Контракт

КОНТРАКТ N __________

г. Москва "___" ______ 2012 г.

Управа района Силино г. Москвы, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001г. , . Москвы , с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.01 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол N _______ от _____ г., заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации автобусных однодневных экскурсий и экскурсионного обслуживания для льготных категорий жителей и активных участников социально-значимых программ района Силино в объеме, установленном в Спецификации (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Спецификация) (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта в 2012г. составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС 18%

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.6. Оплата Цены Контракта производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, составленного по форме приложения 4 к настоящему Контракту, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Цены Контракта.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.

2.8. Код бюджетной классификации: 921.0412.35E0105244.226.

3. Сроки выполнения оказания услуг

3.1. Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с Графиком оказания услуг (приложение 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план).

3.2. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту с момента подписания контракта по 25.12.2012г.

3.3. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. После завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания услуг в соответствии с Календарным планом.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и Акт сдачи-приемки услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 2 (двух) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Техническом задание и Спецификации, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем оказанных услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием, спецификацией и настоящим Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

5.1.6. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости корректировки сроков и этапов оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.8. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.9. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Исполнителем оказанных услуг и Акту сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 2.8 настоящего Контракта.

5.3.3. Привлечение Исполнителем других лиц - субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту не допускается.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг.

5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по выполнению того или иного этапа оказания услуг в сроки, установленные Календарным планом, на срок до 10 дней Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа оказания услуг, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа оказания услуг.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 3 (трех) процентов от стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения своих обязательств по оказанию услуг в объеме, предусмотренном Календарным планом, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе оказания услуг, предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были оказаны ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.

В случае неисполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 3 (трех) процентов от стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе оказания услуг, предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были оказаны ненадлежащим образом, за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств Исполнителем по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.

7.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе оказания услуг, предусмотренном Календарным планом, на котором были оказаны услуги ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.

В случае неисполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, надлежащего качества в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 3 (трех) процентов от стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе оказания услуг, предусмотренном Календарным планом, на котором были оказаны услуги ненадлежащего качества, за каждый день до момента устранения недостатков оказанных услуг.

Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

7.7. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы невыполненных работ (неоказанных услуг), предусмотренных Контрактом.

7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недооказания услуг и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.

8.2.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Календарным планом, более чем на 2 (два) рабочих дней.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.2.4. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии и (или) недостоверных сведений о поручителе.

8.2.5. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.6. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.7. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем оказанных услуг.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1.Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной (максимальной) Цены Контракта, в форме договора поручительства

9.2. Исполнитель обязуется с договором поручительства представить заказчику следующие документы в отношении поручителя:

9.3.ВАРИАНТ 1. БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УКАЗАНА СУММА, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОЙ БАНК ГАРАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ СУММЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ПУНКТЕ 9.1 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.

БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ УКАЗАНИЕ НА НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ, ВКЛЮЧАЯ УКАЗАНИЕ НА СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ССЫЛКИ НА ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, УКАЗАННОЕ В ПРЕАМБУЛЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.

БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ УКАЗАНИЕ НА СОГЛАСИЕ БАНКА С ТЕМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ, НЕ ОСВОБОЖДАЮТ ЕГО ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ.

БЕЗОТЗЫВНАЯ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫДАНА НА СРОК НЕ МЕНЕЕ _____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ С УЧЕТОМ ОБЩЕГО СРОКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ).

9.4.ВАРИАНТ 2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ВНОСИМЫЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В РАЗМЕРЕ, УСТАНОВЛЕННОМ В ПУНКТЕ 9.1 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА.

ФАКТ ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЕМ С ОТМЕТКОЙ БАНКА ОБ ОПЛАТЕ (КВИТАНЦИЕЙ В СЛУЧАЕ НАЛИЧНОЙ ФОРМЫ ОПЛАТЫ, ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЫПИСКОЙ ИЗ БАНКА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ "БАНК-КЛИЕНТ").

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ УСЛОВИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВСЕХ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ В ТЕЧЕНИЕ 10 БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПИСЬМЕННОГО ТРЕБОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В ЭТОМ ПИСЬМЕННОМ ТРЕБОВАНИИ.

9.5.ВАРИАНТ 3. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПОРУЧИТЕЛЕМ ДОЛЖНО ВЫСТУПАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЕНА В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ КОТОРОГО, УКАЗАННЫЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЯЮТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ТРИСТА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, УКАЗАННЫЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ДАЛЕЕ - КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ), ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ИЛИ, ЕСЛИ ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАКЛЮЧЕН ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРИОДА, УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, НА ПРЕДЫДУЩУЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ.

