Спецификация (стр. 2 )

КОНТРАКТ №

г. Ростов-на-Дону «21» декабря 2009г.

Муниципальное образование - городской округ город Ростов-на-Дону в лице МЛПУЗ «Городская поликлиника № 10» . В., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Покупатель» и _______________ в лице ____________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.  Настоящий контракт заключен на основании решения единой комиссии МЛПУЗ «Городская поликлиника № 10» по проведению закупок, товаров, работ и услуг методом открытого аукциона в электронной форме Протокол № _____________., в соответствии с Законом от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.2.  Поставщик поставляет оборудование на склад Заказчика, осуществляет его монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала на рабочем месте, обеспечивает гарантийное обслуживание.

1.3.  Перечень товаров, количество, цена за единицу поставляемого оборудования указаны в Спецификации к настоящему контракту, которая подписывается сторонами и является неотъемлемой его частью (приложение №1). Поставка осуществляется на склад Получателя за счет Поставщика и его автотранспортом

1.4.  Получатель оплачивает оборудование на условиях и в порядке, установленные настоящим контрактом.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Права и обязанности Получателя

2.1.1. Получатель обязуется оплатить Поставщику поставленное оборудование в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

2.1.3. Получатель имеет право осуществлять проверку:

- качества поставляемой продукции;

- правильности оформления документации на поставленные товары;

- соблюдения сроков поставки;

- целевого использования перечисленных денежных средств;

Количество проверок и сроки их проведения с Поставщиком не согласовываются;

2.2. Права и обязанности Поставщика

2.2.1. Поставщик обязуется своими силами и средствами в соответствии с согласованным объемом поставок поставить и установить оборудование в течение 2-х календарных дней с момента подписания контракта.

2.2.2. Поставщик обязан обеспечить выполнение работ собственными силами. Поставляемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

2.2.3. Поставщик несет все расходы, связанные с поставкой и наладкой оборудования, а именно:

-  таможенные расходы;

-  транспортные расходы;

-  уплату налоговых платежей;

-  монтаж оборудования на заранее подготовленные Получателем места;

-  пуск, наладка оборудования, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента пуска оборудования в эксплуатацию;

-  обучение специалистов на месте монтажа оборудования.

3. Сумма контракта

3.1.Общая сумма контракта составляет ___________ (Прописью) рублей, в том числе НДС в размере _____ % - ____________ (Прописью) рублей.

3.2.Цена за товар, поставляемый по настоящему контракту, определена в рублях, включает стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость доставки на склад Заказчика, монтажа, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию, инструктажа персонала на рабочем месте, гарантийного обслуживания.

3.3. Сумма контракта и цена на товар остаются неизменными до полного выполнения обязательств Поставщиком по настоящему контракту.

4. Порядок и условия платежей

4.1. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону.

4.2. Оплата производится по факту 100% поставки товара, его монтажа, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию, инструктажа персонала на рабочем месте после подписания акта приема-передачи и исполнения всех обязательств по контракту в течение 5-ти банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Качество, маркировка и упаковка товара

5.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, ГОСТУ и техническим условиям принятым в РФ.

5.2. Гарантия на оборудование устанавливается _______ (не менее 12 месяцев) месяцев с момента пуска в эксплуатацию и подписания акта о вводе в эксплуатацию.

5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся производственные дефекты, Поставщик обязуется устранить неисправности в 10-ти дневный срок со дня их обнаружения Получателем за свой счет. В случае невозможности ремонта, заменить его на исправное, при этом Поставщик несет все расходы по доставке и замене оборудования и необходимому демонтажу и монтажу.

5.4. Содержание и обоснование претензий должно быть подтверждено актом, составленным при участи Поставщика и Получателя.

6.  Порядок поставки и приемки продукции

6.1.  Поставка производится в полном объеме в течение 2-х календарных дней с момента подписания контракта.

6.2.  Поставка производится транспортом Поставщика.

6.3.  Поставка производится по адресу: г. Ростов-на-Дону, .

6.4.  Датой и сроком поставки по настоящему контракту является дата принятия Продукции Получателем, указанной в товаросопроводительных документах.

6.5.  Получатель производит приемку продукции по количеству мест и целостности упаковки в день ее получения, сличая данные, выявленные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

6.6.  В случае несоответствия количества вложений индивидуальных упаковок в одном грузовом месте, боя, а также несоответствия внутритарной номенклатуре и ассортименту продукции, Получатель не позднее 10 (Десяти) календарных дней обязан заявить претензию по количеству и качеству поставленной продукции.

6.7.  По всем остальным вопросам приемки продукции, стороны руководствуются Инструкциями Госарбитража о порядке приемки продукции по количеству и качеству №№ П-6, П-7, в части не противоречащей Гражданскому Кодексу РФ и условиям настоящего контракта.

7.Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Поставщик и Получатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков поставок, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,03% действующей на момент уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы не поставленной продукции за каждый день просрочки до полного исполнения принятых на себя обязательств.

7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 0,03% действующей на момент уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы не оплаченной продукции за каждый день просрочки исполнения обязательства. Получатель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту

7.5. В случае поставки некачественного оборудования (деталей), они подлежат возврату Поставщику, который обязан выплатить Получателю штраф в размере 10% стоимости некачественного оборудования (деталей) в 10-ти дневный срок с момента его возврата.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Получателем и Поставщиком в установленном законодательством порядке.

9.Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним будут решаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они будут решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию устанавливается 15 календарных дней. Споры, вытекающие из отношений по настоящему контракту и не решенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт действует с момента подписания его сторонами и регистрации Получателем и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31 декабря 2009 года.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

10.3. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением убытков сторон.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.5. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ: МЛПУЗ «Городская поликлиника №10» г. Ростов-на-Дону, , т./ф. (УФК по Ростовской области 5823, МЛПУЗ «Городская поликлиника №10», Л/с ) в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ростовской области Р/с

Директор _________ _________________ Главный врач __________

Приложение 1 к контракту № от

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед., руб (включая все затраты)	Кол-во	Сумма, руб.
1	Кушетка массажная (смотровая) А 2.8			2
2	Камера УФ-бактерицидная КБ-Я-«ФП»			1
3	Стерилизатор воздушный ГП-80-СПУ			4
4	Облучатель бактерицидный ОБН-150			19
5	Шкаф для медикаментов ШМ-1.304-Айболит			6
6	Стул врача СТЛ			4
7	Весы медицинские РП-150 МГ			1
8	Кресло урологическое (гинекологическое) КГ-Горское			1
9	Стол перевязочный для малых операций П-1			1
10	Светильник медицинский Мастерлайт			6
11	Доплер фетальный Baby Care			1
12	Штатив для длительных вливаний ШДВ-03			7
13	Электрокардиограф одно-трехканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК3Т-01-"Р-Д" с ПО			1
14	Регистратор биопотенциалов сердца в комплекте с программой экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей с анализом динамики реактивации парасимпатической нервной системы для ПК			1
	ИТОГО

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор _________ _________________ Главный врач __________