Оперативная закупка

Оперативная закупка № _____ от ___________

Уважаемые господа!

, проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи пригласило поставщиков подавать свои предложения по лоту Техосвидетельствование ВЛ 35-110 кВ.

1. Ведомость работ

№ п/п	Наименование работ	Срок проведения
1	Выполнить техосвидетельствование ВЛ-110кВ Ашкадар-Шкапово	01.03.2012 – 31.03.2012
2	Выполнить техосвидетельствование ВЛ-110кВ Ново Салават-Салават	01.06.2012 – 30.06.2012
3	Выполнить техосвидетельствование ВЛ-110кВ Салаватская ТЭЦ-ГПП (С 9Т, С10Т)	01.10.2012 – 31.10.2012
4	Выполнить техосвидетельствование ВЛ-35кВ Салават. ТЭЦ-ГПП (С 2Т, С 4Т)	01.12.2012 – 31.12.2012
5	Выполнить техосвидетельствование ВЛ-35кВ Салават-УМР	01.09.2012 – 30.09.2012
6	Выполнить техосвидетельствование ВЛ-35кВ Отпайка на ПС УМР	01.09.2012 – 30.09.2012

2. Требования к подрядчику:

№ п/п	Показатель	Описание
1	Квалификационные требования к подрядчику	Участники должны предоставить: - копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ; - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам. - участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора. - ИТР и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех вышеперечисленных работ, иметь стаж работ не менее 3-х лет. - персонал Участника конкурса должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиям правил, предъявляемым к выполняемой работе, иметь исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты. - Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать утверждённым графикам и нормам времени. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика. - наличие 2-й группы допуска по электробезопасности для работ в электроустановках; - наличие собственной базы, оборудования, машин и механизмов.
2	Технические требования к материалам и оборудованию, поставляемым подрядчиком	Наличие сертификата соответствия; Используемые материалы и оборудование должны быть исправными. Используемые материалы и оборудование должны быть замаркированы согласно НТД предприятия-разработчика.
3	Гарантийные обязательства на СМР и оборудование	Гарантийный срок на СМР не менее 12 месяцев Гарантийный срок на материалы и оборудование не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
4	Требования к составлению сметной документации	Цена работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению не подлежит. В сметных расчетах должны учитываться непредвиденные затраты в размере не более 2 %.
5	Порядок оплаты	В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур;
6	Требования к подрядчику по охране труда и правилам пожарной безопасности	Техническое освидетельствование ВЛ-35-110 кВ должно быть выполнено в соответствии с требованиями: Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности в Российской Федерации, техники безопасности, СНиП (строительных норм и правил), СанПиН (санитарных норм и правил), а также требований соответствующих инструкций, стандартов и норм.
7	Иные требования к подрядчику	- Исполнитель должен иметь Сертификат соответствия системы менеджмента качества и поставляемых услуг требованиям ИСО (ISO 9001:2008), либо подтвердить документально, что находится в стадии получения указанного сертификата. Техническое освидетельствование должно быть проведено для следующих элементов ВЛ: опор и фундаментов, проводов и грозозащитных тросов, заземляющих устройств, линейной арматуры и изоляции. Оценка технического состояния элементов ВЛ должна быть произведена по полученным в результате обследования материалам путем проверки соответствия состояния элементов ВЛ действующим на момент обследования нормам и правилам. Оценка технического состояния элементов ВЛ должна быть произведена на основании проверки их остаточной прочности на реальные нагрузки, с учетом выявленных дефектов и повреждений. В зависимости от технического состояния элементов ВЛ производится их деление на группы. Для каждой из них определяются объемы и сроки ремонта, оценивается целесообразность выполнения реконструкции. Оценка технического состояния ВЛ включает в себя следующие этапы: -  анализ нормативной и технической документации; -  проведение натурного обследования ВЛ; -  обработка и анализ материалов обследования; -  разработка рекомендаций по объему и плану ремонтных работ на ВЛ; -  составление отчета по результатам выполненных работ. Проведение натурного обследования элементов ВЛ. Основной целью натурных обследований является сбор информации о состоянии находящихся в эксплуатации элементов ВЛ. Выявляются, описываются и классифицируются их дефекты и повреждения. Каждый элемент ВЛ, при иерархическом принципе описания, в свою очередь, может быть рассмотрен как самостоятельная система более низкого уровня с детальным описанием ее элементов. При анализе состояния, например, опоры – рассматривается состояние ее элементов: поясов, раскосов, узлов соединения поясов с фундаментами и т. д. При рассмотрении поясов, раскосов, фасонок – учитываются общие и местные погибы, коррозионные потери на свободной поверхности и в узлах и т. д. Результаты сбора и обработки информации должны обеспечивать решение следующих задач: -  установление причин возникновения дефектов и повреждений; -  определение влияния условий эксплуатации на надежность работы отдельных элементов ВЛ; -  выявление элементов, лимитирующих надежную эксплуатацию ВЛ; -  прогнозирование состояния элементов ВЛ во времени; -  обоснование видов и объемов и сроков ремонтных работ на ВЛ. Опоры и фундаменты. При обследовании опор в дефектной ведомости должно быть зафиксировано: - отсутствие условных обозначений, нумерации опор; - отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек ВЛ, - отклонение положения опоры поперек оси ВЛ (выход из створа), - отклонение положения опоры вдоль оси ВЛ от проектного