Документация (стр. 7 )

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

С уважением,

Руководитель организации ___________________________ _________________________

подпись

М. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____________________________________,

(указывается предмет аукциона),

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы ________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ___________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании ________________________________________________________,

уполномоченного в случаи признания нас победителями аукциона обязуемся подписать муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (включая смету, дефектную ведомость и другие обязательные требования, определенные Заказчиком), согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

1. Наименование работ _________________________________________________________

2. Условия финансирования:

2.1. Условия финансирования ___________________________________________________

2.2. Порядок оплаты работ ______________________________________________________

3. Срок (период) выполнения работ ______________________________________________

4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества_______________________________________

4.2 Методы и технология выполнения работ ______________________________________

4.3.Организационно-технологическая схема производства работ ____________________

4.4. Требования по безопасности _________________________________________________

5. Гарантия качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантий качества работ ________________________________

5.2. Объем предоставления гарантий качества работ _______________________________

5.3. Условия послегарантийного обслуживания ___________________________________

6. Обеспечение исполнения контракта:

6.1. Размер обеспечения ___________________________________________________________

6.2. Способ обеспечения ___________________________________________________________

Приложение к техническому предложению

№ п. п.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1
2
3
……

Руководитель организации ____________________ _______________________________

М. П. подпись Ф. И.О.

Главный бухгалтер организации ________________ ______________________________

подпись Ф. И.О.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____ для каждого лота

г. Петушки «___» ______________ 2010 г.

Администрация Петушинского района, . В., действующего на основании решения Совета народных депутатов Петушинского района от 01.01.2001 №16/3, именуемая в дальнейшем «Администрация», МУ «ЦРБ», . В. Тяпкина, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, и _________________________,в лице ___________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с третьей стороны, на основании протокола ________________ открытого аукциона от ________ № ____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями муниципального контракта следующую работу:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Требования к предмету настоящего муниципального контракта:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы по настоящему муниципальному контракту в срок до ______________.

2.Цена контракта

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________руб. (_________ ) руб. с учетом НДС, в том числе оборудование и остальные работы.

Стоимость работ по настоящему контракту указана в твердых ценах, не подлежащих корректировке в связи с инфляцией, устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Источники финансирования: ____________________________________________________

2.2. Цена Контракта включает в себя выполнение всех работ по контракту.

2.3. Стоимость и расходы по выполнению работ определяются согласно сметного расчета.

3.Порядок расчетов

3.1. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

3.2. Расчет по Контракту производится перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика _____________________________________________________________________

3.3. Вид расчетов безналичный в рублях РФ, форма расчетов платежное поручение.

4. Сдача и приемка работ

4.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности и сдаче результатов выполненных работ по настоящему Контракту должен в течение 3-х дней приступить к приемке.

4.2. Заказчик организует и осуществляет приемку за свой счет с привлечением Администрации.

4.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписываемым сторонами контракта.

4.4. Заказчик и Администрация вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые возникли вследствие недостаточной квалификации работников Подрядчика или не соответствуют требованиям СНиП, ГОСТам.

4.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ, если их объемы, стоимость, качество не подтверждает исполнительной и другой документацией.

5. Сроки выполнения работ

5.1 Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п.1 настоящего Контракта, в срок со дня заключения муниципального контракта до _________________ года.

Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

5.2 Поэтапное выполнение работ производится подрядчиком в сроки указанные в плане графика.

6. Гарантия и качество работ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех видов работ и нормальную эксплуатацию объекта в течение 3 лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Объем гарантий качества работ 100% в течение гарантийного срока. Безопасность работ в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписанным сторонами контракта.

6.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик и Администрация составляет двусторонний акт и вправе провести квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, с дальнейшим возмещением расходов на экспертизу за счет Подрядчика, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд Владимирской области по данному вопросу.

7.Обязательства сторон

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации и предмету настоящего муниципального контакта.

7.1.2. В случае снижения цены контракта в результате аукциона представить Заказчику на согласование письменно в день заключения муниципального контракта обоснование снижения цены.

7.1.3. Выполнить работы качественно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительных норм и правил, проектно-сметной документации.

7.1.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно сметы и осуществить их приемку, разгрузку складирование и хранение в период строительства.

7.1.5. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Контракту.

7.1.6. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту в срок 7 (семь) дней, и обеспечивать контроль над ходом выполняемых ими работ.

7.1.7. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране строительной площадки.

7.1.8. В отдельных случаях Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генподрядчика.

7.1.9. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

7.1.10. Нести риск порчи и случайного повреждения объекта, на котором выполняются работы.

7.1.11. Обязуется использовать новые материалы, соответствующие ГОСТу и гарантирующие качество выполняемых работ.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в полном объеме.

7.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

7.2.3. Осуществлять контроль через своего Представителя за качеством выполняемых работ, материалов, оборудования, представленных Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

7.2.4. Принять объект в течение трех дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика.

7.2.5. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту, проведением проверки соответствия используемых материалов и оборудования условиям Контракта, оформляет совместно с Подрядчиком акты на выполненные работы.

7.3. Заказчик вправе привлекать независимую организацию с целью проверки обоснования снижения цены контракта. В случае отрицательного заключения, полученного по результатам экспертизы, и несогласования Заказчиком обоснования снижения цены, а также не предоставления Подрядчиком обоснования снижения цены в результате аукциона, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения муниципального контракта, уведомив об этом Подрядчика письменно не менее чем за 7 дней.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта и действующим законодательством РФ.
8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество представленных материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обретенных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

8.3. За нарушение сроков начала и окончания работ Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ (цены контракта) за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение требований к качеству выполняемых работ, подтвержденных актом, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ (цены контракта) за каждый день просрочки.