РАЗМЕР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ РАЗМЕРА КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ВЫШЕУКАЗАННОМ ПОРЯДКЕ.

ВМЕСТЕ С ДОГОВОРОМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА УЧАСТНИК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КОПИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПОРУЧИТЕЛЯ, СДАННОГО В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, А ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОТНОШЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЯ:

- ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ ПОРУЧИТЕЛЯ (КОПИЯ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИЛИ ОБ ИЗБРАНИИ ЛИБО ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ДОЛЖНОСТЬ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ТАКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ОБЛАДАЕТ ПРАВОМ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ПОРУЧИТЕЛЯ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ (ДАЛЕЕ – РУКОВОДИТЕЛЬ). В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОТ ИМЕНИ ПОРУЧИТЕЛЯ ДЕЙСТВУЕТ ИНОЕ ЛИЦО, К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ТАКЖЕ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ ПОРУЧИТЕЛЯ, ЗАВЕРЕННАЯ ПЕЧАТЬЮ ПОРУЧИТЕЛЯ И ПОДПИСАННУЮ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОРУЧИТЕЛЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЭТИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ЛИЦОМ, ЛИБО НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ ПОДПИСАНА ЛИЦОМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОРУЧИТЕЛЯ, К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКЖЕ ПРИЛОЖЕН ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ТАКОГО ЛИЦА;

- КОПИИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОРУЧИТЕЛЯ.

ВСЕ ЛИСТЫ ДОКУМЕНТОВ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЬЮ ПОРУЧИТЕЛЯ И ПОДПИСАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ПОРУЧИТЕЛЯ.

9.3. В случае продления срока оказания услуг или увеличения объемов оказываемых услуг по настоящему Контракту Исполнитель обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ВЫДАННУЮ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем предоставлена недостоверная банковская гарантия и (или) недостоверные сведения о поручителе.

9.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2012 г.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1 «Спецификация», приложение 2 «График оказания услуг (Календарный план)», приложение 3 «Техническое задание», приложение 4 «Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг)».

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«ЗАКАЗЧИК» управа района Силино города Москвы Департамент финансов города Москвы (ФКУ Зел. АО города Москвы, управа района Силино города Москвы, л/с ) р/с в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва 705 Юридический адрес - г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1123 , ОКТМО ОКОГУ 23010 ОКФС 13 ОКОПФ 72 Глава управы района Силино города Москвы ______________________ «___» ______________2012г. М. П.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» Юридический адрес: ИНН/ КПП р\с, к\с, БИК ОКПО ОКВЭД Должность _______________ «______»__________2012г. М. П.

Приложение 1

к контракту _________от____________

Спецификация

№ п\п	Наименование работ	Период оказания услуг	Количество (шт.)	Цена за единицу без НДС	НДС %	Общая сумма с НДС (включая доставку, транспортные и иные расходы) в руб.
1	Храм Христа Спасичеловек)	С даты заключения по 25.12.2012г.	1
2	Музей истории Москвы (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
3	Археологический музей (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
4	Планетарий (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
5	Усадьба Кусково с обедом (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
6	Зоопарк (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
7	Александровская слобода с обрядами (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
8	Ново-Иерусалимский монастырь (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
9	Обзорная экскурсия по Москве с обедом (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
10	Ново-Девичий монастырь (некрополь) (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
11	Ростов Великий с обедом (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
12	Владимир с обедом (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
13	Бородинская панорама (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
14	Ярославль с обедом (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
15	Океанариум (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
16	Палеонтологический музей (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
17	Музей Космонавтики (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
18	Цирк на проспекте Вернадского (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
19	Елки Москвы (45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1
20	Фабрика елочных игрушек «Елочка»(45 человек)	С даты заключения по 25.12.2012г	1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Должность

__________Ф. И.О.

Приложение 2

к контракту _______от__________

График оказания услуг «Календарный план»

№ п/п	Наименование	Срок
1	Храм Христа Спасичеловек)	С даты заключения по 31.03.2012
2	Музей истории Москвы (45 человек)	С даты заключения по 31.03.2012
3	Археологический музей (45 человек)	01.04.2012-30.04.2012
4	Планетарий (45 человек)	01.04.2012-30.04.2012
5	Усадьба Кусково с обедом (45 человек)	01.05.20
6	Зоопарк (45 человек)	01.05.20
7	Александровская слобода с обрядами (45 человек)	01.06.2012-30.06.2012
8	Ново-Иерусалимский монастырь (45 человек)	01.06.2012-30.06.2012
9	Обзорная экскурсия по Москве с обедом (45 человек)	01.07.2012-31.07.2012
10	Ново-Девичий монастырь (некрополь) (45 человек)	01.07.2012-31.07.2012
11	Ростов Великий с обедом (45 человек)	01.08.2012-31.08.2012
12	Владимир с обедом (45 человек)	01.08.2012-31.08.2012
13	Бородинская панорама (45 человек)	01.09.2012- 30.09.2012
14	Ярославль с обедом (45 человек)	01.09.2012- 30.09.2012
15	Океанариум (45 человек)	01.10.2012-31.10.2012
16	Палеонтологический музей (45 человек)	01.10.2012-31.10.2012
17	Музей Космонавтики (45 человек)	01.11.20
18	Цирк на проспекте Вернадского (45 человек)	01.11.20
19	Елки Москвы (45 человек)	01.12.2012-31.12.2012
20	Фабрика елочных игрушек «Елочка»(45 человек)	01.12.2012-31.12.2012

