Контракт на поставку павильонов насосных станций с комплектацией технологическим оборудованием в количестве 15 шт

(ПРОЕКТ)

Контракт № ____

на поставку павильонов насосных станций

с комплектацией технологическим оборудованием в количестве 15 шт.

г. Комсомольск-на-Амуре "___" ___________ 2008 г.

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________, действующего на основании ________________ с одной стороны, и _______________________________________________________________,

(полное наименование исполнителя)

именуемого в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________ действующего на основании __________________, с другой стороны, по результатам открытого конкурса на изготовление павильонов насосных станций над артскважиной с комплектацией технологическим оборудованием в количестве 15 шт. в дальнейшем "НС", заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии с настоящим контрактом «Поставщик» обязуется изготовить, скомплектовать, и передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» принять и оплатить изготовленные "НС"

1.2.  Контракт считается заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным условиям.

1.3.  «Поставщик» передает «Покупателю» продукцию свободной от прав третьих лиц.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1 «Поставщик» изготавливает и комплектует продукцию по рабочим чертежам и техническим условиям на данный вид продукции.

2.2. Споры технического характера, возникшие в процессе подготовки производства и изготовления продукции, решаются технической комиссией в составе представителей сторон и оформляются протоколом.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1.  Условия изготовления и поставки продукции определяются настоящим контрактом и спецификацией, являющейся его неотъемлемой частью (приложение № 2); срок изготовления и комплектации "НС"  120 календарных дней с момента поступления 30% предоплаты согласно приложения к контракту № 1.

3.2.  «Поставщик» уведомляет «Покупателя» о готовности продукции и производит отгрузку в течение 10 дней с момента уведомления Покупателя о готовности продукции.

3.3.  При невыполнении «Покупателем» условий договора по предварительной оплате продукции «Поставщик» вправе изменить срок выполнения своих обязательств по изготовлению и поставке продукции на срок задержки предварительной оплаты продукции.

3.4.  Отгрузка продукции производится «Поставщиком» на автотранспорт «Покупателя».

3.5. «Поставщик» вправе приступить к изготовлению продукции до поступления предварительной оплаты от «Покупателя», при этом расчеты за продукцию производятся в соответствии с п.6.1. настоящего контракта.

4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. «Поставщик» устанавливает гарантийный срок на поставляемую продукцию 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24-х месяцев с момента поставки. «Поставщик» несет ответственность за качество поставленной продукции в течение гарантийного срока, при условии соблюдения «Покупателем» надлежащих условий хранения и эксплуатации.

4.2.  Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, чертежам и удостоверяться техническим паспортом «Поставщика».

4.3.  Приёмка продукции «Покупателем» по количеству и качеству производится в соответствии с условиями договора в части, не противоречащей ГК РФ.

Если в период действия контракта будут приняты новые нормативные акты, регламентирующие порядок приемки, то стороны без дополнительного согласования будут руководствоваться новым порядком приемки со дня его официального вступления в силу.

4.4. В случае обнаружения брака, скрытых недостатков, недостачи или некомплектной поставки в процессе приемки и всего гарантийного срока, «Покупатель» обязан приостановить приемку и в течение 3-х дней вызвать представителя «Поставщика» для участия в приемке и составления двухстороннего акта. До приезда представителя «Покупатель» обязан обеспечить надлежащее хранение продукции.

4.5. При неявке представителя «Поставщика» в течение недели с момента получения письменного извещения, «Покупатель» составляет акт с участием представителя транспортной организации.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

5.1. Общая сумма контракта определяется на основании подписанной сторонами спецификации и составляет _______________ (_______________________ рублей) с учетом НДС,.

5.2.  Цена продукции, поставляемой по настоящему контракту, при соблюдении «Покупателем» сроков перечисления денежных средств в порядке предоплаты, установленных п. 6.1. настоящего контракта, в дальнейшем изменению не подлежит.

6. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Расчёты за поставляемую продукцию производятся в следующем порядке:

- Сумму в размере 30% от стоимости изготовления "НС" «Покупатель» перечисляет на расчетный счет «Поставщика» в порядке предоплаты платежными поручениями по выставленным счетам в течение 10 банковских дней с момента подписания контракта на поставку оборудования обеими сторонами;

- Последующие расчеты «Покупатель» производит на основании акта сдачи – приемки выполненных «Поставщиком» работ в соответствии с графиком (приложение № 1), счета и счета – фактуры, путем перечисления денежных средств «Покупателя», в течение пятнадцати дней после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.2. По письменному соглашению сторон порядок расчетов может быть изменен.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим государственным контрактом в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  За просрочку поставки продукции свыше 10 дней по вине «Поставщика», последний уплачивает неустойку в размере 0,1 процента от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости.

