Форма 3 (стр. 14 )

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1 принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

4.4.2 оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

4.4.3 осуществлять контроль и технический надзор за ходом производства работ, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ (этапов работ) в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты сдачи-приёмки выполненных работ (этапа работ).

5.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с представителем Подрядчика, осуществляет приёмку выполненных работ в течение 3(трех) рабочих дней после получения извещения от Подрядчика об окончании выполнения работ.

5.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику вместе с претензией.

5.4. Сдача работ (этапов работ) Подрядчиком и приёмка их Заказчиком по каждому этапу работ оформляется Актами о приёмке выполненных работ. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков Сторонами подписывается Акт о приемке выполненных работ.

5.5. Датой окончательного выполнения работ по контракту считается дата подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по всем этапам работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Гарантийный срок устанавливается в течение 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

6.3. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.1 настоящего муниципального контракта, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

6.5. В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от составления указанного в п.6.4. акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего муниципального контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

6.6. Если в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены не сертифицированные материалы, то все работы по их устранению и замене осуществляются Подрядчиком за его счет.

6.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных в пункте 6.2, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в пункте 6.4 акта от Подрядчика не получено письменного ответа об устранении дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Сторона, нарушившая контракт, обязана возместить другой Стороне причиненный таким нарушением ущерб.

8.2. За ненадлежащее выполнение либо за невыполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

8.7. Подрядчик несет ответственность за безопасное производство работ и за вред, причиненный третьим лицам при выполнении взятых на себя обязательств, либо ненадлежащим исполнением условий контракта.

8.8. Заказчик не несет ответственности за вред, причиненный третьим лицам при выполнении Подрядчиком взятых на себя обязательств, либо за вред в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта.

8.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения нарушений.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров, которые могут проводиться путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. Предоставление подлинных документов обязательно не позднее 5 рабочих дней.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 рабочих дней с даты получения претензии.

9.3. Споры, не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде Пермского края.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Односторонее расторжение контракта допускается по основаниям, изложенным в п. 11.2. настоящего контракта.

10.2. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ;

- нарушение Подрядчиком графика выполнения работ (Приложение ).

В этих случаях Заказчик одновременно с расторжением муниципального контракта вправе потребовать от Подрядчика, помимо выплаты неустойки и возмещения убытков, выплату штрафа в размере 10,0% от установленной цены муниципального контракта.

10.3. При расторжении контракта по соглашению Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных им работ.

10.4. Сторона, инициирующая расторжение муниципального контракта, направляет письменное уведомление другой Стороне за 5 (пять) рабочих дней до намеченной даты расторжения контракта.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства РФ, запрещающие экспортно-импортные операции.

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11.3. При рассмотрении споров, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса.

12.3. Настоящий контракт может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

12.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.

12.5. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им, при исполнении обязательств по настоящему контракту и в связи с ним.

12.6. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.7. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются Сторонами.

12.8. Иные условия, не определенные настоящим контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.9. К контракту прилагаются:

приложение №1 - техническое задание;

приложение №2 - локальный сметный расчет (представляет Подрядчик);

приложение №3 – календарный график производства работ (представляет Подрядчик).

13.10. Муниципальный контракт без приложений является недействительным.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
МУ «Дирекция единого заказчика»
Адрес: Пермский край, г. Усолье, ул. тел./,
ИНН//, УФК по Пермскому краю (ОК 40, ФЭУ Администрации Усольского муниципального района (МУ «Дирекция единого заказчика») р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь
И. о.директора
М. П.

Подрядчик:
М. П.

Приложение

к муниципальному контракту

от «___»____________2010 г. № ____

Техническое задание на выполнение работ

1. Выполнить работы по объекту « Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» ( реконструкция)»

2. Работы выполнить в соответствии с проектной документацией и требованиями действующей нормативной документацией.

3. При выполнении работ Подрядчик действует на основании выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, свидетельства о допуске к соответствующим видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо при привлечении субподряда на «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)») в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 01.01.2001г. № 000. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается _36_ месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Заказчик:
МУ «Дирекция единого заказчика»
И. о.директора
М. П.

Подрядчик:
М. П.

Приложение
к муниципальному контракту

от «___»____________2010 г. № ____

Календарный график выполнения работ

Наименование выполняемых работ (этапов)	Объем работ	Объемы работ по сроку
Ед. изм.	Кол-во	месяц 2010 г.	месяц 2011 г.
декады	декады
1	2	3	1	2	3	и т. д.

Заказчик:
МУ «Дирекция единого заказчика»
И. о.директора
М. П.

Подрядчик:
М. П.

* Примечание:

Все данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:

§  Устав, положение, учредительный договор

§  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

§  Справка из территориального управления ФНС об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды или справка о состоянии расчетов налогоплательщика

[1] В случае привлечения субподрядчиков участник размещения заказа вправе предоставить сведения о привлекаемых субподрядчиках с приложением документов, подтверждающих данные сведения. При заполнении данной формы участник размещения заказа указывает сведения о привлекаемых субподрядчиках, наименования и объемы передаваемых работ. Сведения о субподрядчиках подписываются участником размещения заказа или его представителем и скрепляются печатью (при наличии). Отсутствие данной формы и подтверждающих документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.