ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Контракт №_________
г. Городец « ___ »____________2007г.
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, ____________________________________________, МП «Городецстройсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. «Заказчик» поручает, «Исполнитель», победитель запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от _______) принимает на себя выполнение проектной документации по строительству автодороги «Подъезд к д. Абросиха - д. Каплино» .
2. Обязательства Сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется качественно и в срок выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта в соответствии с заданием на проектирование «Заказчика», провести согласования и экспертизы, получить положительное заключение Государственной экспертизы проекта.
2.2. «Заказчик» обязуется осуществлять техническое сопровождение и контроль за разработкой документации, оказывать содействие в проведении согласований и экспертиз.
2.3. «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» выполненные работы согласно подписанных актов сдачи-приёмки.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____________ (__________________________________________________________________) руб.
Стоимость согласований проекта, его экспертиза в стоимость контракта не включена и оплачивается по счетам.
3.2. Аванс – 30% в течение 10 дней с момента регистрации контракта, окончательный расчет до 31 декабря 2007 года.
4. Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. При завершении работ «Исполнитель» направляет «Заказчику» акт сдачи-
приемки работ с приложением к нему одного экземпляра проектно-сметной документации, разработанной «Исполнителем» в соответствии с утвержденным заданием на проектирование.
4.2. После прохождения ПСД согласований и экспертиз 4 экземпляра передаются «Заказчику».
4.3. Корректировка ПСД по замечаниям контролирующих организаций и экспертиз за счет средств «Исполнителя», кроме случаев изменения данных в «Задании на проектирование».
5. Сроки выполнения работ.
5.1. Сроки выполнения работ по контракту:
__________________________________ со дня подписания контракта (в т. ч. согласование проекта и получения экспертного заключения).
6. Ответственность Сторон.
6.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту «Заказчик» и «Исполнитель» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажор.
7.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение обязательств по контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, войны, эмбарго, эпидемии) и других событий, произошедших неожиданно и возникновение которых ведет к невозможности выполнять условия контракта.
7.2. В случае невыполнения обязательств по контракту одной из сторон, эта Сторона должна незамедлительно сообщить другой Стороне о начале возникновения обстоятельств, которые препятствуют выполнению данных обязательств и об их окончании.
8. Особые условия.
8.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту решаются в порядке, установленном действующем законодательством РФ и рассматриваются в арбитражном суде.
9. Срок действия контракта.
9.1. Начало – со дня регистрации контракта.
Окончание – до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.
10. Дополнительные условия.
10.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Приложения.
11.1. Задание на проектирование.
12. Адреса и реквизиты Сторон.
«Заказчик» МП «Городецстройсервис» Директор _______________ . | «Исполнитель» |
