Контракт на выполнение работ по РЭН (стр. 4 )

286.1.3. В случае привлечения для выполнения Работ субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 15.1. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены.

286.1.4. В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ, и/или в случае несвоевременного освобождения Объекта от собственной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов поставки Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки.

28.1.5. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в предписании Организации независимого технического надзора или Акте, составленном Заказчиком, с привлечением представителей Организации по независимому технадзору брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, и/или не заменит некачественные Материалы поставки Подрядчика, выявленных в течение Срока действия Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

286.1.56. В случае если Заказчик откажется от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 32.1.2., Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (Десяти процентов) от Контрактной цены.

28.1.7. В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний Организации независимого Технадзора по устранению замечаний в части:

- невыполнения Подрядчиком требований технического надзора по соблюдению правил и норм техники безопасности

- невыполнения Подрядчиком требований Организации по независимому Технадзору о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением №2 в месяце нарушения;

Стороны согласовали, что вручение предписания Организацией по независимому Технадзору согласованному субподрядчику является надлежащим извещением Подрядчика о факте выдачи указанного предписания.

28.1.8. В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Организации по независимому Технадзору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением № 2 в месяце нарушения.

286.1.69. В случае нарушения Подрядчиком срока возврата неиспользованных давальческих материалов Заказчику, указанного в пункте 7.14. Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости невозвращенных неиспользованных давальческих материалов за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности уплатить Заказчику стоимость невозвращенных неиспользованных давальческих материалов.

28.1.10. В случае непредставления отчетов, указанных в пунктах 7.6.2. и 9.10. Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

286.1.711. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Рабочей документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

286.1.812. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.

286.1.813.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов надлежаще оформленных счетов-фактур, указанных в п. 17.2 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Месячного объема всех Видов работ в отчетном месяце согласно Распределения Контрактной стоимости (Приложение 2), за каждый день просрочки.

286.1.914. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных счетов-фактур на выполненные работы/услуги Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы, указанной в счете-фактуре без учета НДС.

286.1.105. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в п. 4.2. настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки».

286.1.116. В случае не предоставления или не своевременного предоставления Заказчику в соответствии с пунктами 17.1, 17.2, 21.1. Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документации, утвержденной технадзором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.

286.1.17. В случае если Подрядчик допустил нарушение требований Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере до 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленного Федеральным Законом РФ от 01.01.2001 г.

Нарушение Подрядчиком требований Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика должно подтверждаться соответствующим Актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта, подтверждающего факт нарушения Подрядчиком Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.

286.1.128. Общая сумма штрафных санкций, неустойки предъявленных к Подрядчику, не должна превышать 10% (Десяти процентов) от Контрактной цены.

286.1.139. В случае нарушения срока возврата аванса (за невыполненные/непринятые Заказчиком объемы работ), предусмотренного п. 4.1 настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

28.1.20. В случае, если Заказчиком и/или организацией по независимому технадзору будет установлен факт нарушения Подрядчиком пункта 20.1, Заказчик вправе остановить производство работ, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 1 млн. рублей.

286.1.1421. После остановки работ Подрядчик должен разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. После их выполнения и уплаты штрафа Подрядчик может быть допущен к производству работ

286.1.1522. В случае повторного нарушения Подрядчиком пункта 20.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт с Подрядчиком.

286.1.1623. В случае задержки предоставления Подрядчиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Контракта более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной в пункте 25.1 Контракта или более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней от даты подписания Дополнительного соглашения, согласно пункту 25.3 Контракта и/или безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств на Гарантийный период более чем на 10 (Десять) календарных дней от даты, установленной в пункте 25.4 Контракта, в случае задержки выдачи копии договора страхования, полиса и документов подтверждающий оплату страхования платежей согласно пункту 27.2, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки.

28.2.26.2.  Ответственность Заказчика:

286.2.1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4 Контракта, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части Контрактной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.

286.3.Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

286.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий контрактных обязательств.

Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.

28.5.26.5.  В остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 29.СТАТЬЯ 27.  Патентные права и условия конфиденциальности

29.1.27.1.  Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 29.4 настоящего Контракта.

29.2.27.2.  Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Контракта сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта.

29.3.27.3.  В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

29.4.27.4.  Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым компаниям, указанным в Контракте, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 30.СТАТЬЯ 28.  Форс-мажорные обстоятельства

30.1.28.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

30.2.28.2.  Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

30.3.28.3.  Срок действия Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

30.4.28.4.  Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

СТАТЬЯ 31.СТАТЬЯ 29.  Урегулирование споров. Арбитраж

31.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

31.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы.

