Документация (стр. 2 )

г. __________ «____» __________ 20__ г.

__________ ИНН __________ КПП __________ ОГРН __________, юридический адрес: __________, к/с __________ БИК __________, лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №____ от «____» __________ ____г., (далее – Гарант) извещен о том, что __________ ИНН __________ КПП __________ ОГРН __________, юридический адрес: __________, р/с __________ в __________ к/с __________ БИК __________, (далее – Принципал) и Администрация муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, ИНН __________ КПП __________, юридический адрес: __________, банковские реквизиты: л/с __________, счет №__________ в __________, БИК __________, (далее – Бенефициар) будут заключать Муниципальный контракт __________ (далее – Контракт), на основании Протокола № __________ от «____» __________ 20__ года, реестровый номер заказа __________, после предоставления настоящей банковской гарантии (далее – Гарантия).

1. Условия Гарантии:

1.1. Гарант настоящим безотзывно гарантирует и обязуется уплатить Бенефициару по его первому требованию сумму в пределах __________ (__________) руб. ____ коп., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Контракту:

а) если Принципал не выполнил предусмотренные контрактом работы;

б) если Принципал нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика;

в) если произошло расторжение Контракта по вине Принципала;

г) если Принципал некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы;

д) если Принципал не исполнил гарантийных обязательств;

е) если причинен ущерб, причиненный дефектами, возникшими по вине Принципала.

1.2. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

1.3. Бенефициар не может уступать права требования по Гарантии третьим лицам. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства.

1.4. Срок действия Гарантии – с даты подписания Контракта и действует по «____» __________ 20__ года включительно.

Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия Контракта в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств, за исключением досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств по вине Принципала.

2. Условия выплат по Гарантии:

2.1. Не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по Контракту, произвести выплату в пределах вышеуказанной суммы в течение 5 (пяти) банковских дней после поступления от Бенефициара требование платежа по Гарантии с обязательным приложением документов, указанных в п.2.2. Гарантии.

2.2. Требование платежа по Гарантии, в письменной форме, должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в п.3.4. Гарантии, с приложением документов, подтверждающих неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Принципалом.

2.3. Требование платежа по Гарантии должно содержать ссылку на настоящую Гарантию.

2.4. Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия.

2.5. Обязательство Гаранта по выплате суммы Гарантии считается исполненным надлежащим образом с даты зачисления денежных средств на счет Бенефициара.

3. Прочие условия:

3.1. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:

- уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;

- окончанием срока, на который выдана Гарантия;

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возвращения ее Гаранту;

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств по Гарантии.

3.2. Гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Споры по Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по Гарантии.

3.4. Реквизиты и адрес Гаранта:

Подписи от имени Гаранта:

Руководитель Гаранта

Главный бухгалтер

МП

ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № ____

на выполнение работ по ремонту дворовой территории ж. д. №7 по ул. Володарского, ремонту дворовой территории ж. д. №14 по ул. Леонова, ремонту дворовой территории ж. д. №16

по ул. Леонова, ремонту дворовой территории ж. д. №8 по ул. Чехова

г. Гатчина

«____» ______________ 2013г.

Администрация МО «Город Гатчина», действующая в интересах и от имени МО «Город Гатчина» именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании Устава МО «Город Гатчина» и Положения об администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 23 июня 2010 г. № 45, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол Единой комиссии № ___ от _________ 20__ г.

1.2. Подрядчик обязуется, в соответствии с техническим заданием и сметной документацией выполнить на свой страх и риск работы по ремонту дворовой территории ж. д. №7 по ул. Володарского, ремонту дворовой территории ж. д. №14 по ул. Леонова, ремонту дворовой территории ж. д. №16 по ул. Леонова, ремонту дворовой территории ж. д. №8 по ул. Чехова (далее – Работы, Объект), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить указанную в Контракте цену.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения Работ: до 02.09.2013г.

2.2. Датой окончания работ по настоящему контракту считается дата подписания Заказчиком акта приемки законченных работ (форма №А-1).

3. Цена контракта

3.1. За выполненные Работы Заказчик обязуется оплатить Подрядчику ____________(____________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % ____ руб. ____ коп. (далее – Цена Контракта).

3.2. Цена Контракта является фиксированной и индексации не подлежит.

