Котировочная документация

КОТИРОВОЧНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению запроса котировок ЗапК_13_0000117_2013 на право заключения договора, по выполнению работ: «Здание склада готовой продукции (с убежищем). Ремонт помещения»

Приложение

к Порядку работы постоянно действующей

конкурсной комиссии по реализации

положений СТО ГОЗНАК

.01.

Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения договора, на выполнение работ:

«Здание склада готовой продукции (с убежищем). Ремонт помещения»

Краснокамская бумажная фабрика – филиал » (далее также – Заказчик) извещает о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ:

«Здание склада готовой продукции (с убежищем). Ремонт помещения»

Настоящий запрос котировок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, стандартом » СТО ГОЗНАК .01.01. «Организационно-методические стандарты. Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг». Действия участников размещения заказа и заказчика в неурегулированных и неоговоренных в настоящей документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям СТО ГОЗНАК .01.01.0

·  Максимальная цена договора: 650 000,00 руб. в т. ч. НДС (18%).

·  Местонахождение и почтовый адрес заказчика: Пермский край, Россия, .

·  Адрес официального сайта Заказчика в сети Интернет: www. *****.

·  Ответственный исполнитель организатора размещения заказа: , контактный телефон (342

·  Информация о размещаемом заказе:

·  Работа должна быть выполнена согласно описи работ (приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок).

·  Место, условия, сроки выполнения работ (услуг): Краснокамская бумажная фабрика-филиал », Пермский край, г. Краснокамск, ул. .

·  Сроки выполнения работ: 2 месяца с начала работ.

·  Форма, срок и порядок оплаты: согласно условиям договора.

·  В стоимость работ должны быть включены уплата налогов и другие обязательные платежи, то есть стоимость должна являться конечной.

·  При наличии участников, которые не являются плательщиками НДС, все ценовые предложения сравниваются без учета НДС.

·  Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 16.07.2013 года.

·  Требования к заявке на участие в запросе котировок:

Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме с пометкой «для конкурсной комиссии» по форме Приложения 1 к Извещению о проведении запроса котировок направляется на Краснокамскую бумажную фабрику – филиал » (далее – КБФ Гознака) 3.

Заявка в письменной форме, в запечатанном конверте должна быть:

- передана в рабочее время заказчика секретарю конкурсной комиссии (контактный телефон (342) и зарегистрирована в «Журнале регистрации заявок на участие в запросе котировок/конкурсе». При этом участник размещения заказа (уполномоченный им для подачи заявки представитель) должен поставить свою подпись в «Журнале регистрации заявок на участие в запросе котировок/конкурсе», подтверждая тем самым дату и время регистрации. Сведения о приезде представителя участника размещения заказа сообщаются заказчику по телефону (342; (34273)28-433 минимум за три рабочих часа, с учетом рабочего времени заказчика, установленного правилами внутреннего трудового распорядка.

Представитель участника размещения заказа должен иметь при себе паспорт.

- либо направлена на КБФ Гознака средствами почтовой связи.

На конверте должно быть указано:

- «В котировочную комиссию на право заключения договора: «Здание склада готовой продукции (с убежищем). Ремонт помещения»

- «Полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес»;

- «Не вскрывать до 17.07.2013 года»

К заявке участник размещения заказа должен в обязательном порядке приложить «Анкету участника» по форме Приложения 3 к Извещению о проведении запроса котировок.

Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок цен должна быть скреплена печатью участника размещения заказа и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и (или) копии документов, и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и (или) копий документов, и сведений. Несоблюдение участником размещения заказа указанных выше требований будет расцениваться комиссией по размещению заказов (далее – комиссия) как нарушение требований запроса котировок к оформлению заявки на участие и будет вести к отклонению заявки на участие в запросе котировок.

·  Рабочее время заказчика: С понедельника по пятницу: с 8:00 ч до 17:00 ч (время местное), обеденный перерыв с 13:00 ч до 14:00 ч (время местное).

·  Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Вскрытие конвертов с заявками 17.07.2013 г.

Подведение итогов до 30.07.2013 г.

