Контракт

КОНТРАКТ №

г. Шахты _____________ 2010 г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующее на основании ______________, с одной стороны, и Шахтинский филиал государственного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный клинический диспансер» Ростовской области именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения и Доверенности №19 от 01.01.2001г. с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1  Настоящий контракт заключен на основании протокола котировочной комиссии № ___________________от ____________2010г. по выполнению демонтажных работ дезинфекционной камеры, котировки проводились в системе электронных закупок «Рефери».

1.2  Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик принять и оплатить демонтажные работы дезинфекционной камеры Шахтинского филиала государственного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный клинический диспансер» Ростовской области по адресу: г. Шахты пр-т Чернокозова 97 а. в соответствии со спецификацией (Приложение ), подписанной сторонами контракта и являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1  Права и обязанности Заказчика:

2.1.1  Заказчик обеспечивает финансирование демонтажных работ дезинфекционной камеры по мере поступления средств, предусмотренных на эти цели, путем перечисления их на расчетный счет Подрядчика.

2.1.2  Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.2  Права и обязанности Подрядчика:

2.2.1  Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить и сдать Заказчику демонтажные работы дезинфекционной камеры в срок до «___» _____________2010г.

2.2.2  Подрядчик предоставляет лицензию на выполнение работ, которые осуществляются Подрядчиком в течении 30 календарных дней с момента заключения контракта.

2.2.3  Подрядчик обеспечивает выполнение демонтажных работ дезинфекционной камеры в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.2.4  Подрядчик обязан обеспечить выполнение демонтажных работ дезинфекционной камеры.

3. СУММА КОНТРАКТА

3.1 Стоимость работ по настоящему контракту составляет ___________________________________

В том числе НДС-______________________________________

3.2 Цена настоящего контракта остается неизменной на весь период действия контракта.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

4.1 Расчет производится Заказчиком по факту 100% выполнения работ при условии поступления средств из областного бюджета 2010г. выделенных на эти цели по безналичному расчету, в размере стоимости выполненных работ согласно акта, подписанного Подрядчиком и Заказчиком, счета и счета-фактуры.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае нарушения сроков окончания монтажных работ, предусмотренных п. 2.2.1. настоящего контракта Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 1,0% от суммы контракта за каждый день просрочки до полного исполнения принятых на себя обязательств.

6.ФОРС-МАЖОР

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному контракту, если это неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Под этими обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, войны и военные конфликты, решения государственных органов, существенно изменяющие условия хозяйствования юридических лиц и тому подобные события.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сторона, подвергшаяся их действию, обязана в пятидневный срок письменно уведомить об этом партнера по контракту. В этом случае исполнение обязательств по контракту для этой стороны отодвигается на срок, равный периоду действия указанных обстоятельств

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.Все ссоры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они будут решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию устанавливается 15 календарных дней. Споры, вытекающие из отношений по настоящему контракту и не решенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

8.2. Настоящий контракт составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а другой - у Подрядчика. Срок действия контракта с момента подписания и до 31 декабря 2010г.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Подрядчик:

Заказчик: Шахтинский филиал государственного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный клинический диспансер» Ростовской области 346500 пр-т Чернокозова 97а, р/с № ГРУКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл. г. Ростов-на-Дону , , л/с ,

Подписи сторон:

Подрядчик Заказчик

Начальник филиала _________

М. П. М. П.

Приложение

Спецификация к контракту №

_______________ 2010г.

Основание: протокол № ______________от ________

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Демонтаж дезинфекционной камеры ВФЭ-2/09/01	шт	1
	Итого:

Итого: ________________________________ в том числе НДС-___________________

Исполнитель

Заказчик

Шахтинский филиал ГУЗ ПТКД РО

Начальник филиала