3.3. В Цену Контракта включены все расходы, связанные с выполнением работ, а также затраты на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. Порядок выполнения и приемки работ

4.1. Сдача выполненных по настоящему Контракту Работ и приемка их Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных Сторонами, а также актом приемки законченных работ (форма №А-1).

4.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации объекта и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5. Платежи и расчеты

5.1. Оплата работ осуществляется путем безналичного расчета по факту выполнения всего комплекса работ по контракту на основании подписанного обеими сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета и счета-фактуры, а также на основании акта приемки законченных работ (форма №А-1) и исполнительной документации на выполненные объемы работы.

5.2. Подрядчик составляет и передает Заказчику документы, указанные в п. 5.1, а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, предусмотренных Контрактом, подписывает их и передает необходимое количество экземпляров Подрядчику. При наличии замечаний Заказчик возвращает Подрядчику представленный им комплект документов с сопроводительным письмом, в котором указывает причины отказа от их подписания.

5.3. После устранения предъявленных Заказчиком замечаний Подрядчик повторно представляет комплект документов Заказчику.

5.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания документов, указанных в п. 5.1.

5.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, технического задания, требований национальных стандартов и сводов правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от сметной документации, технического задания, требований национальных стандартов и сводов правил, а также условий настоящего Контракта, к оплате не принимаются.

5.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения работ по Контракту, установленных разделом 2 настоящего Контракта, оплата работ осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после дня поступления в бюджет МО «Город Гатчина» денежных средств в оплату пени, установленных п.7 настоящего Контракта.

Денежные средства в уплату штрафных санкций перечисляются по следующим реквизитам: счет № Получатель: УФК по Ленинградской области (Комитет финансов МО «Город Гатчина») ИНН/ / Банк: ГРКЦГУ Банка России по Ленинградской обл. Код платежа 0 0Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд поселений (Контракт № __ от ___).

6. Обязательства сторон

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

6.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком части работ или всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку.

6.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим зданием, сметной документацией, национальными стандартами и сводами правил в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.2.2. Зарегистрировать журнал работ в Отделе капитального строительства администрации МО «Город Гатчина».

6.2.3. Оформить разрешение на производство земляных работ.

6.2.4. Согласовать с органами ГИБДД и управляющими организациями схему организации дорожного движения и установку дорожных знаков на период производства работ.

6.2.5. Установить дорожные знаки на период производства работ, а также информационный щит с указанием организации, ответственного производителя работ, сроков выполнения работ.

6.2.6. За 5 дней до начала работ обеспечить информирование Заказчика, а также населения прилегающих жилых домов о предстоящих работах, сроках выполнения и ограничениях передвижения пешеходов и транспорта, связанных с работами, с указанием организации, выполняющей работы и ответственного производителя работ.

6.2.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

6.2.8. По первому требованию Заказчика представить ему сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям качества. Обеспечить Заказчику возможность оперативного контроля качества применяемых материалов, в том числе и путем использования инструментальных методов.

6.2.9. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему Контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

6.2.10. Вести журнал работ. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителям строительного контроля Заказчика беспрепятственный доступ на Объект.

6.2.11. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 24 часа о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.2.12. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

6.2.13. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

6.2.14. Подрядчик вправе, с уведомлением заказчика, привлекать для выполнения работ субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией.

6.2.15. Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.16. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования.

6.2.17. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За неведение журнала работ, за отсутствие его на месте производства работ, за отсутствие информационного щита на Объекте Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 25 МРОТ.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению предусмотренных настоящим Контрактом работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,5% от Цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства по выполнению предусмотренных настоящим Контрактом работ.

7.5. В случае расторжения Контракта Заказчиком по вине Подрядчика последний обязан уплатить в бюджет МО «Город Гатчина» штраф в размере 10% от Цены Контракта.

7.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению работ по контракту.

7.7. Выплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Заказчик вправе удержать неустойку (штраф, пени) при окончательном расчете.

7.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Под гарантийным обязательством Стороны понимают следующее: обязанность Подрядчика устранить за свой счёт, своими или привлечёнными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки работ Заказчиком.