·  Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: Не позднее 14 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

·  Требования к участникам размещения заказа:

·  Является юридическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

·  Отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

·  На момент рассмотрения заявки участник не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должна вестись процедура банкротства, не является ответчиком в суде и должником по исполнительным производствам

·  Имеет опыт работы на подобных объектах не менее 3 лет;

·  Решения, принятые конкурсной комиссией, заносятся в протокол. С решениями конкурсной комиссией можно ознакомиться на сайте www. *****.

Приложения: 1. Форма заявки на участие в размещении заказа на 1 л.;

2. Опись работ на 1л.;

3. Анкета участника на 2 л.;

4. Проект договора на 9 л.

Главный инженер

Руководитель подразделения:

Ответственный исполнитель:

Приложение 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

В конкурсную комиссию

Краснокамской бумажной фабрики-

филиала »

«_____» ___________________ 2013 г.

Заявка на участие в запросе котировок на право заключения договора на _________________________________________________________________________

Наименование участника:___________________________________________________

Юридический и фактический адрес участника: _______________________________

Общая цена заявки: ________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив документацию по запросу котировок, мы согласны заключить договор в порядке и на условиях, предложенных в настоящей заявке, с учетом требований, изложенных в документации.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до момента заключения договора с победителем.

Мы также подтверждаем достоверность представленной нами в документах информации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью данной заявки:

1.  Документация, обосновывающая стоимость работ (услуг) (смета, калькуляция и т. п.) на __л.

1.1. Расчет цены заявки должен быть выполнен в виде локального сметного расчета, составленного на основании описи работ базисно-индексным методом по ФЕР-2001 (в ред.2009 г.) в текущих ценах с применением индексов изменения уровня инфляции по элементам затрат, с корректировкой стоимости основных строительных материалов и объектного сметного расчета. Учитывая срок выполнения работ по строительству объекта, в расчете цены должны быть учтены инфляционные ожидания. Цена заявки является фиксированной и до выполнения всех положений договора изменению не подлежит.

2.  График производства работ на __л.

3.  Сведения о привлечении субподрядных организаций на __л.

4.  Доверенность на право представления интересов организации-заявителя.

5.  Копия приказа о назначении директора либо оригинал доверенности на право представления интересов организации на __л.

6.  Копия свидетельства СРО на __л.

7.  Копия устава с изменениями и дополнениями на __л.

8.  Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на __л.

9.  Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе __л.

10.  Выписка из ЕГРЮЛ, полученной не ранее 1 месяца до даты подачи заявки на л.

11.  Справка об опыте работы на подобных объектах (произвольной формы) и копии отзывов заказчиков по ранее выполненным работам, если таковые имеются на __л.

12.  Справка (произвольной формы) о том, что участник не является банкротом, в отношении него начаты процедуры о банкротстве, не является ответчиком в суде по искам о не исполнении или ненадлежащем исполнении договоров на выполнение аналогичных работ, не является должником по исполнительным производствам на __л.

13.  Справка задолженности или ее отсутствии по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, государственные внебюджетные фонды, выданная налоговым органом.

______________________

(подпись, М. П.)

Приложение 2 к Извещению о проведении запроса котировок

Краснокамская бумажная фабрика - Филиал »

Опись работ

По ремонту: Здание склада готовой продукции (с убежищем). Ремонт помещения.

См. .

По состоянию на 04 июня 2013 г.

№ п/п	Н а и м е н о в а н и е р а б о т	Единица измерения	Количество
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Установка инвентарных лесов с последующей разборкой Перестановка лесов в пределах этажа Смывка старого набела водой и расчистка шпателями с ребристых потолков Смывка старого набела водой и расчистка шпателями с ж/б ферм Смывка старого набела водой и расчистка шпателями со стен Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по кирпичу Ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм по камню Перетирка штукатурки поверхности стен и ж/б ферм Известковая побелка стен, потолков и ферм железобетонных Масляная окраска труб по металлу за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % Масляная окраска балок, металлической площадки с ограждением по металлу за 1 раза с расчисткой старой краски до 35 % Масляная покраска ворот и дверных блоков по металлу за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % Масляная покраска оконных блоков по дереву за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % Смена битого стекла в деревянных переплетах площадью до 1 м2 Демонтаж кирпичных перегородок толщ. ½ кирпича Демонтаж ж/б плит покрытия толщ. 100 мм	100 м2 Гор. Пр. 1 раз 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	0,72 14 18,038 1,776 8,764 0,494 0,77 1,45 28,578 1,479 2,96 0,692 0,475 0,21 0,37 0,099
1. 2. 3.	Общие работы Погрузка мусора на транспортное средство с последующей выгрузкой вручную Подвозка материалов от склада к месту работы на расстояние до 100 м Вывозка мусора на расст. до15 км на автомобиле	1 т 1 т 1 т

И. о.начальника ОКСР

Составила:

инженер по организации

эксплуатации и ремонта зданий

04.06.13 г.

