Просрочка исполнения настоящего Контракта Поставщиком (стр. 2 )

**) Если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной графе указывается «НДС не облагается».

Цена поставляемых товаров составляет: (указать стоимость поставляемых товаров прописью) рублей, в том числе НДС (указать размер НДС прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается») рублей.

Цена поставляемых товаров включает следующие расходы: все расходы, связанные с поставкой указанных в Таблице цен настоящей заявки товаров, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование товаров, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы согласны в случае принятия нашей котировки цен осуществлять указанную в данной котировочной заявке поставку товаров в соответствии с условиями исполнения государственного контракта, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен № ФК2007/10/ЗКЦ-52 «Поставка товаров для информационно-вычислительного комплекса Федерального казначейства» от «___» _______ 2007 г. и приложениях к нему.

Контактное лицо: ________________________________

указать Ф. И.О.

Телефон: _______________________________________

указать код, номер

E-mail: _________________________________________

указать e-mail (при наличии)

____________________________ (подпись, печать)

___________________________ (Ф. И.О. должность)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок цен № ФК2007/10/ЗКЦ-52 «Поставка товаров для информационно-вычислительного комплекса Федерального казначейства»

от 01.01.2001

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________

на поставку товаров для информационно-вычислительного комплекса Федерального казначейства

г. Москва «___»_________2007 г.

Федеральное казначейство от имени Российской Федерации , действующего на основании Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703, именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и _____________ (наименование участника запроса котировок цен, с которым заключается государственный контракт) в лице ______________ (должность, Ф. И.О.), действующего на основании _________________ (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия Поставщика заключать настоящий государственный контракт), именуемый далее «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел отбор предложений способом запроса котировок цен № ФК2007/10/ЗКЦ-52 «Поставка товаров для информационно-вычислительного комплекса Федерального казначейства» на поставку товаров для информационно-вычислительного комплекса Федерального казначейства и принял предложение Поставщика на сумму ________ рублей ______ копеек (цена котировочной заявки цифрами и прописью), именуемую далее «Цена Контракта», включая НДС* в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

*) Если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».

1. Общие положения

1.1. В настоящем Контракте нижеперечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а) «Заказчик» означает Федеральное казначейство;

(б) «Поставщик» означает ____________________, с которым Заказчик заключил Контракт по результатам отбора предложений способом запроса котировок цен № ФК2007/10/ЗКЦ-52 «Поставка товаров для информационно-вычислительного комплекса Федерального казначейства»;

(в) «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в нем есть ссылки;

(г) «Товары» означает все запасные части для принтеров для нужд центрального аппарата Федерального казначейства, согласно приложению «Таблица цен и спецификация поставляемого товара» к настоящему Контракту, которые Поставщик должен поставить Заказчику на условиях настоящего Контракта;

(д) «Цена Контракта» означает цену, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту согласно приложению «Таблица цен и спецификация поставляемого товара» к настоящему Контракту;

(е) «Место доставки» означает объект Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, к. 399, куда Поставщик поставит Товары;

(ж) «Представитель Заказчика» означает работника Заказчика, которому Заказчик передал определенную часть своих полномочий в рамках настоящего Контракта. Передача полномочий Заказчика Представителю Заказчика осуществляется на основании доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

(з) «Производитель» для целей настоящего Контракта означает юридическое лицо, указанное Поставщиком в качестве производителя Товаров по каждой позиции приложения «Таблица цен и спецификация поставляемого товара» к настоящему Контракту.

2. Предмет Контракта

2.1. Поставщик обязуется передать в обусловленные настоящим Контрактом сроки, производимые или закупаемые им запасные части для принтеров для нужд центрального аппарата Федерального казначейства (Товары) в собственность Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные надлежащим образом Товары.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.  Права и обязанности Поставщика

3.1.1. Поставщик обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Поставщик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

3.1.2. Поставщик обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту.

3.1.3. Поставщик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по поставке Товаров в соответствии с настоящим Контрактом.