8.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить выполнить за свой счет гарантийный ремонт в течение 20 дней с момента уведомления. Под гарантийным ремонтом подразумевается полная замена дорожной одежды, элементов обустройства всего объекта в целом. Выполнение ямочного ремонта, имеющего дефекты дорожного полотна гарантийным ремонтом не является.

8.3. Гарантийное свидетельство передается Заказчику одновременно с актами выполненных работ.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнение Контракта в размере ,00 (Девятьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.

9.2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.3. Обеспечение исполнения Контракта действует на период выполнения работ по Контракту и всего гарантийного срока по Контракту.

10. Срок действия контракта и условия его расторжения

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде, с использованием факсимильной связи, посредствам электронной почты.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Контракту после расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей.

10.5. Любая Сторона имеет право обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Контракта.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.

11.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

12. Особые условия

12.1. Для осуществления работ по контракту Подрядчик обязан иметь действующие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, предусмотренных настоящим контрактом, и перечнем видов работ, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке ПД, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

12.2. Ответственным представителем Заказчика, осуществляющим контроль за исполнением Контракта, является Отдел капитального строительства администрации МО «Город Гатчина».

12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

12.4. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

12.8. Приложения к Контракту:

1) Техническое задание и требования к качеству работ и применяемым материалам.

2) Локальная смета

3) Локальная смета

4) Локальная смета

5) Локальная смета

6) Локальная смета

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ___________________ м. п.

ПОДРЯДЧИК: ___________________ м. п.

ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание на выполнение работ по ремонту дворовой территории ж. д. №7 по ул. Володарского, ремонту дворовой территории ж. д. №14 по ул. Леонова, ремонту дворовой территории ж. д. №16

по ул. Леонова, ремонту дворовой территории ж. д. №8 по ул. Чехова

Элемент	Состав работ	Ед. изм.	Объем работ	в том числе по адресам:
Дворовая территория ж. д.8 по ул. Чехова	Дворовая территория ж. д.16 по ул. Леонова	Дворовая территория ж. д.14 по ул. Леонова	Дворовая территория ж. д.7 по ул. Володарского
Проезжая часть	Разборка бортовых камней 100х30х15 с отбраковкой до 85% и отвозкой на 12 км	м	222	7	17	35	163
	Разборка бортовых камней 100х20х8 с отвозкой на 12км	м	307	74	68	91	74
	Разработка грунта под бортовой камень 100.30.15	м²/м3	142/22	5	12	1	4
	Разработка грунта под бортовой камень 100.20.8	м²/м3	90/6	3	2	1	0
	Устройство основания из известнякового щебня М 600, фр. под бортовой камень фр.10-20, шир. 0,3 м, т.10 см	м²/м3	142/14,2	18	47	15	62
	Установка бортовых камней бетонных БР100х30х15 (ГОСТ 6665-91) на бетонном основании	м	470	60	155	50	205
	в т. ч. переустановка бортовых камней бетонных БР100х30х15	м	33	1	3	5	24
	Устройство основания из известнякового щебня М 600, фр. под бортовой камень фр.10-20, шир. 0,2 м, т.5 см	м²/м3	90/4,5	28	25	21	16
	Установка поребрика 100х20х8	м	450	142	123	107	78
	Профилирование щебнем с добавлением нового материала: щебень фр. 10-20 М1200	м2	993	52	272	139	530
	Разборка подпорной стены с отвозкой на 12км	м3	2		2
	Разработка грунта механизированным способом глубиной 0,4м	м3	231	47	87	33	64
	Устройство песчаного основания т.20см	м3	116	23	43	17	32
	Устройство выравнивающего слоя основания из щебня М 1200, фр. 40-70, т. 15см и а/б крошки	м²/м3	578/9	117	217	83	161
	Регулировка люков колодцев	люк	39	13	12	0	14
	Восстановление ливневой канализации	участок	2	1	1	0	0
	Розлив вяжущих материалов	м2/т	1571/1	169	489	222	691
	Устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой а/б смеси т. 4 см	м2/т	596/52	120	222	86	168
	Устройство а/б покрытия из мелкозернистой плотной смеси тип Б, МI, т. 5 см	м2	1571	169	489	222	691
Тротуар	Разборка покрытия тротуара т. 4 см с помощью отбойного молотка и отвозкой на 12 км	м2	830	82	121	226	401
Профилирование щебнем М600 фр. 10-20	м2	830	82	121	226	401
Разработка грунта механизированным способом глубиной 0,4м с отвозкой на 12 км	м³	52	32	5	1	14
Устройство песчаного основания т.15см	м2	129	79	12	2	36
Устройство выравнивающего слоя основания из известнякового щебня М 600, фракция 10-20 мм т. 10см	м²/м3	129/12,9	79	12	2	36
Розлив вяжущих материалов марки БНД 90х130	м2	959	161	133	228	437
Устройство а/б покрытия из мелкозернистой плотной смеси тип Г, МI, т. 4 см	м2	959	161	133	228	437
Газон	Рекультивация газона с внесением растительной земли слоем до 10 см и посевом газонов вручную в зоне установки бортового камня	м2	733	176	212	145	200
Утилизация отходов Заказчик оплачивает утилизацию строительных отходов только в случае предъявлении Подрядчиком договора с лицензированной организацией по утилизации отходов, актов, накладных, платежных поручений с отметкой банка	м³	387	97	115	60	115