Приложение 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

Анкета участника

1	Полное наименование организации
2	Сокращенное наименование организации
3	ИНН/КПП
4	Выписка из ЕГРЮЛ (копия, заверенная организацией)
5	Дата государственной регистрации ЮЛ
6	ФИО директоров в хронологической последовательности в действующей организации за последние 2 года
7	Названия учредителей – юридических лиц и страна их регистрации, с указанием ИНН
8	Величина уставного капитала (руб.)
9	Количество проведенных реорганизаций; все даты реорганизаций в хронологической последовательности
10	Все названия организаций, если они претерпевали изменения в хронологической последовательности
11	Дата последних изменений в учредительных документах (заверенные копии учредительных документов с изменениями)
12	Вид деятельности: - посредническая - производственная
13	-адрес места нахождения организации по Уставу - телефон - офисная площадь (кв. м.) - собственная, в аренде - № и дата свидетельства или договора (копия) - срок действия (с - по) - арендодатель
14	- фактический адрес организации - телефон - офисная площадь (кв. м.) - собственная, в аренде - № и дата свидетельства или договора (копия) - срок действия (с - по)
15	- адрес производственных помещений организации - телефон - офисная площадь (кв. м.) - собственная, в аренде - № и дата свидетельства или договора (копия) - срок действия (с - по) - арендодатель
16	Количество работников (сотрудников)
17	Наличие сертификата по системе менеджмента качества: да, нет, в стадии прохождения сертификационного аудита
18	Наличие сертификата по системе экологического менеджмента: да, нет, в стадии прохождения сертификационного аудита
19	С какими крупными государственными и коммерческими структурами сотрудничал/сотрудничает (не более 5 компаний)
20	Наличие собственного интернет сайта
21	Паспортные данные руководителя организации (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, № паспорта, место и дата выдачи), с указанием ИНН*
22	Паспортные данные главного бухгалтера (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, № паспорта, место и дата выдачи), с указанием ИНН*
23	Паспортные данные учредителей организации – физических лиц (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, № паспорта, место и дата выдачи), с указанием ИНН*
24	Документы подтверждающие требования к участнику размещения заказа согласно разделу 6 стандартом » СТО ГОЗНАК .01.01. «Организационно-методические стандарты. Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг».
* - Информация с персональными данными предоставляется заявителем в добровольном порядке. Заявители соглашаются на обработку своих персональных данных сотрудниками Краснокамской бумажной фабрики – филиала »

Руководитель организации ___________________________________ ФИО, дата

Главный бухгалтер ___________________________________ ФИО, дата

Учредитель организации ___________________________________ ФИО, дата

Учредитель организации ___________________________________ ФИО, дата

М. П.

Приложение 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №

г. Краснокамск « » 2013 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» (»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», – филиала » , действующего на основании доверенности д, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице, действующего на основании с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору Подрядчик обязуется взять на себя функции Генерального подрядчика по ремонту объекта Заказчика « » и выполнить своими силами и (или) силами Субподрядных организаций работы согласно проектно-сметной документации.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором стоимость работ.

1.2. Адрес объекта: Краснокамская бумажная фабрика-филиал », Пермский край, г. Краснокамск, ул. .

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1.  Объём и стоимость подлежащих выполнению работ определена локальными сметами (Приложение ) и составляет, в том числе НДС 18% .

2.2.  Оговоренная договором цена является твердой и изменению не подлежит.

2.3.  Сметная стоимость работ определяется .

2.4.  Расчет Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З), утвержденных Заказчиком и счета-фактуры.

2.5.  Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменением их объемов и видов, установлены п. 10.1. настоящего Договора.

2.6.  Условия финансирования согласно приложению №2.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение ).