3.2.  права и обязанности Заказчика

3.2.1. Заказчик обязан производить оплату за надлежащее выполнение настоящего Контракта в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8 настоящего Контракта.

3.2.2. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4. Товары

4.1. Требования к качеству Товаров

4.1.1. Товары, не должны ранее быть в эксплуатации, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

4.1.2. Товары должны быть пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать установленным согласно приложению «Таблица цен и спецификация поставляемого товара» к настоящему Контракту техническим характеристикам.

4.1.3. Товары должны быть новыми, оригинального производства, не бывшими в употреблении, не восстановленными, даты выпуска не ранее 2006 года, изготовленные из 100 (ста) процентов новых компонентов.

4.2. Страна происхождения

4.2.1. Товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией, либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставку Товаров.

4.2.2. В данном случае «происхождение» означает место, где Товары были произведены. Считается, что Товары произведены, когда в результате изготовления, переработки или качественной и крупной сборки компонентов получается коммерчески признанный продукт, существенно отличающийся по своим базовым характеристикам, по назначению или использованию от своих комплектующих изделий.

4.2.3. В случае если Товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, имеют происхождение за пределами Российской Федерации, Поставщик должен подтвердить Заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.3. Технические характеристики и стандарты

4.3.1. Товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, должны соответствовать характеристикам, указанным в приложении «Таблица цен и спецификация поставляемого товара» к настоящему Контракту.

4.4. Функциональные характеристики (потребительские свойства)

4.4.1. Товары должны соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для поставляемых по настоящему Контракту Товаров.

4.5. Патентные права

4.5.1. Поставщик передает Заказчику право использования Товаров без ограничений.

4.5.2. Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товаров или любых его частей в Российской Федерации.

4.5.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Поставщиком.

4.6. Упаковка

4.6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

4.7. Поставка и документация

4.7.1. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в Место доставки, указанное в настоящем Контракте, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

4.7.2. Поставка Товаров Заказчику должна быть осуществлена в любой день с понедельника по пятницу, с 10 до 16 часов по московскому времени (за исключением дней общегосударственных праздников).

4.7.3. Поставка Товаров до Места доставки включена в Цену Контракта и осуществляется силами и за счет Поставщика.

4.7.4. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемой поставки Товаров Поставщик должен уведомить Заказчика в письменном виде о дате и времени предполагаемой поставки Товаров.

4.7.5.   Поставщик должен направить Заказчику вместе с Товарами следующую документацию на Товары:

(1) оригинал товарной накладной на поставляемые Товары с указанием цен – в 2 (двух) экземплярах;

(2) оригинал Акта сдачи-приемки Товаров, подписанный со стороны Поставщика – в 2 (двух) экземплярах;

(3) оригинал счета на оплату поставляемых Товаров – в 1 (одном) экземпляре;

(4) оригинал счета-фактуры на поставляемые Товары – в 1 (одном) экземпляре.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товаров и, в случае их неполучения, Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товаров.

4.7.6. Приемка Товаров по количеству производится при наличии документов, подтверждающих, что поставленные Товары произведены в Российской Федерации или ввезены на территорию Российской Федерации с таможенным режимом: выпуск Товара в свободное обращение по товарной накладной в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта.

4.7.7. Переход к Заказчику права собственности на принятые Товары происходит после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товаров на принятые Товары.

5. Страхование

5.1. Поставщик по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения Цены Контракта, застраховать Товары, поставляемые в соответствии с настоящим Контрактом, от порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.

6. Процедуры приемки

6.1. Приемка Товаров по количеству

6.1.1. С целью эффективной организации приемки Товаров по количеству, Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товаров не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товаров на Место доставки.

6.1.2. Представитель Заказчика на Месте доставки обеспечивает приемку Товаров по количеству в соответствии с указанным в товарной накладной объемом поставки. Приемка Товаров по количеству должна быть полностью завершена Заказчиком в день поставки.

6.2. Приемка Товаров по качеству

6.2.1. Заказчик имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки Товаров осуществлять технический контроль и/или испытания для подтверждения работоспособности и соответствия Товаров требованиям настоящего Контракта, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

6.2.2. Заказчик, в случае выявления неработоспособности или несоответствия Товаров требованиям настоящего Контракта, вправе потребовать от Поставщика проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения неисправностей, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

6.2.3. Приемка Товаров по качеству оформляется Актом сдачи-приемки Товаров, который подписывается Сторонами. Акт сдачи-приемки Товаров, подписанный со стороны Поставщика, направляется Поставщиком Заказчику вместе с Товарами.

6.2.4. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки Товаров должен вернуть Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки Товаров или направить мотивированный отказ от приемки с указанием замечаний и сроков их устранений.

7. Гарантийные обязательства

7.1. После приемки Товаров по качеству, которая оформляется Актом сдачи-приемки Товаров, Поставщик должен поставить Товары на гарантийное обслуживание. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по настоящему Контракту, являются новыми, неиспользованными, при поставке и далее не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя Товаров и/или Поставщика, при нормальном использовании поставленных Товаров в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Товаров, установленных Производителем.

7.2. Гарантийные обязательства Поставщика (далее – Гарантия) действительны в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товаров (далее – Гарантийный период).

7.3. Если в течение Гарантийного периода будет выявлено, что Товары не соответствуют требованиям настоящего Контракта, Поставщик обязан предпринять меры по устранению нарушений указанных требований. Устранение нарушений должно быть завершено не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления официального уведомления от Представителя Заказчика.

7.4. В случае выявления неисправности(-ей) Товаров Представитель Заказчика обязан оперативно в письменном виде (включая факсимильное сообщение) уведомить Поставщика. В случае отказа в проведении гарантийного обслуживания Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товаров.

7.5. Копия указанного уведомления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента уведомления Заказчика должна быть направлена по адресу, указанному в пункте 21.1 настоящего Контракта.

7.6. Если Поставщик не исправит дефект(ы) в срок, указанный в пункте 7.3 настоящего Контракта, Заказчик может взыскать с Поставщика неустойку в размере, указанном в пункте 16.1 настоящего Контракта.

7.7. Если после подписания Акта сдачи-приемки Товаров при эксплуатации будет выявлено, что Товары не соответствуют требованиям, установленным в приложении «Таблица цен и спецификация поставляемого товара» к настоящему Контракту, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик должен либо заменить забракованные товары, либо внести необходимые изменения, в соответствии с требованиями, указанными в приложении «Таблица цен и спецификация поставляемого товара» к настоящему Контракту, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

7.8. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 17 настоящего Контракта.

7.9. При отказе в проведении гарантийного обслуживания Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа.

7.10. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания товаров могут служить нарушение Заказчиком правил эксплуатации и/или условий хранения товаров.

8. Платежи

8.1. Заказчик оплачивает Поставщику 100 (сто) процентов Цены Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товаров и предоставления товарных накладных, счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик оплачивает Поставщику поставленные по настоящему Контракту Товары в российских рублях.

8.3. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

8.4. Единичные цены на поставляемые Товары, установленные приложением «Таблица цен и спецификация поставляемого товара» к настоящему Контракту, и Цена Контракта должны оставаться неизменными весь срок действия настоящего Контракта.

8.5. Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Поставщика, указанный ниже:

р/с ________________________________________________________________

к/с ________________________________________________________________

БИК________________, ИНН _______________, КПП _________________.

9. Использование контрактной документации и информации

9.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

9.2. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Поставщик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Товарами по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика.

9.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – Конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. По окончании настоящего Контракта получающая Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по настоящему Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации:

(1) которая на момент получения является общедоступной;

(2) которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;

(3) которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Непреодолимая сила

10.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни с одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика или Заказчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Поставщика или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.3. Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

10.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

11. Внесение изменений и расторжение Контракта

11.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», либо расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом.

12. Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий

12.1. Заказчик может расторгнуть настоящий Контракт, направив об этом Поставщику письменное уведомление с указанием невыполненных Поставщиком обязательств:

(а) если Поставщик не может поставлять Товары в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

(б) если Поставщик не может выполнить какие-либо из своих обязательств по настоящему Контракту.

12.2. Если Заказчик расторгает настоящий Контракт согласно пункта 12.1 настоящего Контракта, Заказчик может на аналогичных условиях закупить непоставленные Товары, причем Поставщик будет обязан в разумный срок возместить Заказчику все убытки, связанные с расходами на такую закупку аналогичных Товаров.

13. Расторжение Контракта в силу неплатежеспособности

13.1. Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий Контракт, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным, или иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения правоохранительных, налоговых или судебных органов. В этом случае расторжение настоящего Контракта осуществляется без выплаты компенсации Поставщику при условии, что такое расторжение не наносит ущерба и/или не затрагивает прав Заказчика на совершение действий или применение санкций.

14. Платежи при расторжении

14.1.  При расторжении настоящего Контракта приемке Заказчиком и оплате Поставщику на условиях и по цене согласно приложению «Таблица цен и спецификация поставляемого товара» к настоящему Контракту подлежат Товары, поставленные Поставщиком на Место доставки, но не оплаченные Заказчиком на дату уведомления Заказчиком Поставщика о расторжении настоящего Контракта.

14.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Поставщику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

15. Просрочка исполнения настоящего Контракта Поставщиком

15.1. Если в период действия настоящего Контракта возникнут обстоятельства, влияющие на надлежащую поставку Товаров, которые Поставщик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предполагаемой продолжительности и причине (причинах) возникновения. После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта с уплатой Поставщиком неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.1 настоящего Контракта.

15.2. Продление срока выполнения настоящего Контракта должно быть оформлено Сторонами в письменном виде путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Контракту, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16. Неустойки

16.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

16.2. Заказчик вправе взыскать неустойку, указанную в пункте 16.1 настоящего Контракта, путем удержания суммы неустойки из очередного платежа Поставщику, предусмотренного пунктом 8 настоящего Контракта.

16.3. В случае взыскания Заказчиком неустойки с Поставщика путем удержания суммы неустойки из очередного платежа Поставщику к Акту сдачи-приемки Товаров, на основании которого должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение к Акту сдачи-приемки Товаров, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по Акту сдачи-приемки Товаров за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается Сторонами по Контракту, и оплата по Акту сдачи-приемки Товаров осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

16.4. Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 12 настоящего Контракта.

16.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно пункта 8.1 настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 8.1 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

17. Разрешение споров

17.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.

17.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для разрешения возникшего спора.

18. Официальный язык

18.1. Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

19. Применимое право

19.1. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

20. Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

20.1. Настоящий Контракт и обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты заключения настоящего Контракта.

20.2. Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения всех обязательств Сторонами по настоящему Контракту.

21. Уведомления

21.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Федеральное казначейство, .

Тел.: (4

Факс: (4

Адрес Поставщика для направления уведомлений:

___________________ (указывается адрес Поставщика).

21.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нём день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

22. Налоги и пошлины

22.1. Поставщик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

23. Перечень приложений

23.1. Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение «Таблица цен и спецификация поставляемого товара».

24. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Федеральное казначейство

,

, л/с в УФК по г. Москве (Федеральное казначейство) р/с в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, ,

Поставщик: __________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

От Заказчика

Руководитель

Федерального казначейства

__________________________

М. П.

От Поставщика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

М. П.

Приложение

к Контракту от «___»_______2007 г. № ________

Таблица цен и спецификация поставляемого товара

№ п/п	Наименование и технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (с учетом НДС), руб.	Стоимость (с учетом НДС), руб.
ИТОГО:
в том числе НДС (18 %)*:

*) Если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной графе указывается «НДС не облагается».

Данная таблица заполняется с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт.

От Заказчика

Руководитель

Федерального казначейства

__________________________

М. П.

От Поставщика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

М. П.