8.5. Заказчик при нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком вправе удержать с последнего при условии составления акта:

- за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком - 10 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора;

- за нарушения срока окончания выполнения работ по настоящему контракту – 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - 10000 рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв установленного графика производства работ) – 0,1 % цены контракта за каждый день просрочки,

- за нарушения качества выполнения работ, в том числе повлекших нарушение сроков выполнения отдельных видов работ – 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки,

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ - 10000 руб. за каждый день несоблюдения требований,

- за отклонение при выполнении отдельных видов работ от установленных проектной документацией технических параметров материалов и изделий, а также условий их хранения - до 10 % от стоимости этих видов работ.

Удержания по настоящему пункту производятся Заказчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполнение работ.

8.6. При просрочке оплаты Заказчик обязан оплатить Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

8.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств или устранения нарушений.

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Владимирской области в установленном законодательством порядке.

11. Охрана работ

11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства (ремонта) и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

11.2. Ответственность за сохранность построенных (отремонтированных) зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки работ несет Заказчик.

12. Порядок изменения и дополнения контракта

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

12.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом, а также действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения муниципального контракта в следующих случаях:

-задержка Подрядчиком хода выполнения работ, в том числе при нарушении срока начала и окончания работ,

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта;

- при невыполнении Подрядчиком утвержденного Плана-графика производства работ, а также при непредоставлении Подрядчиком в установленный срок Плана-графика выполнения работ на утверждение.

12.4. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

13. Прочие условия

13.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на выполнение работ третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13.2. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

13.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом стороны руководствуются действующим законодательством РФ, документацией о размещении заказа.

13.5. Настоящий контракт вступает в силу не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на сайте протокола о результатах торгов и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Администрация: ____________________________________________________________________

Глава района ________________________

М. П.

МУ «ЦРБ» Петушинского района: _________________________________________

М. П.

Подрядчик: __________________________________________М. П.

Примечание. По соглашению между Администрацией, Заказчиком и Подрядчиком может быть заключен муниципальный контракт в иной форме по результатам проведения открытого аукциона

Приложение к муниципальному контракту №1

от «____»___________ 200_ г.

Заказчик

	(наименование организации)
Подрядчик
	(наименование организации)
Составлен на основе

(ссылка на сметную или иную документацию)

и по результатам Протокола _------ аукциона, от « » 200 г. №

и является приложением к муниципальному контракту от «______ »_____ 200__ г. №____

на _________________________________________________________________________________________________________ (наименование объекта)

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на ____________________________________________________________

(наименование объекта)

тыс. руб.

№ п. п.	Номера сметных расчетов (смет) или иных докумен­тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену	Всего дого­ворная цена на строи­тельную про­дукцию
			подрядных работ, в том числе	других затрат и работ по договору
			строительно-монтажных	обору­до­вания	прочих затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого цена работ:
		Коэффициент понижения по итогам аукциона

Руководитель предприятия (организации) заказчика

___________________________

Руководитель подрядной строительно-монтажной организации

_______________________

Приложение

к муниципальному контракту №1

от «____»___________ 200_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по муниципальному контракту

№ п/п	Наименование работ	Стоимость (тыс. руб.)	Срок выполнения	Место выполнения

Подрядчик: Заказчик:

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

(Ф. И.О.) (Ф. И.О.)

М. П. М. П.

Проект

ДОГОВОР ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

г. Петушки «_____»_____________ 2010 г.

________________________________, признанная победителем в торгах на право заключить муниципальный контракт, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ____________________ ______________________, действующего на основании________, с одной стороны, и _________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор об обеспечении исполнения муниципального контракта.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями торгов и заключенного муниципального контракта от ___________ №_____________ на ___________________________________________________ Организация предоставляет обеспечение исполнения указанного муниципального контракта путем перечисления на расчетный счет Заказчика суммы ___________________________ в срок, указанный в протоколе торгов от ____________ № _________.

1.2.  Факт внесения Организацией денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

1.3.Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате должно быть подано Организацией – победителем торгов в составе документов, необходимых для заключения муниципального контракта.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются Организации в течение пяти рабочих дней путем перечисления денежных средств на ее банковский счет в случае, если Заказчиком в установленный срок было принято решение в отказе по уважительным причинам от заключения муниципального контракта.

2.2. В указанном в пункте 2.1. случае денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются Организации на банковский счет, указанный в разделе 5 настоящего договора.

2.3. Указанные денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, не возвращаются в случае, если Организация уклоняется по не уважительным причинам от исполнения муниципального контракта в срок, установленный условиями заключенного с Организацией муниципального контракта и требованиями действующего законодательства.

2.4. Организация согласна, что в случае заключения муниципального контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, ей не возвращаются, а засчитываются в счет исполнения обязательств по исполнению заключенного муниципального контракта.

Максимальный размер суммы обеспечения исполнения муниципального контракта не может превышать 30% начальной (максимальной) муниципального контракта.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком п. 2.1. настоящего договора Организация вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.Срок действия договора

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами всех обязательств, предусмотренных договором и условиями заключенного муниципального контракта, или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.

4.2.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае невозможности переговоров - в арбитражном суде Владимирской области.

4.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон «Организация»: «Заказчик»:

«Заказчик»:

МУ «Центральная районная больница»

Собинское отделение Сбербанка России

Расчетный счет:

Корр. счет:

Банк: Владимирское отделение 8611

БИК:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

* Документ оформляется на типовом бланке, входящем в комплект аукционной документации

* содержание видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту определяется по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг в соответствии с кодами, указанными в перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а в случаях, когда такие коды отсутствуют, - в соответствии с действующими нормативными документами (при их наличии).