пикета. Кроме того, должны быть указаны отклонения от проектного положения отдельных элементов опор ВЛ: - траверсы от горизонтали, - разворот траверсы относительно линии, перпендикулярной оси ВЛ, - деформация элементов металлических опор и металлических деталей железобетонных опор. Дефектная ведомость должна содержать информацию об: - отсутствии отдельных элементов и необходимых соединений, - неточной подгонке элементов в узлах сопряжений, расцентровке элементов, -  ослаблении болтовых и заклепочных соединений, - некачественно выполненных сварных швах (непроварах, трещинах, шлаковых включениях и т. п.), - состоянии антикоррозионной защиты, - величине коррозионных потерь металла в узловых соединениях и на свободной поверхности элементов, - дефектах железобетонных опор (трещинах, раковинах, щелях и др. с указанием их размеров, ориентации относительно самой конструкции и сторон света), - наличии на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов. При обследовании фундаментов в дефектную ведомость заносится информация о - отклонении геометрических размеров фундамента от проектных, - недостаточном заглублении фундаментов опор и стоек железобетонных опор, - отсутствии соосности стоек и подножников у опор с оттяжками, - оседании или вспучивании грунта вокруг фундамента, оседание или выдавливание фундамента, -  трещинах, сколах бетона и обнажении арматуры наземной части фундаментов, -дефектах антикоррозионной защиты и коррозии металла оголовников и оголившейся арматуры, - отсутствии или неправильной установке ригелей, предусмотренных проектом, - неплотном прилегании пяты опоры к поверхности фундамента, отсутствии гаек и контргаек на анкерных болтах и болтах, соединяющих отдельные узлы, - нарушении креплений оттяжек к фундаментам. Для измерения микродефектов металла и ширины раскрытия трещин бетона применяется переносной микроскоп. Оценку качества металла эксплуатируемых конструкций следует проводить по рабочим чертежам, данным заводских сертификатов, с помощью неразрушающих методов без отбора проб образцов. Оценку прочности бетона при обследовании конструкций определяют с помощью неразрушающих методов. Проверка состояния фундаментов опор, оценка степени потери прочности и определение марки бетона в соответствии с ГОСТ и ГОСТ c применением прибора УКС-МГ4 и ИПС - МГ4.01, определение наличия и ширины раскрытия продольных и поперечных трещин c применением прибора УК1401. Измерение толщины защитного слоя бетона и наличия армирования железобетонных фундаментов в соответствии с ГОСТ . Диагностика состояния бетона и оценка степени потери прочности фундамента на основе измерения динамических характеристик фундаментов сейсмоакустическими методами c применением прибора TDR-2. Определение глубины карбонизации защитного слоя бетона с применением 1% спиртового раствора фенолфталеина. Измерение коррозионных потерь. Измерение коррозионных потерь производится для определения остаточной толщины металлических элементов и учета в проверочном расчете фактической площади поперечного сечения профиля. На свободной поверхности элементов определение коррозионных потерь производится непосредственным измерением их толщины по указанной ниже методике. Инструментальные измерения коррозионных потерь производятся на элементах конструкций прибором DM 4E, расположенных на высоте до 3,0 м. от поверхности земли. - Поверхность элементов конструкций очищается от легко отслаивающихся старых покрытий и продуктов коррозии. - Толщина элементов, поврежденных коррозией, замеряется с помощью микрометров, механических толщиномеров или измерительных скоб с индикаторами. - Количество замеров m определяется разбросом данных и точностью измерений. Как правило, при сплошной коррозии число замеров толщины сечений на одном элементе составляет 8-10, при язвенной коррозии 20-30. - По результатам измерения определяются величины среднего арифметического ЕX и среднего квадратического отклонения толщины элемента DX. - За расчетную толщину сечения элемента, подверженного коррозионному износу Хр, принимается значение толщины с обеспеченностью 0,95, определяемое по формуле: Xp = EX + 1,64DX - Для определения начальной толщины элемента Xo рекомендуется найти участки поверхности конструкции, на которых отсутствуют коррозионные повреждения или сохранилось первоначальное защитное покрытие и произвести замеры толщины. В случае отсутствия неповрежденного участка следует произвести разбалчивание соединения и определить начальную толщину элемента в месте плотного прилегания шайбы, где поверхность металла не имеет коррозионных повреждений. За начальную толщину сечения Xo принимается значение толщины неповрежденного участка, расположенного в непосредственной близости от места измерения коррозионного износа, с обеспеченностью 0,95. Xo = EXo + 1,64DХo - Величина коррозионных потерь элемента на момент обследования определяется по формуле: КПт = (Xo - Xp)/2 При отсутствии возможности проведения измерений в узлах, косвенным показателем глубины коррозионных повреждений является толщина слоистых продуктов коррозии, которая в 6 – 10 раз превышает величину коррозионных потерь основного металла. Во всех случаях, когда удается обнаружить демонтированные или выведенные из эксплуатации конструкции, следует провести измерения по всей высоте опоры для уточнения характера развития коррозионных потерь по высоте. Полученные данные должны быть использованы при проверке остаточной прочности элементов конструкций, подверженных коррозионному износу. В зонах с промышленным загрязнением атмосферы зависимость изменения скорости коррозии от высоты опоры, приведенная в табл.1 п. 4.2.2 для районов с чистой атмосферой, всегда требует уточнения, т. к. электрохимические процессы в промышленных средах существенно отличаются от подобных процессов, протекающих в чистой атмосфере. Провода и грозозащитные тросы. Проверка состояния контактных соединений проводов ВЛ, грозозащитных тросов (тепловизионный контроль). При низовом (без отключения ВЛ) обследовании проводов и грозозащитных тросов необходимо зафиксировать в дефектной ведомости: - наличие соединительных муфт с указанием их местоположения; - наличие ремонтных муфт с фиксацией их местоположения и, если возможно, способа ремонта провода (проволочные муфты, опрессовочные муфты); - расплетение провода; - места, где провод раздавлен, сплющен; - изменение цвета провода (пестрота, темные пятна, сплошное изменение цвета); -  наличие набросов, оборванных (лопнувших) или перегоревших проволок, следов перекрытия, оплавления или вспучивания верхнего повива ("фонари"); -  измерение количества поврежденных и оборванных проволок и длин поврежденных участков, фиксация дефектов проводов и тросов у зажимов, дистанционных распорок, гасителей пляски и под защитными муфтами в роликовых подвесах на переходах ВЛ через водные преграды; -  выявление неисправностей в креплениях и соединениях проводов и тросов: образование трещин в корпусе зажима или соединителя, отсутствие болтов и шайб, отвинчивание гаек, отсутствие или выползание шплинтов, неправильный монтаж зажимов или соединений, следы перегрева контакта зажима (соединителя); -  измерение переходного сопротивления заземлений. -  контроль стрелы провиса, проверка состояния трассы ВЛ, включая контроль расстояний от проводов до деревьев, зданий, сооружений и т. д. Изоляция и линейная арматура Проверка состояния изоляторов (тепловизионный контроль) и контроль акустических проявлений высоковольтного пробоя c применением SDT 270. При низовом осмотре изоляторов необходимо фиксировать в дефектной ведомости: - материал изоляторов (наличие изоляторов из разного материала на одной опоре и в гирлянде); -  количество изоляторов в гирлянде; - наличие изоляторов разных диаметров на обследуемой опоре и в одной гирлянде; - механические повреждения фарфора или стекла изоляторов (скол части тарелок изолятора, появление трещин); - следы перекрытия гирлянд и отдельных изоляторов (повреждение глазури, разрушение фарфора, стекла, следы оплавлений на армировке изоляторов и арматуре гирлянд); - наличие дефектных (нулевых) изоляторов; - загрязнение изоляторов промышленными уносами (с указанием цвета изоляторов); - загрязнение изоляторов птицами; - отклонение изолирующих подвесок от проектного положения ВЛ; - места установки гасителей вибрации и распорок. - величины коррозионных потерь линейной арматуры; - деформаций отдельных деталей арматуры и остаточной площади поперечных сечений в местах их перетирания. - выползание стержня из головки изолятора, наличие погнутых стержней изоляторов, наличие трещины на шапке изолятора; - отсутствие гаек, замков или шплинтов; - повреждение разрядных рогов и колец, - разрушение защитных муфт на проводах (тросах) в роликовых подвесах на переходах ВЛ через водные преграды. Заземляющие устройства. Измерение удельного сопротивления грунта Определение коррозионного износа или обрывов заземляющих спусков и измерение сопротивления заземляющего устройства Измерение сопротивления заземляющих устройств опор с грозозащитными тросами производится в местах обнаружения следов перекрытий или разрушений изоляторов электрической дугой или в районах, где при грозах встречались перекрытия с успешным АПВ. В дополнение к этим измерениям производятся выборочные измерения сопротивления заземляющих устройств железобетонных и металлических опор в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами на 2% опор с заземлителями с вскрытием грунта для осмотров элементов заземлителя, находящихся в земле, в периоды наибольшего просыхания грунта. Места проведения выборочных измерений согласовать с заказчиком в процессе работы. В дефектной ведомости должны быть отражены следующие неисправности заземляющих устройств: -  повреждения или обрывы заземляющих спусков на опоре и у земли; - неудовлетворительный контакт в болтовых соединениях грозозащитного троса с заземляющими спусками или телом опоры; - неудовлетворительный контакт соединения заземлителя с телом опоры (арматурой железобетонной опоры); - отсутствие скоб, прикрепляющих заземляющие спуски к опоре; - разрушение коррозией контура заземляющего устройства; - выступание заземлителей над поверхностью земли; - превышение допустимого значения сопротивления заземления опоры. Расчет элементов ВЛ на реальные нагрузки с учетом выявленных дефектов и повреждений Оценка технического состояния элементов ВЛ производится на основании проверки их прочности. Расчет остаточной прочности элементов ВЛ ведется по действующим на момент обследования строительным нормам и правилам. (Дополнительные требования по проектированию конструкций при реконструкции приведены в главе 20* СНиП II-23-81*. «Стальные конструкции», 1996г.) Проверочные расчеты элементов ВЛ и их соединений выполняются с учетом обнаруженных дефектов и повреждений, коррозионного износа. Расчетная схема конструкций принимается с учетом особенностей их действительной работы, в том числе с учетом фактических отклонений геометрической формы, размеров сечений, условий закрепления и выполнения узлов сопряжения элементов. Расчеты элементов могут выполняться по деформированной схеме. Проверка прочности элементов ВЛ ведется с использованием уточненных данных о нагрузках на конструкции и уточненными прочностными характеристиками материалов. Оценка качества материалов эксплуатируемых конструкций проводится по рабочим чертежам, данным заводских сертификатов или по результатам испытаний.
8	Номер телефона городской и мобильный (в обязательном порядке), электронный адрес	Начальник СЛЭП ИРЭС Телефоны: городской (347коммутатор) служебный 98-373 сотовый 34 эл. почта <*****@>