Заказчик: Исполнитель:

Глава Управы района Силино Должность

г. Москвы

_______________ __________Ф. И.О.

Приложение 3

к контракту _____ от _______

Техническое задание

на оказание услуг по организации автобусных однодневных экскурсий и экскурсионного обслуживания для льготных категорий жителей и активных участников социально-значимых программ района Силино

1. Наименование оказываемых услуг:

оказание услуг по организации автобусных однодневных экскурсий и экскурсионного обслуживания для льготных категорий жителей и активных участников социально-значимых мероприятий.

2. Количество оказываемых услуг:

20 однодневных экскурсий из них 5 с обедом.

3. Место оказания услуг:

- отправка от автобусной остановки магазин «Подсолнух»;

- доставка экскурсантов по адресам по окончанию экскурсии.

4. Сроки оказания услуг:

с даты заключения контракта по 25 декабря 2012 года.

5. Цели использования результатов услуг:

с целью повышения социальной роли культуры и создания дополнительных условий для удовлетворения культурных запросов жителей района Силино, сохранения и развития культурного наследия.

6. Виды оказываемых услуг:

- транспортное обслуживание экскурсии;

- экскурсия;

- организация экскурсии (экскурсионное обслуживание, накладные расходы).

7. Условия оказания услуг:

экскурсии должны быть организованы с учетом контингента: дети, в т. ч. из неблагополучных семей, лица старшего поколения, инвалиды. Комфортабельный транспорт с учетом приспособлений транспорта для перевозки инвалидов и по предварительной договоренности предоставление сурдопереводчика. Доставка экскурсантов по адресам по окончанию экскурсии. Обеспечение Заказчика рекламными материалами и программами экскурсионного обслуживания. Информирование Заказчика обо всех изменениях в программе и условиях обслуживания.

8. Общие требования к оказанию услуг:

- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- все услуги должны быть выполнены и оказаны с соблюдением требований ГОСТа.

9. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг:

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:

соблюдение санитарных норм и правил, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок сдачи и приемки результатов услуг:

- после завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель предоставляет Заказчику комплект отчетной документации (при необходимости) и акт сдачи – приемки оказанных услуг по каждой экскурсии;

- оплата осуществляется ежемесячно на основании финансовых документов: акта сдачи – приемки услуг, выставленного счета.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:

- акты сдачи – приемки услуг;

- счета предоставляются по каждой экскурсии.

13.  Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика:

- фиксированные цены на весь период выполнения работ;

- все расходы на оплату труда, услуг перевозки, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен нести в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представляемой Заказчиком размещения заказа;

- Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество выполнения услуг;

- выполнение услуг должно подтверждаться документами, подтверждающими качественное оказание услуг;

- в случае выполнения услуг несоответствующего качества, Исполнитель обязан выполнить услуги в соответствии с требованиями Заказчика и несет расходы, связанные с заменой данных услуг;

- предварительное согласование даты проведения экскурсии, не позднее, чем за 2 недели до проведения.

14. Требования по объему гарантий качества оказываемых услуг: не конкретизируются.

Глава управы района Силино

Приложение 4

к контракта _______от__________

АКТ

сдачи-приемки услуг

г. Москва "___" _________ 2012г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Положения)

с одной стороны, и _________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № _________________ от "___" ____________ 201__ г. Исполнитель выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно:

____________________________________________________________________________

на общую сумму: ____________________________________________________________

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Контракта и техническому заданию.

3. Вышеуказанные услуги согласно контракту должны быть выполнены в период с "__" ___________________ 2012 г. по "__" ___________________ 2012 г., фактически выполнены с "__" ___________________ 2012 г. по "__" ___________________ 2012г.

4. Недостатки оказанных услуг - не выявлены.

5. Результат работ по Контракту:

Сдал Принял

«Исполнитель»: «ЗАКАЗЧИК»:

Глава управы

района Силино города Москвы

________________ ___________________

М. П. М. П