КОНТРАКТ
выполнение работ по устройству шероховатой поверхностной обработки с выравнивающим слоем автомобильной дороги «Пермь – Березники» на участке км 55+200 – км 62+000 в Добрянском районе Пермского края: ________________________________________________________________________________
г. Пермь "___"______2010г.
Государственное автономное учреждение «Управление автомобильных дорог Пермского края», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава и __________________________________________________________________________________,
(полное наименование подрядной организации)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________________
(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)
действующего на основании __________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
Содержание:
Раздел № | Наименование | Стр. |
1 | Предмет контракта | |
2 | Стоимость работ по контракту | |
3 | Права и обязанности Подрядчика | |
4 | Права и обязанности Заказчика | |
5 | Порядок финансирования | |
6 | Производство работ | |
7 | Расторжение контракта | |
8 | Имущественная ответственность | |
9 | Форс-мажор | |
10 | Прочие условия | |
11 | Срок действия контракта | |
12 | Реквизиты сторон |
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ на устройство шероховатой поверхностной обработки автодороги (указать конкретные участки а/дороги), далее - объекты, в соответствии:
· с условиями настоящего контракта;
· законами Российской Федерации;
· нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения контракта.
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ___________________________________рублей с учетом НДС _____________________ рублей.
(указать прописью и цифрами)
Ведомость договорной цены прилагается (Приложение ).
При отсутствии финансирования производство работ на объекте может быть временно приостановлено или прекращено, о чем Заказчик заблаговременно извещает Подрядчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1 Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием, Законами Российской Федерации, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать приемочной комиссии выполненные работы в срок до ___________ (конкретная дата ввода: число, месяц, год). Сдача-приемка работ оформляется приемочной комиссии с участием Заказчика и Подрядчика.
3.2 Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение ).
3.3 В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии со СНиП 3.01.01-85* и сборником форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденным распоряжением Росавтодора №ИС-478-р от 01.01.2001 и ежемесячно, в срок до 20 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполненные работы по акту (ф. КС-2) с предъявлением исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.
3.4 Подрядчик осуществляет входной контроль за поступающими материалами и изделиями с оформлением необходимых документов, организовывает операционный контроль за ходом выполнения работ.
3.5 Работы, не отвечающие условиям контракта, техническому заданию, требованиям СНиП 3.06.03-85 и иным нормативным документам (Приложение )и не принятые Заказчиком, Подрядчик обязан переделать своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
3.6 Подрядчик обеспечивает в местах выполнения работ безопасность дорожного движения, в том числе, устанавливает соответствующие дорожные знаки и информационные щиты, выполняет во время проведения работ все необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и пр.
До начала производства работ на объекте установить временные дорожные знаки и другие средства организации дорожного движения по схеме, разработанной в соответствии с методическими рекомендациями «Организация движения и ограждения мест производства дорожных работ», и согласованной с органами ГИБДД и заказчиком.
Допущенные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, техники безопасности, охраны окружающей среды и пр. Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность перед государственными контролирующими органами и третьими лицами за допущенные нарушения.
3.7 Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены лицензии, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.
3.8 Подрядчик предоставляет Заказчику Обеспечение исполнения обязательств по Контракту (далее - Обеспечение) в размере запрашиваемого аванса, но не менее 10% от начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечение исполнения Контракта оформляется отдельным документом от Банка или собственно Подрядчика:
в виде Банковской гарантии банка или договора залога денежных средств на обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по сдаче Заказчику результатов работ (услуг) в полном объеме и в установленный настоящим Контрактом срок, а так же на покрытие неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, на возмещение убытков, причиненных Заказчику.
На обеспечение гарантийных обязательств по контракту (п. 7.) возможно также предоставление обеспечения в форме страхования ответственности (Страхового полиса (договора). В этом случае, Страховой полис предоставляется не позднее 15 дней с даты заключения Контракта.
При этом Банк или Страховая компания должны отвечать критериям, установленным п. 3.8.2., 3.8.3. настоящего Контракта.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику Обеспечение исполнения Контракта в виде договора залога денежных средств до заключения Контракта. Обеспечение в виде банковской гарантии предоставляется не позднее 15 дней с даты заключения Контракта.
Сумма Обеспечения исполнения Контракта в течение всего срока его действия индексации и корректировкам не подлежит.
В случае непредставления Подрядчиком Обеспечения Контракта в установленные в настоящем пункте сроки, Заказчик направляет уведомление Подрядчику об отказе от заключения и/или исполнения Контракта. При этом Контракт считается незаключенным или расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика. Работы, выполненные Подрядчиком, до предоставления Обеспечения Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
Окончание срока действия обеспечения исполнения Контракта, включая срок гарантийных обязательств Подрядчика - «___» ________20__ года. При этом срок действия Обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, не менее чем на 30 дней.
В случае изменения сроков выполнения и сдачи работ по Контракту не по вине Подрядчика, Стороны по Контракту составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту о продлении сроков выполнения и сдачи работ. Подрядчик, предварительно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до подписания дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения и сдачи работ по контракту, должен представить документ о продлении действия Обеспечения.
Возврат Обеспечения исполнения Контракта Подрядчику при условии исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту в оговоренные в Контракте сроки производится по окончании срока действия Обеспечения.
При нарушении Подрядчиком сроков сдачи результатов работ и (или) не выплате Подрядчиком неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, или убытков, возникших по вине Подрядчика, или расторжения контракта, по письменному требованию Заказчика Банк, Страховая организация или собственно Подрядчик выплачивает Заказчику требуемую сумму из Обеспечения.
В предоставленном Подрядчиком Обеспечении исполнения обязательства Подрядчика, в обязательном порядке должно содержаться указание на право Заказчика требовать от Банка или собственно Подрядчика выплаты суммы неустойки, убытков или расторжение контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса из суммы Обеспечения путем направления письменного требования.
Обеспечение должно сохранять свое действие в случае внесения изменений и дополнений в настоящий контракт, за исключением случаев увеличения цены контракта более, чем на 10%, уменьшения сроков выполнения работ, при которых требуется наличие согласия Банка или/ и Страховой компании о внесении таких изменений.
При этом доказывания Заказчиком неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме, в том числе, убытков и/или неустойки, в судебном порядке не требуется.
Срок выплаты Обеспечения устанавливается в письменном требовании Заказчика, но не менее 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика.
3.8.1. В договоре, заключенном Подрядчиком с Банком обязательна ссылка на настоящий Контракт и положения настоящего Контракта о порядке выплаты Обеспечения.
3.8.2. Банк, выдавший банковскую гарантию для Обеспечения исполнения обязательства Подрядчиком, должен иметь лицензию на право осуществлять выдачу банковских гарантий в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности».
Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, заверенные банком:
-копию лицензии банка, подтверждающую право банка выдавать банковские гарантии;
-копию документа, подтверждающего полномочия лица подписавшего банковскую гарантию;
- форму банковской гарантии принятую в банке.
3.8.3. В случае, если Обеспечением исполнения контракта является Страховой полис (договор), Страховая компания, заключающая договор страхования для Обеспечения исполнения обязательства Подрядчиком, должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности в обязательном порядке должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика, с которым заключается контракт, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта.
Получателем страхового возмещения (страховой суммы) - выгодоприобретателем в договоре страхования ответственности по контракту должен быть указан заказчик, страхователем — Подрядчик. В договоре страхования ответственности по контракту должно быть прямо предусмотрено право заказчика на истребование суммы страхового возмещения (страховой суммы) полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки и (или) не выплате Подрядчиком неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, или убытков, возникших по вине Подрядчика, или расторжения контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в страховую организацию письменное требование, оригинал договора страхования ответственности или страховой полис, прочие документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту.
В соответствии с правилами страхования в договоре страхования ответственности должно быть установлено, что страховым случаем, является любое ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности Подрядчика в виде неустойки и (или) убытков.
Договор страхования ответственности не должен содержать ссылки на необходимость Заказчика доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения.
Обязательным приложением к договору страхования ответственности является копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности со всеми приложениями, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор страхования от имени страховой компании.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. После заключения контракта Заказчик обеспечивает финансирование выполняемых работ в пределах графика производства работ (Приложение ), с учетом фактического поступления субсидий.
4.2. Заказчик производит оплату выполненных и принятых работ в порядке, предусмотренном разделами 2 и 5 настоящего контракта.
4.3. Заказчик назначает приемочную комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию после завершения выполнения Подрядчиком работ в полном объеме.
4.4. До приемки объекта приемочной комиссии Подрядчик назначает рабочую комиссию с участием Подрядчика и Заказчика. При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка назначается при устранении замечаний, изложенных в заключение рабочей комиссии, в сроки, установленные Заказчиком.
4.5 Заказчик имеет право затребовать любую информацию о выполнении контракта, в т. ч. о целевом использовании денежных средств, полученных по контракту.
5 . ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ.
5.1. Заказчик в срок до 30 числа текущего месяца обязан принять от Подрядчика выполненные и предъявленные к оплате работы с подписанием акта (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3)с предоставлением Заказчику для журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов. Акты (КС-2), справки (ф. КС-3) и вышеперечисленные документы предоставляются Подрядчиком до 20 числа текущего месяца. Заказчик вправе не принимать в текущем месяце документы, представленные Подрядчиком по истечении указанного срока.
5.1.1. Заказчик производит оплату за выполненные объемы работ помесячно в течение 30 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ. Оплата за последний месяц работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ и акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ф. КС-14).
5.2. При обнаружении дефекта и недостатка при приемке работ Заказчик имеет право принять следующее решение:
· отказать Подрядчику в приемке работы и отдать распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки;
· в случае невыполнения предыдущего подпункта, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию, с взысканием с Подрядчика расходов, которые Заказчик понес или вынужден будет понести в будущем для устранения дефектов и недостатков, допущенных Подрядчиком.
5.3. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт либо акт с привлечением экспертов, все расходы по оплате которых возлагаются на Подрядчика.
5.4. При выполнении дополнительных объемов работ, не учтенных контрактом, в пределах договорной цены, срок сдачи работ может быть скорректирован на количество дней необходимых для выполнения дополнительных работ.
5.5. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства и законодательства об охране природы, экологии и безопасности движения, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику в связи с этим, компенсируются Подрядчиком.
5.6. Заказчик может выплачивать Подрядчику аванс в размере до 30 % от годового лимита финансирования на закупку материалов, конструкций и оборудования, необходимого для выполнения работ, связанных с исполнением настоящего Контракта, при наличии соответствующего финансирования.
Контроль целевого использования аванса осуществляет Заказчик.
5.6.1. Подрядчик, независимо от получения аванса, обязан представить Заказчику Обеспечение исполнения обязательства, в соответствии с п. 3.8 настоящего Контракта.
5.6.2. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и расходов, связанных с исполнением контракта. Конкретная расшифровка расходов в рамках авансового платежа указывается в запросе на получение этих платежей, направляемых Подрядчиком Заказчику.
5.6.3. Не позднее, чем через 30 дней с момента получения от Заказчика авансового платежа, Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
5.6.4. При непредоставлении необходимых документов Подрядчиком в указанные в п. 5.6.3. сроки, или при установлении на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению платежей. Сумма аванса, использованного не по назначению, подлежит возврату Заказчику в сроки, установленные Заказчиком.
5.6.5. Аванс подлежит зачету при перечислении очередных платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с графиком выполнения отдельных видов работ. График погашения аванса определяется Заказчиком и доводится до сведения Подрядчика при выплате аванса.
6 . ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
6.1. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право:
· осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством;
· проводить измерения, испытания, отборы образцов для испытаний, другие мероприятия для контроля качества работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет представить свои возражения на результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;
· отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
· подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям;
· освидетельствовать скрытые работы с подписанием актов;
· принимать объемы работ и давать письменные указания о приостановке и переделке работ;
· подписывать "Справку о стоимости выполненных работ и затрат" форма №КС-2, Акт форма № КС-3;
6.2. Подрядчик совместно с Заказчиком (рабочая комиссия) до сдачи объекта приемочной комиссии проверяют готовность объекта к сдаче.
Если на момент проверки готовности объекта к приемке рабочей комиссией не будет обеспечена его готовность, то повторная проверка и приемка объекта в эксплуатацию будет производиться в сроки, установленные Заказчиком после повторного вызова Подрядчика с сообщением о готовности объекта к приемке. Участие Заказчика в повторной приемке рабочей комиссией производится на платной основе. Стоимость повторного участия Заказчика в рабочей комиссии составляет 10000 рублей, НДС в том числе.
6.3. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжений представителя Заказчика), Подрядчик должен немедленно уведомить об этом Заказчика. Подрядчик должен также заблаговременно уведомить Заказчика о возможном наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ.
6.4 Подрядчик осуществляет работы на данном объекте дорожно-строительной техникой и оборудованием в соответствии с Приложением № 5 к контракту.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту на Объекте, на всех его конструктивных элементах, инженерных сооружениях, оборудовании, а также на применяемые при работах материалы.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта, всех его элементов и частей, материалов и работ составляет два года. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.
7.3. . Подрядчик в период гарантийного срока самостоятельно осуществляет проверку состояния Объекта на предмет наличия дефектов и недостатков:
7.3.1. Выявление дефектов: По результатам проведенного обследования Подрядчик составляет Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение ), в котором указываются все виды дефектов и недостатков с привязкой их местоположений и указанием сроков их устранения. Данный акт передается Заказчику для согласования сроков и методов устранения обозначенных в акте дефектов и недостатков. Все возникшие или обнаружившиеся в период гарантийного срока дефекты и недостатки Подрядчик обязан устранять самостоятельно за свой счет.
7.3.2. Устранение дефектов: По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двусторонний Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение ).
7.3.3. Санкции: На обозначенные в Акте дефекты и недостатки, устраненные Подрядчиком в согласованный срок при надлежащем качестве работ, требования об уплате неустойки в соответствии с Приложением №8 - «Уровень требований к гарантийному объекту и размер неустойки» к Подрядчику не применяются.
7.4. Заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств:
7.4.1. Выявление дефектов: По результатам проведенных проверок состояния Объекта на предмет наличия дефектов и недостатков, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение ), в котором указываются все виды дефектов и недостатков (с привязкой их местоположения) и указанием сроков их устранения. Данный акт направляется Подрядчику для принятия мер по устранению обозначенных в акте дефектов и недостатков.
7.4.2. Устранение дефектов: В случае выявления Заказчиком в период гарантийного срока дефектов и недостатков, Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты и недостатки в сроки, установленные Заказчиком в Акте проверки состояния объекта, находящегося на гарантии, а после устранения немедленно уведомить Заказчика об этом. По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двухсторонний Акт проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение ).
7.4.3. Санкции:
- Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку за каждый выявленный Заказчиком дефект и недостаток в размере, установленном в Приложении №8.
- При проведении Подрядчиком работы по самостоятельному выявлению и устранению дефектов и недостатков, неустойка в соответствии с Приложением №8 уплачивается по дефектам и недостаткам, не отраженным Подрядчиком в Акте проверки состояния объекта, находящегося на гарантии, но установленным Заказчиком и отраженным им в Акте проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика, а также по дефектам и недостаткам, обнаруженным Заказчиком ранее, чем их установит Подрядчик и уведомит об этом Заказчика.
- Если Подрядчик не устранит дефект или недостаток в установленный Заказчиком срок, он обязан уплатить Заказчику, предусмотренную в Приложении №8 неустойку за данный дефект или недостаток, в трехкратном размере.
7.5. Заказчик имеет право на получение Обеспечения исполнения Контракта при просрочке исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств (устранения дефектов и недостатков, выплаты неустойки, убытки) более, чем на 30 дней, против сроков, установленных Заказчиком.
7.6. В случае выявления дефекта или недостатка отдельного конструктивного элемента, инженерного сооружения Объекта, гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на период равный сроку от даты выявления недостатка до даты его устранения.
