Документация (стр. 3 )

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска

Документ	Оригинал/ копия	Номер	Дата
1	2	3	4
Оригинал или копия платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, на сумму __________ рублей

Приложение

II Предложение об условиях исполнения государственного контракта

В соответствии с условиями и требованиями документации об аукционе предлагаем следующие условия исполнения государственного контракта.

Предлагается к поставке:

Таблица 1

№ п/п	Требования документации об аукционе	Предложение участника размещения заказа (указываются качественные и функциональные характеристики предлагаемого к поставке товара)
Наименование	Требование
1	2	3	4
1	Универсальная офисная бумага SvetoCopy New или эквивалент	Указывается наименование (в том числе торговое) поставляемого товара
	Категория бумаги	С
	Формат	А4
	Толщина, мкм	104 +/- 2
	Жесткость при статистическом изгибе, мН В продольном направлении В поперечном направлении	не менее 140 не менее 60
	Плотность г/м2	80
	Белизна CIE, %	не менее 146
	Яркость ISO, %	не менее 94
	Непрозрачность, %	не менее 89
	Шероховатость, мл/мин	не более 250
	Абсолютная влажность, %	не более 4,3
	Листов в пачке, листов	500

С иными условиями исполнения контракта, в т. ч. в части, касающейся количества товара, места, условий и сроков поставки товара, срока предоставления гарантии качества товара, формы, сроков и порядка оплаты, согласны.

Приложение

III Декларация соответствия участника размещения заказа требованиям действующего законодательства

Декларируем наше соответствие следующим обязательным требованиям:

- Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа не превышает 25%, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% (для юридических лиц);

- Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства, установленного действующим законодательством РФ;

- Выручка от реализации товаров без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не превышает предельного значения, установленного действующим законодательством РФ;

- Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе;

- Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Примечание: участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе не принято.

Приложение

Государственный контракт (Проект) № _________

на поставку универсальной офисной бумаги SvetoCopy New или эквивалент для обеспечения текущей деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области

г. Нижний Новгород «___» __________ 2010 года

Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области именуемое в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании Положения с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________ _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", решением аукционной комиссии (протокол от ______________ 2010 года № ___) заключили настоящий государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд (далее - контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить ___________________________________________________________________________в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Товар, поставляемый в рамках настоящего контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в Спецификации на поставку (Приложение к контракту).

2. Общие положения контракта

2.1. Основные определения, используемые в контракте:

2.1.1. Заказчик - являющийся непосредственным получателем товара.

2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара Заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, акты передачи товара по количеству и качеству и иные документы, определяемые в Спецификации на поставку товара.

2.2. Требования к товару:

2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми могут быть, копии сертификата, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т. д.

2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от оплаты товара. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

2.3. Требования к условиям и способам поставки товара:

2.3.1. Если иные способы и условия поставки товара не определены в Спецификации на поставку товара, исполнением обязательств Поставщика по поставке товара считается доставка товара по адресу Заказчика.

2.3.2. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных Спецификацией на поставку товара.

2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недостатков товара.

2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации возможно на основании письменного согласия правообладателя.

2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.4.3. Гарантийный срок на товар составляет ________________ с момента передачи товара Заказчику. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

3. Стоимость (цена) и оплата товара

3.1. Общая стоимость товара по контракту составляет _____________________рублей ______________________ копеек, НДС 18%, _____________________рублей ________________________ копеек.

3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.

3.3. Оплата товара по настоящему контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями в течение 5 (пяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки товара и счета-фактуры.

3.4. При заключении государственного Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, предложенной Поставщиком, на количество Товара.

3.5. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки

исполнения обязательств

4.1. Поставка товара и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные в Спецификации на поставку товара.

4.2. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

4.2.1. Товар передается по Акту сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту.

4.3. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту и возвратить экземпляр Акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

4.4. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара, потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

5.1.4. Привлекать экспертов, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим контрактом.

6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием бюджетных средств, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему контракту.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнение обязательств Поставщика по настоящему контракту обеспечивается ____________ (Безотзывной банковской гарантией или Договором поручительства от ________ №_____ (указать наименование банка/поручителя) сроком действия до «___» ___________20___ г., или передачей в залог денежных средств) в размере _______________________________________________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек. Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее «___» ____________ 20___ г. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, независимо от применения неустойки.

7.3. В случае, если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п. 7.2. настоящего Контракта.

7.4. Ответственность Заказчика:

7.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5. Ответственность Поставщика:

7.5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

7.7. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.7.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему контракту.

7.7.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим контрактом.

7.7.4. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим контрактом.

8.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9. Срок действия, изменение и расторжение контракта

9.1. Контракт после его подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Заказчиком в реестре государственных контрактов Нижегородской области.

9.2. Контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

9.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Заказчиком.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия контракта

10.1. Для мониторинга исполнения настоящего контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров.

10.2. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой у Заказчика.