Документация (стр. 4 )

ФОРМА 4.1.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА УКАЗАНИЯ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОВАРА, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОАЭФ

№ п/п	Требуемое значение Заказчика	Предлагаемое значение участника размещения заказа
МНН	Рекомендуемое торговое наименование	Лекарственная форма, дозировка, упаковка, характеристика	Торговое наименование товара	Страна происхождения, предприятие - производитель	Характеристики товара, форма выпуска
1	2	3	4	5	6	7
1	Проурокиназа	Пуролаза	порошок для иньекций 2 млн МЕ фл. 50мл № 1
2	Альтеплаза	Актилизе	Порошок для инфузий 50 мг фл № 1

Примечания:

1. Участник размещения заказа обязан заполнить все графы формы «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара» в соответствии с требованиями документации об ОАЭФ. Участник не имеет права изменять форму «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара», дополняя или исключая какие-либо строки или графы.

2. Графа 6 заполняется участником размещения заказа, так как в документации об ОАЭФ установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.01.01г. № 000 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд». Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара. Кроме того, поставщик, с которым будет заключен контракт по результатам аукциона, при его исполнении обязан предъявить документ, подтверждающий страну происхождения товара

3. В графе 7 участник указывает фактические сведения (описание характеристик) из документации на товар.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МУЗ городского округа Тольятти

«Городская больница №2

имени »

__________

«___» __________ 2011г

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку антикоагулянтов

г. Тольятти « ___ » _____ 2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения г. о. Тольятти «Городская больница № 2 им. », именуемое в дальнейшем «Заказчик», . В. Русака, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________ № ____ от «_____» __________ 2011 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить антикоагулянты, далее «Товар», в соответствии со Спецификацией (Приложение ,3) и заявкой заказчика.

1.2 Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его стоимость.

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ________________рублей____копеек, в том числе НДС _______ рублей – внебюджетные средства получателей средств бюджета г. о. Тольятти, в том числе НДС _______рублей___копеек, в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «_____» июня 2011г. (Приложение ), является фиксированной и изменению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных в п. 2.5.

2.2. Цена договора включает стоимость самого Товара, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.3. Расчет с Поставщиком производится за фактически поставленную партию товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 банковских дней с момента выставления счета-фактуры

2.4. При изменении потребности в Товаре, на поставку которых заключен настоящий договор, Заказчик, по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта имеет право изменить не более чем на 10% количество предусмотренного договора Товара.

2.5. При поставке дополнительного количества Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе, а при сокращении потребности в поставке Товара - обязан изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 10% такой цены договора.

2.6. Изменения, указанные в пункте 2.4 настоящего договора оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.7 Стороны предоставляют подписанный уполномоченными представителями обеих сторон акт сверки взаиморасчетов не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончательной оплаты товара.

.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Заказчика в течение 3 (трех) дней, в которой указывается ассортимент и количество Товара. Заказчик вправе подать экстренную заявку на поставку Товара, которую Поставщик обязан исполнить в течение 5 часов с момента ее получения.

3.2 Период поставки Товара с момента подписания договора по «31» декабря 2011 года.

  3.3. Доставка Товара осуществляется по адресу: Самарская обл., МУЗ г. о. Тольятти «Городская больница №2 им. », силами и средствами Поставщика и за его счет.

  3.4. Поставщик обязан соблюдать количество и ассортимент Товара, согласно Спецификации (Приложение ) и заявке Заказчика. Замена Поставщиком в одностороннем порядке одного наименования Товара другим, хотя и аналогичным по свойствам и цене, не допускается.

3.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна обеспечивать возможность визуальной оценки диаметров поставляемого товара. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

3.6 Результаты приемки должны быть отражены в товарно - транспортной накладной.

3.7. В случае если при приемке Товаров будут обнаружены Товары не надлежащего качества или ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки таких Товаров. При этом Поставщик обязан заменить некачественные (дефектные) Товары на качественные или соответствующие ассортименту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) Товара.

3.8 Прием Товара оформляется актом приема - передачи и подписывается уполномоченными представителями сторон.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Для приемки Товаров Заказчик назначает ответственное за это лицо, которое проверяет ассортимент, количество и качество поставляемых Товаров.

4.2 Заказчик обязан принять Товар, поставленный в соответствии с условиями договора, проверить количество, качество, ассортимент, сроки годности непосредственно при получении Товара от Поставщика, подписать накладные, оплатить Товар.

4.3 Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, к срокам годности, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии Товара.

4.4 Поставщик обязуется:

4.4.1 Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора;

5.КАЧЕСТВО

5.1. Если законами, стандартами, правилами, требованиями, другими нормативными и ненормативными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к качеству таких Товаров, Поставщик обязан передать Товары, соответствующие этим требованиям.

5.2 Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром документы, подтверждающие качество передаваемых Товаров (сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение МЗ РФ).

. 5.3 Остаточный срок годности товара составляет не менее 70% от установленного заводом изготовителем.

