Техническое задание на поставку детских игрушек (стр. 2 )

7.Требования к качеству и безопасности товара

1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям Технического задания по составу и качеству.

2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в Техническом задание.

3. В случае обнаружения фактов отступлений от условий Договора Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности.

В том числе Поставщик несет ответственность за:

- отсутствие при поставке действующих сертификатов соответствия (декларации о соответствии) или заверенных соответствующим образом копий;

- отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах нанесения, указанных в сертификате);

- отсутствие сведений о вышеуказанных документах (номере, сроке его действия, органе, выдавшем документ) в товарно-распорядительных документах на продукцию.

4. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

8.Требования к таре и упаковке товара

Поставляемый товар должен быть должен быть новым, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

9. Требования к отгрузке и доставке товара

1. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика

10. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

10.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы Товара производится силами и средствами Поставщика.

10.2. Поставщик обязан за 5 дней уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление сдачи-приемки поставленного Товара и указать время поставки Товара.

10.3. Поставляемый Товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы: акт приемки, счет фактура, товарно-транспортная накладная, технические паспорта, инструкции и руководства по эксплуатации Товара, сертификаты качества на Товар, гарантийные талоны и иные относящиеся к Товару документы, а также необходимые принадлежности согласно документации изготовителя Товара.

10.4. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар, проверить его количество и качество, сопроводительные документы на Товар, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

10.5. В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям Договора и спецификации, Заказчик за 14 дней письменно уведомляет об этом Поставщика.

10.6. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества, в течение установленного Договором гарантийного срока на Товар, возврат Поставщику Товара для его замены производиться на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

Поставщик должен произвести замену Товара ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика.

10.7. По окончании сдачи-приемки Товара, при условии отсутствия претензий к Товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает оформленную Поставщиком товарно-транспортную накладную.

10.8. Внесение изменений в текст товарно-транспортной накладной в одностороннем порядке после их подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

10.9. Право владения, пользования и распоряжения Товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.

11. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

11.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара: в пределах гарантийного срока, установленного производителем

Договор №_______

Санкт-Петербург «___» __________2012 г

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбинированного вида Выборгского района Санкт - Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик“, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить детские игрушки для ГБДОУ детский сад №72 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского д.39,корп. 2, литер А, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.2. Объем (количество), ассортимент, качество, цена Товара определяются в Приложении №1(расчет цены и комплектация), являющимся неотъемлемой частью договора.

1.3. Характеристики и безопасность Товара, поставляемого по настоящему договору, должны подтверждаться сертификатами качества, санитарно-эпидемиологическими заключениями и регистрационным свидетельством РФ либо иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Заказчик обязан принять Товар, по акту-приемке передачи Товара.

2.1.2. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в срок и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.1.3. Информировать Поставщика об изменении своего адреса и реквизитов.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору в соответствии пунктом 1.2 и 1.3.

2.2.2. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.

2.2.3. Потребовать от Поставщика оплаты экспертизы в случае поставки некачественного Товара.

2.2.4. Если просрочка в поставке Товара по вине Поставщика превысит максимальный размер неустойки, указанный в п. 5.2 Заказчик вправе обратиться в суд с соответствующим иском.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Поставить Товар в течение 10 рабочих дней со дня вступления договора в силу.

2.3.2. Доставить Товар своим транспортом.

2.3.3. Подписать акт сдачи-приемки с Заказчиком.

2.3.4. Поставить Товар соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральный закон от 01.01.2001г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.3.5. Поставить Товар в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта. Упаковка должна иметь маркировку завода-изготовителя.

2.3.6. Допоставить или заменить Товар ввиду его ненадлежащего качества, в течение 10 суток с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

2.3.7. Поставить Товар согласно пункту 1.2. настоящего договора не позднее срока поставки, указанного в п.2.3.1.

2.3.8. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:

- накладные;

- счета-фактуры;

- действующие сертификаты качества Товара; и иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2.3.9. Оплатить экспертизу в 5-тидневный срок по письменному требованию Заказчика в случае возникновения необходимости.

2.3.11. В случае необходимости замены некачественного Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену некачественного Товара на качественный аналогичный Товар или Товар с лучшим потребительскими характеристиками.

2.3.12. Доставка, разгрузка Товара до Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика, в срок указанный в п.2.3.1. договора.

2.4. Права Поставщика:

2.4.1. Поставщик имеет право требовать оплаты поставленного Товара согласно

п. 1.1 и 3.3 настоящего договора.