7.7. Если недостаток возник не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан, независимо от наличия или отсутствия вины, устранить недостаток самостоятельно и за свой счет, после чего предоставить Заказчику доказательства отсутствия вины Подрядчика и расчет стоимости работ по устранению недостатков. Если отсутствие вины Подрядчика будет признано Заказчиком, стоимость работ по устранению недостатков будет Подрядчику возвращена.
7.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки или дефекты более 30 дней, против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 ГК РФ - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение. В данном случае Заказчик вправе получить возмещение расходов за счет Подрядчика или за счет Обеспечения исполнения Контракта.
7.9. По окончании гарантийного срока сторонами составляется Акт передачи гарантийного Объекта от Подрядчика к Заказчику. Гарантийные обязательства Подрядчика считаются действующими до подписания сторонами Акта передачи гарантийного Объекта от Подрядчика к Заказчику.
7.10. Заказчик вправе уступить право требования по гарантийным обязательствам третьему лицу, о чем он обязан уведомить Подрядчика. При этом подлежит обязательной замене представленное Подрядчиком Обеспечение исполнения Контракта с изменением выгодоприобретателя по Обеспечению.
8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1 Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
· задержка Подрядчиком сроков начала, выполнения окончания работ более чем на 10 (десять)дней;
· нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, просрочке срока окончания выполнения работ;
· изменение законодательства в период выполнения обязательств по контракту, изменяющего условия контракта;
· невозможность дальнейшего финансирования;
· выдача актов государственными органами в соответствии с действующим законодательством, лишающих Подрядчика права на производство работ.
8.2 Подрядчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
· остановка Заказчиком хода работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий один месяц;
· при невозможности дальнейшего финансирования.
8.3. При расторжении контракта виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10% договорной цены контракта. Отсутствие финансирования не является виновным действием Заказчика.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, обязана за 14 дней до даты расторжения направить другой стороне уведомление о расторжении контракта.
8.5. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику их стоимость в объеме принятых работ.
9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки от суммы принятого, но неоплаченного объема работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
9.2. За нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ по контракту (Приложение ), он уплачивает Заказчику штраф в размере одной тысячной от договорной цены без учета НДС, за каждый день просрочки до фактического начала выполнения работ.
9.3. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по контракту, он уплачивает Заказчику штраф в размере одной тысячной от договорной цены без учета НДС, за каждый день просрочки до фактического окончания работ.
9.4. За невыполнение Подрядчиком перенесенных работ в сроки, оговоренные актом рабочей комиссии, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере одной тысячной части от стоимости перенесенных работ без учета НДС, за каждый день просрочки до фактического окончания работ.
9.5. За отставание от графика производства работ в соответствии с помесячной разбивкой (Приложение ) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере одной тысячной части стоимости невыполненных работ без учета НДС, за каждый день просрочки до выполнения данных работ.
9.6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от договорной цены контракта.
9.7. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком.
9.8. Уплата предусмотренных контрактом санкций не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по Контракту обязательств.
9.9. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 10 дней. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края.
10. ФОРС-МАЖОР.
10.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.9.1, каждая сторона должна не позднее 3-х дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.9.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Все изменения, дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.
11.2. Подрядчик признает всю документацию, информацию, полученную в ходе исполнения контракта, конфиденциальной. Подрядчик отвечает за обеспечение конфиденциальности документов и информации. Опубликование Подрядчиком конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основании письменного согласия Заказчика.
Нарушение условия о конфиденциальности приравнивается к нарушению обязательств по исполнению контракта, влечет взыскание с Подрядчика, помимо убытков, неустойки в размере сто тысяч) рублей за каждый допущенный Подрядчиком случай нарушения.
11.3 Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:
· Приложение «Ведомость договорной цены»;
· Приложение «График производства работ»;
· Приложение «Размер экономических санкций за фактическое качество работ»;
· Приложение «Приказ на право подписания акта (ф. КС-2)справки ( ф. КС-3) или Доверенность;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