5.4 Если в течении гарантийного срока Товар (части Товара) окажутся дефектными или несоответствующими условиям настоящего договора, Поставщик обязан устранить или заменить дефектный Товар за свой счет, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Предусмотренные данным пунктом обязательства Поставщик исполняет в случае, если дефекты Товара не вызваны небрежным хранением, ненадлежащей эксплуатацией Товара Заказчиком или иными третьими лицами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товаров считаются: нарушение сроков поставки товаров, недопоставка товаров, поставка некачественного или некомплектного товара и т. д.

6.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока и исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее двух трёхсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате сверх неустойки.

6.5. В случае поставки некачественных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (Приложение к настоящему Договору), за каждый день с момента направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества) до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранение недостатков товара ненадлежащего качества, поступления на банковский счёт Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара, приёмки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества.

6.6.В случае поставки некомплектного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара, приёмки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате товара. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика и не по вине Заказчика.

6.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством РФ порядке с требованием о расторжении настоящего контракта в следующих случаях:

6.8.1. При существенном нарушении договора Поставщиком.

- При нарушении Поставщиком сроков поставки товара;

- При поставке товара не надлежащего качества

6.8.2. Нарушения Поставщиком условий поставки товара, предусмотренных договором.

6.8.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего договора.

6.8.4. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

6.8.5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6.8.6. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщика не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

6.8.7 Поставщик обязан в срок 5 банковских дней с момента предъявления счета уплатить начисленную неустойку, либо направить мотивированное возражение по размеру штрафных санкций со своими расчетами. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

6.8.8. Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует: в части поставки товара по «31» декабря 2011 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут или по соглашению сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.4. Настоящий договор может быть изменён по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.5. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами при исполнении договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.7. Во всем, что не урегулировано договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.8. В случае изменения реквизитов сторона, изменяющая реквизиты, обязана сообщить письмом другой стороне новые реквизиты в течение 10 дней.

7.9. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

Приложения:

1.  Приложение - Протокол _______№ ____ от «____» _____ 2011 г. на _____ листах.

2.  Приложение - Спецификация на _______ листе (ах).

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.Наименование поставляемых товаров: Антикоагулянты

2. Место поставки товаров: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Баныкина, 8, Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти «Городская больница №2 имени »

3. Сроки (периоды) поставки товаров: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика и за его счет. Поставщик осуществляет поставку Товара только по заявке Заказчика в течение 3 суток с момента получения заявки. Период поставки: с момента подписания настоящего контракта до окончания срока его действия. Способ подачи заявки - факс или телефонограмма. В заявке указывается наименование и количество Товара. Заказчик вправе подать экстренную заявку на поставку Товара, которую Поставщик обязан исполнить в течение 5 часов с момента ее получения.

4. Общие требования к товарам: Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований документации об аукционе.

5. Условия поставки товаров: Поставщик должен иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Поставка товара должна осуществляться только в индивидуальной упаковке.

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

6. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Поставщик гарантирует соответствие Товара действующим в Российской Федерации стандартам и требованиям, предъявляемым к такого рода изделиям.

Поставщик обязан по каждой заявке передать вместе с Товаром документы (сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение МЗ РФ).

7. Порядок сдачи и приемки товаров: Прием Товара оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями обеих Сторон и счетом-фактурой. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной.

8. Требования по сроку гарантий качества: Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 70 % срока годности, установленного заводом-изготовителем.

№ п/п	Международное непатентованное название	Лекарственная форма/ Дозировка/	Ед-ца измерения	Количество
1	Проурокиназа	порошок для иньекций 2 млн МЕ фл. 50мл № 1	уп	210
2	Альтеплаза	Порошок для инфузий 50 мг фл № 1	уп	30

Приложение к тех. заданию

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ КОНТРАКТА

(изучение рынка товаров, работ, услуг)

Заказчик МУЗ г о Тольятти «Городская больница №2 имени В В Баныкина»

Цель: определение (начальной) максимальной цены муниципального контракта на поставку антикоагулянтов

Способ изучения: размещения на основании предельной цены продажи.

___________________________________________________________________________________________

Дата изучения: __01.08-05.08.2011 г

Источники информации: мониторинг рынка предложений в сети Интернет

№ участника изучения	Наименование, местонахождение участника изучения
1.
2.
3.

Результаты изучения:

№	Наименование товаров, работ, услуг по предложению участника изучения	Ед. Измерения или объем контракта	Характеристика товаров, работ, услуг по предложению участника изучения	Цена участника изучения	Средневзвешенная цена товара, работы, услуги
№1	№2	№3
1	Пуролаза	уп	пор. д/инф. 2 млн МЕ фл.50 мл № 1				8781,70
2	Актилизе	уп	пор. д/инф 50 мг фл № 1				26755,86

Вывод: проведенное изучение позволяет определить максимальную цену контракта в размере 280