагаем заключить Договор на поставку следующей продукции:




Полное наименование продукции

Предприятие-изготовитель

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед. с НДС

Общая цена с НДС

Срок поставки

1

2

3

На условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом предложение, на общую сумму ___________ (_____) рублей ____ копеек.

Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует до ___ _______________ 20__ года.

Настоящее предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1.  Информация о доставке и условии оплаты;

2.  Техническое предложение (Приложение ) ( в случае замены или несоответствия предлагаемой продукции) на ___ л.;

3.  Прочие документы (перечислить) на ___ л.

Руководитель

_______________________ _________________________ / ФИО/

(наименование Поставщика) М. П.

ДОГОВОР № ______________

поставки

г. Тюмень «_____» ____________20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:




1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать продукцию производственно-технического назначения, соответствующую требованиям действующих государственных стандартов и условий качества, именуемую в дальнейшем «Товар», согласно Спецификациям.

1.2. Ассортимент, цена, объемы и сроки поставки Товара согласовываются Сторонами и указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора (далее – Спецификация).

Спецификации к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. В спецификации не допускается включение сокращенных наименований поставляемого Товара.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату таможенных платежей.

2.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1.  Поставка Товара осуществляется в порядке, согласованном в договоре и Спецификации.

2.2.  Под партией Товара в Договоре понимается количество (объем) Товара, отгруженного единовременно на условиях согласованной Спецификации.




2.3.  Срок поставки Товара согласовывается сторонами в Спецификации. Если указанный срок не согласован в спецификации, то Товар должен быть поставлен в течение ______ дней с даты осуществления предоплаты.

2.4. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя. Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Товара. В случае не получения письменного согласия Покупателя досрочная поставка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право по своему выбору:

- отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику в порядке установленном разделом 5 настоящего Договора);

- отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на хранение;

- принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.

3.  ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

3.1.Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям Покупателя (опросным листам, техническому заданию) на данный вид Товара, которые указываются в Приложениях к Договору. Используемые в Товаре узлы и комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Товар (комплект) и все его узлы и комплектующие детали не должны иметь наработки, не должны быть предметом переработки.




3.2.Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Товар должен быть при необходимости упакован в тару (упаковку) отвечающую требованиям соответствующего ГОСТа и закреплен таким образом, чтобы исключалась возможность его перемещения как в таре (упаковке), так и в транспортном средстве. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.

3.3.Право собственности на Товар и риск ее случайной гибели переходят к Покупателю с момента приема Товара от Поставщика путем подписания уполномоченными лицами Сторон товарных (товарно-транспортных) накладных.

3.4. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в момент передачи товара Поставщиком.

3.5. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему Покупатель направляет уведомление о вызове представителя Поставщика по факсу.

3.6. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по факсу о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 3 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

3.7. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным п.3.8. настоящего Договора.




3.8. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

3.9. В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.

3.10. Акты, подписанные только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении

3.11. Возврат некачественного товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик также в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный товар денежную сумму.

3.12. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, условиям качества и подтверждаться сертификатами соответствия.

3.13. Каждая отгружаемая партия Товара должна сопровождаться паспортом качества, который следует вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить ее оплату. В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставки товара до момента устранения условий настоящего пункта.

3.14. При поступлении Товара в меньшем/большем количестве по сравнению с количеством, определенном в Спецификации, Покупатель должен уведомить Поставщика о допущенных отклонениях путем направления соответствующего письма по факсу.




В случае если в следующем периоде поставки корректировка не была осуществлена Поставщиком, Покупатель имеет право предъявить штрафные санкции за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с настоящим Договором.

Подтверждением нарушения сроков поставки Товара будет являться уведомление Покупателя о допущенных отклонениях, а также товаротранспортные и товаросопроводительные документы, в которых отражено количество реально поставленного Товара, не соответствующее количеству Товара, согласованному в соответствующем Приложении.

4.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Цена Товара указывается в Спецификациях на каждую партию Товара.

4.2.  Каждая партия Товара, поставляемой в соответствии с Договором, оплачивается Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным способом, не противоречащим законодательству РФ.

4.3. Товар оплачивается Покупателем по согласованной Сторонами цене на основании выставленного счета. Расходы по транспортировке Товара до места поставки, а также прочие расходы, которые несет Поставщик, включены в цену Товара. Оплата осуществляется в следующем порядке:

Покупатель вносит предоплату 30% согласно выставленного счета Продавцом, остальные 70% по факту поставки товара на склад покупателя в течении 10 рабочих дней.

4.4. Счет на предоплату выставляется не позднее 3 дней с даты подписания настоящего Договора.

4.4.  Датой оплаты по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.




4.5.  Увеличение цены Товара после осуществления Покупателем предоплаты не допускается.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

-  поставить Товар в соответствии с условиями Договора и Спецификаций;

-  предоставлять Товар надлежащего качества и сопровождать каждую партию Товара документами, указанными в п.5.4. настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ), не позднее 5 рабочих дней после поставки Товара (в случае предварительной оплаты Товара - в течение 5 дней с момента получения предоплаты на основании п. 3 ст. 168 НК РФ).

В случае, если Поставщик не выставил в срок счёт-фактуру, либо выставил счёт-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть представлена Покупателем к вычету или возмещению, при условии надлежащего оформления и предоставления счёта-фактуры.

Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю счета-фактуры.