2.4.2. Поставщик вправе осуществить досрочную отгрузку подлежащего поставке Товара по согласованию с Заказчиком.

2.4.3. Если просрочка в поставке Товара по вине Поставщика превысит максимальный размер неустойки, указанный в п. 6.2 Заказчик вправе обратиться в суд с соответствующим иском.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена на передаваемые Поставщиком Заказчику Товары не должна превышать предельных размеров, установленных правовыми актами.

3.2. Цена договора составляет ___________________ рублей ____ копеек, в т. ч. НДС ___________ рублей, согласно приложению к настоящему договору. Цена является фиксированной на весь период действия настоящего договора.

3.3.. Цена договора включает все налоги и пошлины и складывается из цены Товара и расходов по отпуску Товара, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, а также иных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий настоящего договора.

3.4. Предоплата не предусмотрена.

3.5. Расчет производится по факту поставки Товара, на основании акта сдачи-приемки Товара и счета-фактуры, по мере поступления финансирования.

3.6. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего договора, включены в цену и оплачиваются Поставщиком.

3.7. Цена за единицу товара, рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы товара, указанная заказчиком, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены

4. Порядок сдачи-приемки

4.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы Товара производится силами и средствами Поставщика.

4.2. Поставщик обязан за 5 дней уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление сдачи-приемки поставленного Товара и указать время поставки Товара.

4.3. Поставляемый Товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы: акт приемки, счет фактура, товарно-транспортная накладная и иные относящиеся к Товару документы, а также необходимые принадлежности согласно документации изготовителя Товара.

4.4. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар, проверить его количество и качество, сопроводительные документы на Товар, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

4.5. В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации, Заказчик за 14 дней письменно уведомляет об этом Поставщика.

4.7. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества, в течение установленного договором гарантийного срока на Товар, возврат Поставщику Товара для его замены производиться на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

Поставщик должен произвести замену Товара ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика.

4.8. По окончании сдачи-приемки Товара, при условии отсутствия претензий к Товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает оформленную Поставщиком товарно-транспортную накладную.

4.9. Внесение изменений в текст товарно-транспортной накладной в одностороннем порядке после их подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

4.10. Право владения, пользования и распоряжения Товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.

5. Гарантия и качество

5.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара: в пределах гарантийного срока, установленного производителем.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки обязательств по п. 2.3.1, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы по настоящему договору за каждый день просрочки поставки Товара. Общая сумма штрафов не может превышать 20% общей стоимости договора.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения этих обязательств.

6.4. Размер неустойки не подлежит изменению.

6.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по договору производится Поставщиком на основании претензий Заказчика перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства, указанные в пункте 8.1., обязана в течение 5 дней уведомить другую Сторону о невозможности исполнения обязательств по настоящему договору вследствие вышеуказанных обстоятельств.

9. Срок договора

9.1. Договор действует со дня его подписания до полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее 31.12.2012 года, подлежит регистрации в Реестр договоров Санкт-Петербурга.

10. Прочие условия

10.1. Расторжение договора возможно по согласию Сторон в порядке и на условиях, установленным действующим законодательством и настоящим договором.

10.2. Расторжение договора возможно в случае:

10.2.1. Если задержка в сроках выполнения поставок Товара после срока, указанного в п.2.3.1 составляет более 5 дней;

10.2.2. Неоднократного нарушения (более 2-х раз) Поставщиком существенных обязательств по договору;

10.3 Договор расторгается с момента подписания соглашения о расторжении договора сторонами.

10.4. В случае расторжения договора, стоимость поставленного Товара на момент его прекращения, подлежит оплате, если качество данного Товара удовлетворяет требованиям Заказчика и оно принято Заказчиком по Акту приема-сдачи товара.

10.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Место нахождения, адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:		ПОСТАВЩИК:
Адрес:		Адрес:
ИНН		ИНН
Банковские реквизиты:		Банковские реквизиты:
Р/с.		Р/с.
К/с		К/с
БИК		БИК

12. Настоящий договор составлен в соответствии с тем, что Поставщик определен победителем путем запросом котировок на право заключения договора на поставку детских игрушек для ГБДОУ детский сад №72 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского д.39, корп.2, литер А.

13. Приложения к настоящему договору.

1. Приложение .Расчет цены. На _____ л.

Приложение к договору

№ _____ от __________________ 2012 г.

«Расчет цены »

№ п/п	Наименование товара	Количество шт.	Стоимость за ед., включая НДС, руб.	Сумма, включая НДС, руб.
1
2
	В т. ч. НДС 18%

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК: