Приложение 2 к инструкции
КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ
г. Нижневартовск «____» 2006 года
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________
______________________________________________, действующего на основании ___________________ , с одной стороны,
и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице_________________________
__________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны,
в соответствии с решением конкурсной комиссии от _____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.«Продавец» осуществляет поставку, установку, монтаж оборудования биологической обратной связи (далее – Товара) заказанного «Покупателем», обучение персонала Покупателя, а «Покупатель» принимает и оплачивает его в порядке, установленным настоящим контрактом.
1.2.Комплектность поставляемого Товара определяется спецификацией (Приложение 1 к настоящему контракту).
1.3. Ответственным представителем «Покупателя» по настоящему контракт является ________________________________________________________
(ФИО – должность (тел. №№).
2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма контракта составляет ___________________ рублей (___________________________________________________________________)
(сумма прописью)
и включает в себя стоимость оборудования, страховку, таможенные расходы, транспортные расходы по доставке оборудования до места, указанного Покупателем, стоимость затрат на выполнение работ по установке, настройке, монтажу, вводу в эксплуатацию и обучению персонала, стоимость ремонта оборудования, обновления и сопровождения программы в период гарантийного срока, проживание специалистов Продавца в период выполнения работ по муниципальному контракту и обязательные налоговые платежи.
«Продавец» не имеет право требовать увеличения стоимости товара, монтажа, установки и обучения персонала.
2.2. Расчеты по настоящему контракту производятся в следующем порядке: - авансовый платеж в размере ________ % от общей суммы договора, что составляет ____________________________________(____________________-_________________________________________) - в течение 20 - банковских
(сумма прописью)
дней после внесения в реестр муниципальных контрактов.
Окончательный расчет по контракту производится в течение 20 - ти банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара и акта выполненных работ по монтажу, установке и обучению персонала Покупателя.
2.3. В случае потребности в увеличении или уменьшении количества поставляемого товара Покупатель вправе изменить сумму контракта, но не более 5% от суммы контракта, скорректировав количество поставляемого товара и объем выполняемой работы Продавца в пределах 5% от общей суммы при наличии средств.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА
3.1.Поставка Товара, выполнение работ по монтажу, установке и обучению персонала Покупателя производится Продавцом в срок до ____________________. Допускается досрочная поставка Товара, монтаж, установка и обучение.
3.2. Право собственности на Товар переходит к «Покупателю» с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара
3.3. Датой исполнения Продавцом своих обязательств согласно п. 1.1. контракта считается дата подписания сторонами акта выполненных работ по монтажу, установке и обучению персонала Покупателем.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Поставить Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, заказанном «Покупателем», в срок, указанный в пункте 3.1 настоящего контракта.
4.1.2. Осуществить монтаж, установку Товара в кабинетах Покупателя.
4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход монтажа и установки или делающих дальнейшее их продолжение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Покупателя.
4.1.4. Безвозмездно устранить по требованию Покупателя недостатки и дефекты Товара монтажа и (или) установки, выявленные в течении гарантийного срока эксплуатации
4.1.5. Гарантировать качество работ в течении _________________лет с даты подписания актов выполненных работ по монтажу установке и обучению персонала Покупателя.
4.1.6. Осуществить качественное обучение персонала Покупателя по использованию Товара.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять товар и выполненные работы, произвести оплату, в порядке, установленном в разделе 2 настоящего контракта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту «Покупатель» и «Продавец» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За нарушение срока поставки Товара, предусмотренного п. 3.1. контракта, или выполнения работ по монтажу, установке и обучению персонала, «Покупатель» вправе взыскать с «Продавца» пеню в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый календарный день задержки или на такой же размере уменьшить сумму контракта.
5.3. . Покупатель несет ответственность в случае нарушения пункта 2.2.. настоящего контракта в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставляемого товара, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. В случае неисполнения либо невозможности исполнения сторонами договорных обязательств контракт может быть расторгнут по соглашению сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. В случае нарушения сроков поставки свыше 15 календарных дней либо увеличения цен на Товар «Покупатель» вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом «Продавца».
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия по настоящему контракту были урегулированы путем взаимных переговоров.
В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и истекает после выполнения ими принятых обязательств и завершения взаиморасчетов.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
8.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
8.4. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.
9. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать технической документации фирм-производителей, спецификации настоящего контракта и сертификатам соответствия установленным требованиям.
9.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар по настоящему контракту составляет _______года (лет) с даты подписания сторонами двустороннего акта сдачи-приемки Товара (по позициям спецификации - Приложение 1 к настоящему контракту)
9.3. Гарантийный срок качества работ по монтажу, установке составляет ________года (лет) с даты подписания двустороннего акта выполненных работ по монтажу установке и обучению персонала Покупателя.
9.4.В течение указанного срока «Продавец» за свой счет обеспечивает гарантийную замену некачественного или вышедшего из строя Товара, а также устраняет скрытые дефекты и недостатки.
9.5. В период гарантийного срока доставка вышедшего из строя или некачественного Товара к месту ремонта и обратно осуществляется силами и за счет «Продавца».
9.6.В случае обнаружения Покупателем дефектов Товара и (или) монтажа, сторонами составляется соответствующий акт с указанием сроков их устранения. Для составления акта Продавец обязан явиться по письменному или устному уведомлению Покупателя. Неявка Продавца для составления акта не освобождает от ответственности по устранению всех недоделок и дефектов, указанных в акте.
9.7. Если Продавец не устранит дефекты и недоделки в течении срока, указанного в акте подписанного сторонами, то Покупатель вправе при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами и за свой счет и предъявить Продавцу суммы ущерба, подлежащее возмещению или уменьшить сумму контракта пропорционально сумме возмещаемого ущерба.
К контракту прилагается:
Приложение 1. Спецификация на поставку оборудования (БОС).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: | Продавец: |
Покупатель: Продавец:
______________ ______________