7.3.  В случае нарушения сроков оплаты продукции, предусмотренных настоящим договором, «Покупатель» уплачивает пеню в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае если исполнение обязательств невозможно вследствие непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, военные действия, массовые заболевания (эпидемии), национальные и отраслевые забастовки, запретительные акты государственных органов (ограничение перевозок на определённых направлениях), аварии, инциденты, или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон), сроки исполнения обязательств соответственно отодвигаются на время действия указанных обстоятельств, если эти обстоятельства оказывают существенное влияние на исполнение контракта или же его части, которая подлежит выполнению после начала этих событий.

8.2. Обе стороны обязуются незамедлительно сообщить друг другу в письменной форме о начале и окончании действий непреодолимой силы.

8.3. Если ввиду обстоятельств непреодолимой силы поставка продукции задерживается во времени более чем на шесть месяцев, то обе стороны вправе расторгнуть контракт. При этом права и обязанности регулируются по взаимному соглашению сторон и ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.  Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

9.2.  По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего контракта, связанным с недостачей, качеством, утратой отгруженной продукции, возмещением убытков, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.

9.3. Сторона, получившая претензию, обязана в 30-дневный срок со дня её получения рассмотреть её и дать мотивированный ответ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2.  Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3.  Передача прав по настоящему контракту без согласия обеих сторон не допускается.

10.5.  Стороны обязаны сообщить об изменениях почтовых, банковских реквизитов, а также об изменениях в случае реорганизации с документальным обоснованием.

10.6.  Документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу до поступления оригинала.

11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, СРОК ДЕЙСТВИЯ

11.1.  Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменной форме и подписываются полномочными представителями сторон.

11.2.  Срок действия государственного контракта - с момента подписания его обеими сторонами до исполнения Сторонами своих обязательств.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

13. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК

________________/ / ________________/ /

«_____»_______________2008г. «_____»_______________2008г.

м. п. м. п.

приложение №1 к контракту

№ ______ от __________

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

__________________________ Руководитель предприятия

__________________________ .

« » 2008г. « » 2008г.

м. п. м. п.

График изготовления и комплектации павильонов насосных станций.

Началом работ считать момент поступления предоплаты на расчетный счет поставщика.

№ п. п.	Наименование и вид выполняемых работ	Изготовление и комплектация павильонов насосных станций
1 этап 30 календарных дней	2 этап 30 календарных дней	3 этап 30 календарных дней	4 этап 30 календарных дней
1	2	3	4	5	6
1	Изготовление павильонов насосных станций над артскважинами	4 павильона	4 павильона	4 павильона	3 павильона
2	Комплектация технологическим оборудованием.			50 % комплекта оборудования	50 % комплекта оборудования

Составил: __________________________________ ___________________________________

(Должность) (подпись, Ф. И.О.)

« » 2008г.

приложение №2 к контракту

№ ______ от __________

Спецификация технологического оборудования и материалов

поставляемых согласно Контракта № от “ ” 2008г.