3.1.  Начало работ:

3.2.  Окончание работ:

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для надлежащего исполнения настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.  Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать Заказчику. Выполнять работы в соответствии со сметной документацией.

4.2.  Осуществить приемку, разгрузку и складирование, приобретенных строительных материалов изделий, конструкций в месте выполнения работ.

4.3.  Обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности в месте выполнения работ.

4.4.  Осуществлять систематическую, а по завершении работ, до приемки Заказчиком, окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Вывоз строительных отходов за пределы объекта Заказчика осуществляется раз в неделю с ежедневной уборкой рабочих мест от строительных отходов. Ежесменный сбор строительных отходов осуществляется в места временного хранения отходов, определенные Заказчиком. Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ, возникает у Подрядчика в момент образования.

4.5.  Осуществлять складирование материалов (остатков материалов) в места (раздельно от мест хранения отходов), определенные Заказчиком.

4.6.  При выполнении работ по настоящему договору не изменять в одностороннем порядке сроки выполнения работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.7.  На подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.8.  Соблюдать требования природоохранного законодательства РФ.

4.9.  Соблюдать требования Правил внутриобъектового и пропускного режимов на объекте в рамках полученного инструктажа.

4.10.  Вывезти в пятидневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы площадки ремонта, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения и сдать возвратные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, Заказчику.

4.11.  Осуществить временное подсоединение коммуникаций необходимых для производства работ.

4.12.  При полном завершении работ в трехдневный срок известить об этом Заказчика.

4.13.  Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ;

-  непригодности или недоброкачественности поставляемых Заказчиком материалов, оборудования, изделий и конструкций, при наличии поставок Заказчика.

-  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения ее в срок.

4.14.  Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.15.  Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с Субподрядчиками по мере их заключения и нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору его Субподрядчиками.

4.16.  При заключении договоров с Субподрядчиками требовать от них, а затем переставлять Заказчику приказы о назначении ответственных лиц и копии подтверждающих документов.

4.17.  Осуществить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества необходимого для выполнения настоящего договора от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

4.18.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

4.19.  При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующим на фабрике «Положением о взаимодействии КБФ - филиала ФГУП " Гознак " и подрядных организаций при проведении подрядных работ на территории фабрики в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии». Подрядчик, в установленном порядке, осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов), предусмотренные проектом и по результатам фактически выполненных работ по настоящему договору. Копии документов по оплате за негативное воздействие на окружающую среду Подрядчик передает Заказчику до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для надлежащего исполнения настоящего договора Заказчик обязан:

5.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

5.2. Предоставить Подрядчику возможность использования для выполнения строительно-монтажных работ имеющиеся у него объекты водо-, паро - и электроснабжения.

5.3. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора, отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работы или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.

5.6. Провести инструктаж Правил внутриобъектового и пропускного режимов на объекте в части, касающейся Подрядчика.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1. Заказчик назначает на площадке ремонта своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор, контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, качеством используемых Подрядчиком материалов и конструкций, проектно-сметной документации, условиям договора, строительным нормам и правилам.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их исполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении на площадке ремонта ответственных за производство работ и технику безопасности лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для выполнения конкретных видов работ. При этом Подрядчик несет ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам.

6.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.

6.4. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня о готовности работ к приемке.

6.5. В случае если Заказчиком, в период выполнения работ, в рамках технадзора будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

7.2. Выполнение обязательств Подрядчика по данному договору подтверждается актом приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанным сторонами, справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З), утвержденной Заказчиком.

7.3. В случае если Заказчиком при приемке будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок устранить недостатки, после чего производится приемка результата выполненных работ с подписанием сторонами акта выполненных работ.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- наличие правоустанавливающих документов на строительную деятельность для осуществления всех видов предусмотренных настоящим договором работ;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

- гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта в течение с момента подписания сторонами акта приемки работ;

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, необходимые для выполнения работ, согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

8.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц либо собственными силами при сохранении своих прав по гарантии. Все расходы при этом оплачиваются Подрядчиком.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Подрядчик за нарушение договорных обязательств Заказчиком имеет право требовать:

- за задержку расчетов за выполненные и принятые Заказчиком работы – пеню в размере 0,2% стоимости подлежащих оплате работ (неоплаченной части) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 8% договорной цены.