Особые условия:

Подрядчик осуществляет:

- согласовывает условия производства работ с эксплуатирующими организациями, оформляет разрешение на земляные работы;

- оформляет исполнительную документацию на все виды работ, включая протокол аттестованной лаборатории на испытание образцов подстилающих слоев и асфальтобетонного покрытия дороги.

Вывоз асфальтобетонной крошки от фрезерования существующих дорожных покрытий осуществляется подрядчиком в места, указанные заказчиком.

Подрядчик осуществляет выбраковку демонтированного бордюрного камня со складированием на поддоны и вывозом в место, указанное заказчиком.

Требования к качеству работ и применяемым материалам.

При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и настоящими требованиями.

Покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 град. С, осенью - не ниже 10 град. С; теплых смесей - при температуре не ниже минус 10 град. С. Верхний слой допускается устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания (с сохранением температуры нижнего слоя не менее 20 град. С).

Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) необходимо произвести обработку поверхности нижнего слоя битумной эмульсией, жидким или вязким битумом, нагретым до температуры, указанной в табл. 13 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Температура асфальтобетонных смесей при укладке в конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-84.

Уплотнение смесей следует начинать непосредственно после их укладки, соблюдая при этом температурный режим. Укладку асфальтобетонных смесей следует осуществлять асфальтоукладчиком (асфальтоукладчиками) на всю ширину. Допускается укладка асфальтобетонной смеси сопряженными полосами при ширине проезжей части более 10м. При укладке смеси сопряженными полосами следует применять два (и более) укладчика или производить разогрев кромок ранее уложенной полосы с помощью инфракрасных излучателей, а при их отсутствии производить разогрев кромки ранее уложенной полосы путем укладки на нее горячей смеси шириной 10-20 см. После разогрева кромки смесь следует сдвинуть на устраиваемую полосу до ее уплотнения.

Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены.

Перед устройством асфальтобетонного слоя по существующему покрытию в процессе реконструкции необходимо устранить дефекты (трещины и выбоины) старого покрытия, обработать его поверхность в соответствии с требованиями п.10.17 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». При глубине колеи на старом покрытии более 1 см его следует предварительно выровнять смесью и уплотнить.

В процессе работ по строительству асфальтобетонных покрытий следует вести журналы лабораторного контроля качества исходных материалов и готовых асфальтобетонных смесей, температуры битума, температуры смеси на месте приготовления и укладки и журнал укладки и уплотнения смеси по сменам.

В соответствии с требованием СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений” необходимо предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должны превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰.

Исполнительная документация: должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП, ВСН и «Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве, реконструкции, и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», утвержденного распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 01.01.2001 года. При отсутствии Исполнительной документации, или если она не соответствует требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

Требования к организации работ: Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:

– обеспечение безопасности движения в границах передаваемой дороги, включая установку и содержание дорожных знаков, ограждений в соответствии с ВСН 37-84.

– обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, ливневых, канализационных и водопроводных колодцев) в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ.

Режим движения транспорта на период ремонта должен быть согласован подрядчиком с органами ГИБДД.

Приемка работ: производится представителем Заказчика в присутствии Подрядчика в соответствии со СНиП, техническими спецификациями, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и других нормативных документов.

Вывоз асфальтобетонной крошки после фрезерования производится в место, указанное Заказчиком.