Контракт

Приложение

к Извещению о запросе котировок

КОНТРАКТ № _____

(проект)

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», . Ф., действующего на основании Приказа Управления 14.03.2011 г. №01-04/074@ и доверенности от 01.01.2001г. №05-10/06741, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _________ №_____ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Исполнитель обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить по заданию Заказчика разработку проектной документации модернизации котельной (далее-Документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Наименование, сроки и стоимость работ определяются Заданием (Приложение ), и Календарным планом выполнения работ (Приложение ), составленным Заказчиком, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ по настоящему Контракту составляет ________________,

в том числе НДС в случае если участник размещения заказа является его плательщиком - ______________ (___________________) рублей ___ коп., и не подлежит изменению в период действия настоящего Контракта.

Стоимость Работ по настоящему Контракту сформирована в текущем уровне цен в соответствии со справочником базовых цен на проектные работы для строительства, с учетом расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.2. Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% от суммы заключенного государственного контракта в течение 5 (Пяти) банковских дней после даты подписания контракта обеими, оставшаяся сумма в размере 70 % перечисляется в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (Документации).

2.3. Устанавливается безналичная форма расчета, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в соответствии с Заданием и передать Заказчику их результат по акту приемки – сдачи выполненных работ в предусмотренный Контрактом срок.

3.1.2. Гарантировать Заказчику передачу результата выполненных по Контракту Работ без нарушения исключительных прав других лиц.

3.1.3. Обеспечить целевое использование финансовых средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения Работ по Контракту.

3.1.4. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков сдачи законченных Работ, устранять допущенные по его вине в выполненных Работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Задании или в Контракте.

3.1.5. Исполнитель не вправе передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

3.1.6. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми Исполнителем для выполнения работы по настоящему Контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемой ими работы.

3.1.7. Оказать полное содействие Заказчику, при прохождении последним процедуры Государственной экспертизы

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц, но только с письменного согласия Заказчика.

3.2.2. Запрашивать имеющуюся у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения работ в соответствии с Заданием.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении проектных работ.

3.3.2. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения Работ по Контракту.

3.3.3. Принять и оплатить Исполнителю Работы, выполненные им в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Отказаться от оплаты результата Работ в случае его несоответствия требованиям, установленным Заданием, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет средств Исполнителя.

3.4.2. Контролировать выполнение Работ Исполнителем по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.4.3. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения Работ по Контракту.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРЕМКИ РАБОТ. СРОКИ.

4.1. Порядок выполнения Работ по Контракту определяется Заданием (Приложение ), являющееся его неотъемлемой частью.

4.2. Начало выполнения Работ по Контракту: со дня следующего за днем заключения контракта.

4.3. Срок выполнения Работ по Контракту в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта.

4.4. В целях контроля хода выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по Контракту, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Контракту.

4.5. Заказчик осуществляет приемку Работ с подписанием соответствующих актов выполненных работ.

4.6. Заказчик в течение 7 календарных дней со дня получения отчетных материалов и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3-х дней составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.8. Доработки проводятся Исполнителем за свой счет при условии, что они соответствуют Заданию и Календарному плану.

4.9. В случае неполучения Исполнителем в сроки, установленные настоящим разделом, подписанного Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ или мотивированного отказа в приемке работ, работы считаются принятыми Заказчиком с обязательством последнего оплатить работы в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.10. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной Контрактом.

4.11. Контроль за надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, возлагается на отдел обеспечения УФНС России по Орловской области ().

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При нарушении срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующий на день уплаты неустойки (пени), от стоимости, не выполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующий на день уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки, не перечисленной в срок суммы.

Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств.

5.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Качество выполняемых Исполнителем работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации на дату заключения настоящего Контракта.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. При возникновении между сторонами каких-либо разногласий при исполнении Контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров с оформлением протокола урегулирования споров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

В случае непредвиденных и независящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Работ по Контракту соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.2. Сторона обязана по возможности в течение пяти дней известить в письменной форме другие Стороны настоящего Контракта о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Контракта, с приложением акта компетентного органа, подтверждающего наличие обстоятельств непреодолимой силы.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая Сторона обязана ответить в течение месяца с момента получения вышеназванного уведомления.

При оставлении уведомления без ответа Сторона, направившая уведомление имеет право обратиться в суд с заявлением о расторжении контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

10.2. Во всем, что не было предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Контракт вступает в силу со дня его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

10.4. Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНТРАКТУ:

1.  Приложение – "Задание " на ______ листах.

2.  Приложение – Календарный план работ на ____листах.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области Адрес: г. Орел, пл. Мира, д.7а, телефон ; Банковские реквизиты: в УФК по Орловской области Р/с в ГРКЦ ГУ банка России по Орловской области Л/сч. Зам.. руководителя УФНС России по Орловской области ________________ М. П.

Приложение к проекту контракта

от «____» _______2011г.

«Согласовано»

«Утверждаю» Зам. руководителя УФНС России по Орловской области __________________ м. п.

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации модернизации котельной административного здания УФНС России по Орловской области.

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.Наименование	1. Котельная административного здания УФНС России по Орловской области
2.Основание для проектирования	2. Решение застройщика
3.Место расположения объекта.	3. г. Орел, пл. Мира, 7а.
4.Вид строительства.	4. Модернизация
5. Заказчик	5. УФНС России по Орловской области
6.Генеральная проектная организация.	6. По итогам запроса котировок.
7.Вид проектирования	7.Индивидуальная разработка.
8.Стадийность проектирования.	8.Две стадии: «Проектная документация», «Рабочая документация»
9.Сроки начала и окончания проектирования	9.Начало выполнения Работ по Контракту: со дня следующего за днем заключения контракта. Срок выполнения Работ по Контракту: в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта.
10.Основные технико-экономические показатели объекта, производительность	10.1 Общая теплопроизводительность котельной 0,288мВт. 10.2 Топливо для котельной – природный газ. 10.3 Резервное топливо не предусматривать.
Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
11.Параметры теплоносителей, требования к технологии, режиму работы котельной	11.1Запроектировать модернизацию котельной установленной производительностью 0,288 мВт в соответствии с техническими условиями обслуживающей организации (прил. А).
12.Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	12.1 Фундаменты под оборудование выполнить согласно тепломеханической части.
13.Основные требования к наружным инженерным сетям, инженерным сооружениям и внутренним инженерным системам.	13.1. Выполнить подключение к существующим коммуникациям.
14.Требования к благоустройству площадки.	14.1 Не требуется.
15.Требования по разработке сметной документации	16.1 Сметную стоимость строительства определить в ценах 2001г. (в редакции 2010г.), сводный сметный расчет в ценах 2011 г.
17. Состав работ.	17.1 Документация оформляется в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с Постановлением от 01.01.01 года №87.
18. Особые условия	18.1 Согласование с заинтересованными службами выполняет Заказчик при техническом сопровождении исполнителя. Оплату за согласования производит Заказчик. 18.2 Стадию «Проектная документация» выдать в 4-х экземплярах, стадию «Рабочая документация» выдать в 4-х экземплярах 18.3 Прохождение госэкспертизы проводится Заказчиком при полном содействии исполнителя

Технические условия на 2л. в 1 экз. ( все указания на товарные знаки дополняются словами «или эквивалент»).

Приложение к проекту контракта

от «____» _______2011г.

«Согласовано»

«Утверждаю» Зам. руководителя УФНС России по Орловской области __________________ м. п.

КАЛЕНДАРНЫЙ План РАБОТ

№п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