№ п. п.	Наименование	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед, кг.	Примечание
	Технологическое оборудование
1	Артезианский насос Q = 120 м3/ч, Н = 60 м, N = 32 кВт	ГОСТ Е	шт.	15	80,0
2	Станция управления погружным насосом		шт.	15
3	Погружной зонд для измерения уровня		шт.	15
4	Расходомер электромагнитный Dу = 100		шт.	15	20,0
5	Расходомер электромагнитный Dу = 80		шт.	15	14,1
6	Автоматический воздушный клапан Dу = 25		шт.	45	0.65
7	Насос вакуумный водокольцевой Q=1,5 м/мин, N = 5,5 кВт		шт.	1	135,0
	Арматура
8	Затвор поворотный дисковый Ру = 1.0 МПа, Ду = 100 с рукояткой		шт.	15	5,3
9	Затвор поворотный дисковый Ру = 1.0 МПа, Ду = 80 с рукояткой		шт.	15	4,3
10	Затвор поворотный дисковый Ру = 1.0 МПа Ду = 100 с голым штоком		шт.	15	4,8
11	Электропривод затвора поворотного		шт.	1	8,3
12	Клапан запорно-регулирующий с электромагнитным приводом Dу = 80		шт.	15	37,5
13	Клапан обратный пружинный тарельчатый для установки между фланцами Dу = 100		шт.	15	3,35
14	Манометр со шкалой 0 – 1.6 МПа		шт.	15
15	Мановакуумметр		шт.	15
16	Вакуумметр		шт.	1
17	Кран трехходовой для манометра с муфтами и фланцем Dу = 15		шт.	31
18	Кран шаровой полнопроходной Dу = 32	35,25 5	шт.	16
19	Кран шаровой полнопроходной Dу = 25	35,25 3	шт.	45
20	Кран шаровой полнопроходной Dу = 15	35,25 1	м	1	0,35
21	Кран шаровой водоразборный Dу = 15	35.210	шт.	30	0,35
22	Клапан обратный, Dу = 25		шт.	15
	Соединительные и фасонные части
23	Фланец 1 – 150 – 10 ст. 25	ГОСТ	шт.	15	3,43
24	Фланец 1 – 100 – 10 ст. 25	ГОСТ	шт.	105	2,73
25	Фланец 1 – 100 – 10 ст. 25	ГОСТ	шт.	60	4,9
26	Фланец 1 – 80 – 10 ст. 25	ГОСТ	шт.	60	2,44
27	Фланец 1 – 80 – 10 ст. 25	ГОСТ	шт.	60	2,44
28	Фланец 1 – 32 – 10 ст. 25	ГОСТ	шт.	2	1,4
29	Отвод крутоизогнутый 900  114 х 3,6	ГОСТ	шт.	60	2,4
30	Отвод крутоизогнутый 900  89 х 3,2	ГОСТ	шт.	60	1,2
31	Отвод крутоизогнутый 900  32 х 2,6	ГОСТ	шт.	50	0,19
32	Отвод крутоизогнутый 600  89 х 2,6	ГОСТ	шт.	15	0,9
33	Тройник 108 х 4 – 89 х 4	ГОСТ	шт.	15	2,4
34	Переход концентрический 159 х х 4.0	ГОСТ	шт.	15	2,3
35	Переход концентрический 114 х х 3.5	ГОСТ	шт.	15	1,0
36	Сгон в комплекте (резьба правая) Dу = 32	ГОСТ 8969-75	шт.	16	0,69
37	Сгон в комплекте (резьба правая) Dу = 15	ГОСТ 8969-75	шт.	1	0,2
38	Патрубок оцинкованный (резьба правая) Dу = 32, L = 40 мм.	Из труб по ГОСТ 3262-75	шт.	31	0,12
39	Патрубок оцинкованный (резьба правая) Dу = 25, L = 40 мм.	Из труб по ГОСТ 3262-75	шт.	45	0,1
40	Резьба оцинкованная (правая) Dу = 15	Из труб ГОСТ 3262-75	шт.	63	0,064
41	Гладкий конец с фланцем из ВЧШГ, Ду = 150	ТУ	шт.	15	15,8
42	Гладкий конец с фланцем из ВЧШГ, Ду = 100	ТУ	шт.	15	9,7
43	Опоры под трубопроводы (трубы 57 х 3,5 мм)	ГОСТ	м.	30	4,62
	Трубы
44	Труба водоподъемная из стеклопластика Dвн= 100 мм	ТУ	м	600	3,0
45	Труба электросварная прямошовная 114 х 4.0 мм (оцинкованная)	ГОСТ	м	75	10,85
46	Труба электросварная прямошовная 89 х 4.0 мм (оцинкованная)	ГОСТ	м	90	8,35
47	Труба электросварная прямошовная Dу = 32	ГОСТ 3262-75	м	76	3,78
48	Труба электросварная прямошовная Dу = 15	ГОСТ 3262-75	м	2	1,28
49	Гибкий рукав из ПХВ, Ду = 20		м	60
	Оборудование для монтажа насосов
50	Серьга для монтажа насоса Dу = 100	ТУ	шт.	2	1,2
51	Плита для монтажа насоса Dу = 100	ТУ	шт.	2	8,5
52	Переход на насос 100/10”	ТУ	шт.	15	10,0
53	Переход на оголовок Dу = 100	ТУ	шт.	15	8,0
54	Ключ наружный Dу = 100	ТУ	шт.	2	1,2
55	Ключ внутренний Dу = 100	ТУ	шт.	2	1,0
56	Хомут гибкий для крепления кабелей	АВВ Г 7126	уп.	3
	Герметичный оголовок
57	Труба электросварная прямошовная 377 х 10 мм	ГОСТ	м	10	102,59
58	Фланец 1 – 350 – 2.5 ст. 25	ГОСТ	шт.	15	10,45
59	Лист стальной 18 мм ст. 25	ГОСТ	м2	4	140,4
60	Техпластина резиновая ТМКШ 3 мм.	ГОСТ 7338-90	м2	3	3,6
61	Сальник ввертной для кабеля 8–16 мм. 1”	У 265	шт.	45	0,034
62	Сальник ввертной для кабеля 6–12 мм. 3/4”	У 265	шт.	30	0,02
63	Патрубок резьбовой (резьба правая) Ду = 25, L = 0,05 м	Из труб по ГОСТ 3262-75	шт.	15	0,143
64	Патрубок резьбовой (резьба правая) Ду = 20, L = 0,05 м	Из труб по ГОСТ 3262-75	шт.	15	0,105
65	Заглушка резьбовая латунная Dу = 20		шт.	15	0,07
66	Лист стальной 22 мм ст. 25	ГОСТ	м2	0,4	171,6
67	Труба 159 х 28	ГОСТ	м.	3	90,46
68	Болт М20 L = 80	ГОСТ 7798-70	шт.	180	0,265
69	Гайка М20	ГОСТ 5915-70	шт.	180	0,071

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК

________________/ / ________________/ /

«_____»_______________2008г. «_____»_______________2008г.