Стороны договорились, что для возникновения обязательства об уплате неустойки в случае не выставления в срок счёт-фактуры либо выставление счёт-фактуры, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, предусмотренного настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета суммы налога на добавленную стоимость, в отношении которой Поставщик не выставил надлежаще оформленную счет-фактуру.




5.3. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

5.4. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Покупателю следующие документы:

- документ, подтверждающий соответствие безопасности Товара (сертификат соответствия обязательный и/или добровольный, либо декларация соответствия безопасности на Товар).

- сертификат качества;

- паспорт на Товар, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;

- инструкцию по эксплуатации и применению;

- упаковочный лист;

- оригинал товарной накладной на Товар по унифицированной форме ТОРГ-12;

- иные документы, согласованные Сторонами в Приложениях.

В случае несвоевременного предоставления указанных документов Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 1 000 рублей за каждый такой факт.

5.5. Покупатель обязуется оплачивать полученную Товар в соответствии с условиями Договора и Спецификаций.




5.6. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если она оплачена, Поставщик обязуется возвратить уплаченную сумму.

5.7. Покупатель вправе расторгнуть договор в односторонне порядке в случае нарушения срока поставки, предусмотренного Договором (Спецификацией).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Поставщик, получивший Акт о несоответствии качества товара, обязан в течение 5 (пяти) дней возвратить сумму полученной за такой товар оплаты. За нарушение срока возврата уплаченной за некачественный Товар денежной суммы Поставщик обязан выплатить Покупателю пеню в размере 0,5 % от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.

Указанная санкция не применяется, если Поставщик без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

6.2. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требование Покупателя о замене некачественного Товара, Покупатель вправе приобрести недопоставленный (поставленную ненадлежащего качества) Товар у третьих лиц, при этом все понесенные Покупателем расходы на ее приобретение у третьих лиц, в том числе разницу в цене поставки Товара третьих лиц и Поставщика, если она составляет положительное значение, независимо от суммы.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы Спецификации за каждый день просрочки. При этом выплата указанной неустойки не освобождает Поставщика от возмещения всех понесенных Покупателем убытков, а также упущенной выгоды.




6.4. В случае, если в разумный срок после расторжения Договора в связи невыполнением либо ненадлежащим выполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичный Товар, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке.

6.5. Поставщик несет ответственность за поставку Товара не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой не сертифицированного Товара.

6.6. В случае недопоставки Товара Поставщик обязуется оплатить Покупателю пеню в размере 0,5 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.7. В случае, если Покупатель в соответствии с настоящим Договором, законом, иными правовыми актами принял Товар на ответственное хранение (некачественный, некомплектный Товар, недопоставка Товара, поставка Товара сверх количества, предусмотренного Договором и др.), Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан заменить или допоставить или вывезти Товар либо распорядиться им на свое усмотрение в срок указанный в уведомлении. Если Поставщик в указанный срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику. Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.




Товар, не соответствующий условиям Договора, принимается Покупателем на ответственное хранение с начислением соответствующей платы, начиная с первого дня хранения.

Во всех случаях отпуск Товара Покупателем производится только после предварительной оплаты Поставщиком стоимости транспортировки Товара и расходов по приемке, погрузо-разгрузочным работам и ответственному хранению Товара, которые оплачивается Поставщиком на основании счета Покупателя, исходя из расчета 0,05% от стоимости Товара за каждый день.

6.8. Начисление штрафных санкций за нарушение срока поставки начинается со дня, следующего за датой поставки Товара.

6.9 Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара, неустойка рассчитывается исходя из стоимости Товара включая НДС.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты осуществления поставки. В случае, если товар требует монтажа, то дополнительно устанавливается гарантийный срок эксплуатации Товара, который исчисляется с момента ввода Товара или объекта, на котором установлен Товар в эксплуатацию.

7.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие качества Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.




Покупатель направляет Поставщику письмо о вызове представителя (посредством факсимильной связи, по электронной почте, иным способом). Поставщик в течение двух рабочих дней направляет ответ о сроке прибытия своего представителя. Указанный срок не должен превышать трех недель с даты получения Поставщиком письма о вызове представителя.

8.  ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если таковое неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания Договора, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные бедствия; война или военные действия, забастовки и т. п.; а также имеющие обязательную силу постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, или распоряжения (указания) иных государственных органов.

8.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 2-х суток в письменной форме уведомить другую Сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 30-ти дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать у другой Стороны возмещения возможных убытков.




9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами на основании и в связи с исполнением Договора, разрешаются в претензионном порядке путем направления претензии, которая должна быть рассмотрена в течение 10 календарных дней.

9.2. Стороны вправе осуществлять взаимодействие посредством средств технической связи (телефон, телефакс, телекс). Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу при предоставлении впоследствии оригиналов документов.

9.3. При невозможности урегулировать спорные вопросы в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9.4. Взаимоотношения и ответственность Сторон, не урегулированные условиями Договора, регулируются нормами действующего законодательства РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «___» ____________ ________ г., а в отношении взаиморасчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает виновную Сторону от ответственности за его неисполнение.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

Место нахождения: г. Тюмень,

ул. Северная, 32а

Почтовый адрес: г. Тюмень,

ул. Одесская, д. 14

Банковские реквизиты:

р/с в Тюменском филиале «Агропромкредит» г. Тюмень

к/с ,

Генеральный директор

______________________



Подпишитесь на рассылку:

Полимеры

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.