31.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

СТАТЬЯ 32.СТАТЬЯ 30.  Расторжение Контракта

32.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

32.1.1. когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 4);

32.1.2. когда Подрядчик:

·  допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

·  допускает два и более случая, документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Контракта, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы поставки Подрядчика); и/или

·допускает документально подтвержденный случай нарушения сроков выполнения Работ, установленных Месячно-суточным графиком выполнения Работ (Приложение 7); и/или

·  допускает два и более случая, документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Контрактом использования; и/или

·  лишается лицензии на выполнение Работ и услуг (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии); и/или

·  при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т. д.

32.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

32.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

32.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 32.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Контракта. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения контракта (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т. д. подписанные представителем Заказчиком, представителем технического надзора)

В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Контракта, обязан прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте, передать Заказчику Объект/часть объекта, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы, вывести с Объекта собственную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Контрактной цены, включая стоимость поставленных Материалов поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Контракту.

32.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 32.1., а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

32.5. В случае если до Даты одностороннего расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику Объект/часть объекта, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.

32.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Контракта по основаниям, указанным в пункте 32.1, вправе с Даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для завершения Работ по Контракту нового Подрядчика.

СТАТЬЯ 33.СТАТЬЯ 31.  Особые условия

33.1. Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

33.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.

33.3. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Контракту, теряют силу, за исключением материалов конкурсного предложения оформленного в соответствии с требованиями конкурсной документации Подрядчика.

33.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

33.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

33.6. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

СТАТЬЯ 34.СТАТЬЯ 32.  Приложения к Контракту

34.1. Все Приложения Контракта являются его неотъемлемыми частями.

34.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.

34.3. Перечень Приложений к Контракту:

Приложение 1.  График поставки материалов Подрядчиком (Примерная форма);

Приложение 2.Приложение 1А. Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий;

Приложение 2.  Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования;

Приложение 3.  График выдачи Рабочей документации;

Приложение 4.  График выполнения Работ;

Приложение 5.  Гарантия выполнения условий Контракта (Примерная Типовая форма);

Приложение 6.Приложение 5.Гарантия выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период (Примерная Типовая форма);

Приложение 7. Месячно-суточный график выполнения работ (Примерная форма);

Приложение 8.Приложение 6.  Список субподрядчиков;

Приложение 9.Приложение 7.  График поставки Материалов Заказчиком;

Приложение 8.  Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а);

Приложение 10.Приложение 8. Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика (Примерная форма);

Приложение 11.Приложение 9.  Акт о выполненных работах;

Приложение 12.Приложение 9.Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а);

Приложение 13. Отчет о ходе поставки МТР Подрядчиком (Примерная форма).

Приложение 10.  Гарантия в обеспечение возврата аванса (Типовая форма).

СТАТЬЯ 35.СТАТЬЯ 33.  Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта

35.1.Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

35.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту.

35.3. Контракт составлен в 32-х экземплярах: 2 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 36.СТАТЬЯ 34.  Реквизиты Сторон

«ЗАКАЗЧИК» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью морской нефтеналивной порт Приморск» Сокращенное наименование: Приморск» Адрес местонахождения: Россия, Ленинградская область, Выборгский район, город Приморск, Почтовый адрес : Россия, Ленинградская область, Выборгский район, город Приморск, Тел.: (813Факс: (813 E-Mail: [e-mail] Банковские реквизиты: Р/с № 000 1105 ВТБ К/с № 000 0187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России , , 450 002 «ПОДРЯДЧИК» Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Строительная компания города Выборга» (-Выборг») Адрес местонахождения фактический: Россия, Ленинградская обл., Выборгский р-н, в Адрес юридический (почтовый): Россия, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, Главпочтамт, а/я 224 Тел.: 8 (, 25-944 Факс: 8 ( Электронная почта: e-mail: [e-mail] Банковские реквизиты: Р/с № 000 028 108 000 020 -банк» г. Выборг К/с № 000 018 100 000 000 007 22 , , "ЗАКАЗЧИК" Наименование организации: ________________________«_________________» Адрес местонахождения: Почтовый адрес и фактический адрес: Тел. Факс Банковские реквизиты: Р/с № ______________________ в _____________________________ К/с № БИК __________, ИНН ______________ , КПП _______________ "ПОДРЯДЧИК" Наименование организации:__________________________________ Адрес:_____________________________________________________ Тел._______________________________________________________ Факс:______________________________________________________ Банковские реквизиты: Р/с № ___________________ в _____________________________ К/с № БИК _____________, ИНН _____________, КПП __________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

Генеральный директор

__________________________( )

От Подрядчика:

Генеральный директор __________________________________

_____________________________(_______________________)

ПОДПИСИ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК» ______________________Генеральный директор Приморск» ________________()

«ПОДРЯДЧИК» Генеральный директор -Выборг»_______________________ _________________()