9.2. Заказчик при нарушении договорных обязательств Подрядчиком имеет право требовать:

- за нарушение установленных сроков окончания работ, предусмотренных настоящим договором, - пеню в размере 0,01% от договорной цены этих работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата работ свыше десяти дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,2% договорной цены за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 8 % договорной цены;

- за несвоевременное освобождение площадки от принадлежащего ему имущества и строительного мусора – штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, – штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, если это произошло по его вине.

9.4. Уплата пеней, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

10.1. В случае изменений объема работ, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить любую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид любой указанной работы;

- выполнить дополнительную работу некоторого указанного характера, необходимую для ремонта объекта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

11.3. Все споры, в случае не достижения согласия сторон по настоящему договору и в связи с ним, передаются на разрешение Арбитражного суда Пермского края.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

12.2. Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе потребовать расторжение договора у Подрядчика в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять недоделки или некачественно выполненные работы.

13.2. Подрядчик вправе потребовать расторжение договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

13.3. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1.  Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

14.2.  Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

14.3.  Любое уведомление по данному договору отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу. Уведомление считается данным на момент получения отправителем уведомления о вручении письма получателю.

14.4.  В соответствии со статьей 168 Налогового кодекса РФ Подрядчик обязуется выставить (оформить и направить) оригинал счета-фактуры в адрес Заказчика не позднее пяти дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) и/или со дня получения сумм оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). В случае, если не предоставление Подрядчиком счета - фактуры в вышеуказанный срок повлечет за собой принятие налоговым органом решения о привлечении Заказчика к налоговой ответственности, Подрядчик обязан возместить Заказчику возникшие в связи с этим убытки.

14.5.  Вся корреспонденция по исполнению данного договора (включая первичную учетную документацию, счета-фактуры и др.) направляется в адрес Заказчика на имя ответственного исполнителя по договору.

Ответственным исполнителем по данному договору со стороны Заказчика является. тел, для связи ( ) .

Ответственным исполнителем по данному договору со стороны Подрядчика является. тел, для связи ( ) .

14.6.  У Заказчика принята Экологическая политика и внедрена система экологического менеджмента (ознакомиться с текстом экологической политики можно на сайте www. *****).

14.7.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.8.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащее уполномоченными на то представителями обеих сторон.

14.9.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств.

14.10.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.11.  В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и иных реквизитов, она обязана в разумный срок (до выполнения обязательств по оплате) сообщить об этом другой стороне.

14.12. Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения договора для создания условий по противодействию коммерческому подкупу. В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия по коммерческому подкупу, Сторона обязуется не позднее 5 рабочих дней уведомить о подобных фактах другую Сторону. По требованию Стороны-уведомителя другая сторона обязуется не позднее 10 дней создать комиссию по служебному расследованию, обеспечить ее работу и проинформировать Сторону-уведомителя о результатах расследования и принятых мерах не позднее 30 дней с начала работы комиссии. В случае отказа от проведения служебного расследования на Сторону накладывается штраф в размере 10 % (в каждом конкретном случае в зависимости от суммы контракта) от суммы контракта или другая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

15.1. Приложение – сметная документация.

15.2. Приложение – условия финансирования.

15.3. Приложение – график производства работ.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:		Подрядчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» (») Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость,3 литера В Адрес филиала: Краснокамская бумажная фабрика-филиал » Пермский край, г. Краснокамск, ул. ОАО "Сбербанк России", Пермское отделение № 000 р/с к/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
Директор Краснокамской бумажной фабрики – филиала »		Директор
_______________		________________
М. П.		М. П.

Приложение к договору от №

График финансирования работ по объекту

« »

№ п/п.	Наименование работ	Авансовый платеж	Финансирование работ
Срок платежа	Сумма платежа, руб. с НДС	Срок платежа	Сумма платежа, руб. с НДС
1.
2.
Итого, тыс. руб. с НДС

Заказчик Подрядчик

Приложение к договору от №

График производства работ по объекту

« »

Наименование работ	Ед. изм.	Физ. объем	Кол-во дней	Срок выполнения работ
Начало	Окончание

Заказчик Подрядчик