1.  Место выполнения работ: РБ, г. Салават и Стерлибашевский район.

2.  Срок начала работ: 01.03.11.

3.  Срок окончания работ 31.12.2012.

4.  Требования к сроку действия оферты: до окончания работ.

5.  Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.

6.  Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и быть действительным не менее чем до 31.12.2012г.

7.  Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

8.  Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

9.  Предложение должно быть подано до ____________. путем размещения на сайте www. zakupki. ***** в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».

10.  Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

11.  Заказчик в срок до __________ года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса.

12.  В течение _______ после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения Победителя.

13.  Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Для справок обращаться:

- по техническим вопросам: городской (347коммутатор); служебный 98-373; сотовый 34

- по организационным вопросам: инженер тел.-81

Приложение.

Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______

Форма 2 Анкета Участника

Форма 3 Проект договора

Форма 4 Дополнительное соглашение к договору

Форма 5 Протокол разногласий к договору

Предложения (Форма 1)

Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП БСАП № ___  от ___________

От: (наименование и местонахождение юр. лица )

ФИО, адрес физ. лица

Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № _____  от _______предлагаем ____________________________________________________

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Дата проведения работ	Цена единицы, (руб.) без НДС	Общая сумма, (руб.) без НДС
1.
2.
3.
…
Итого без НДС
НДС ( %)
Всего с НДС:

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.

Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.

Место поставки: _____________________.

Сроки исполнения договора: _______________________________.

Транспортные расходы __________________________.

Иные условия: _____________________________.

Данное предложение действительно до ______________.

С уважением,

_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика)	_______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
	_______________________________ (печать Поставщика)

Анкета Участника (форма 2)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.	ИНН Участника
5.	ОГРН
6.	Юридический адрес
7.	Почтовый адрес
8.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
9.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
11.	Факс Участника (с указанием кода города)
12.	Адрес электронной почты Участника
13.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
14.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
15.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект договора (форма 3)

Договор подряда №

на оказание услуг

г. Нефтекамск ___________20___.

ООО "БашРЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", _________________ филиала _____________, действующего на основании доверенности №________ от________ г, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по _____________________________________ в здании ________________, расположенного по адресу _________________ , далее по тексту «объект».

Объем работ : _______________________________________.

Работы выполняются поэтапно.

Первый этап : _____________________________

Второй этап : _____________________________

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора своими силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3. «Подрядчик» обязуется завершить _______________ и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой и (ориентировочно) составляет ______________(_______________) рублей. Стоимость объема работ по первому этапу на основании утвержденных смет составляет ________________руб. (_________________), в т. ч. НДС 18% ___________________ руб.

2.2.  Дополнительные работы выполняются по соглашению Сторон в соответствии с надлежаще оформленным Дополнительным соглашением и составлением дополнительных смет.

3. Сроки выполнения работы

3.1. Календарные сроки выполнения работы по первому этапу определены сторонами :

Начала работ: _______________

Окончания работ: _______________

4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

4.1. Работа выполняется из материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора.

4.2. Все поставляемые для _________________ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта законченного ___________________ объекта.

5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы по _______________ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию согласно техническим условиям.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной или рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Обеспечить в ходе ______________ выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.5. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ и предоставления исполнительных схем. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.7. Немедленно известить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в срок.

5.8. Подрядчик не в праве использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.9. Передать по окончании _____________ Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

5.10. До сдачи объекта Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

6. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 7, 9 настоящего договора.

6.2. Осуществлять технический надзор за __________________.

6.3. Разработать и передать Подрядчику перечень документов, предъявляемых приемной комиссии.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

7.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ подписывает его или выставляет обоснованный отказ приемки работ и подписания акта.

7.3. Приемка объекта из _____________ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки объекта из ______________ один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.5. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе полномочных представителей и Подрядчика, с оформлением соответствующей документации.

7.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

8.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.3 и несет ответственность за отступление от них.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается 12 месяцев, оборудования 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9. Оплата работ и взаиморасчеты

9.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур;

10. Форс-мажорные условия

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, ____________ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ___________ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

10.3. Если по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Ответственность сторон

11.1 При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.

11.2 За несвоевременное исполнение договорных обязательств виновная сторона уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Однако максимальные выплаты не могут превышать десяти процентов от общей стоимости договора.

11.3. Ответственность сторон по настоящему контракту наступает с момента выставления претензии.

12. Внесение изменений в договор

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ______________.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ____________________, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.3. Изменения графика производства работ если они могут повлиять на продолжительность ___________, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего сроки _______________ и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

13.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. п.13.1 и 13.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

14. Прекращение договорных отношений

14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания __________________;

- нарушение Подрядчиком требований проекта, СНиП, ВСН по качеству работ, не выполнение требований технадзора и госинспекции;

- при принятии решения о консервации объекта.

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- банкротства Заказчика;

- остановки Заказчиком _____________ по причинам, независящим от Подрядчика;

14.3. Инициация расторжения договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию сторон либо по предварительному (не менее чем за месяц) письменному извещению другой стороны.

15. Особые условия

15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате _______________ объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.4. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным дублированием заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день вручения письма адресату.

15.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

15.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

Заказчик: Директор ____________ _______________/ ______________		Подрядчик:

Дополнительное соглашение к договору (форма 4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № …/... от ……………2012 года

г. Уфа «___»___________ 2012 г.

, именуемое в дальнейшем "Заказчик", «_____________ - филиала , действующего на основании доверенности с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст. 450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:

«_________________________________».

2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_____________/…………………/ ____________/………………/

Протокол разногласий к договору (форма 5)

Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

«Желательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)