21.4. Приемка в эксплуатацию законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией оформляется Актом приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией.
21.5. Дата подписания Акта приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией является Датой ввода Объекта в эксплуатацию и определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.
21.6. Приемка оборудования, не требующего монтажа, производится в соответствии с действующим законодательством подписанием формы М-15.
СТАТЬЯ 22. Охрана и содержание Объекта
22.1. От начала Работ до утверждения Акта приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов и Оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений.
22.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.
22.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после утверждения Акта приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией принимает на себя Заказчик.
22.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный Объекту ущерб, если он возник в результате форс-мажоpных обстоятельств, оговоренных в ст. 30 Контракта. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 23. Внесение изменений в Рабочую документацию
23.1. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Рабочую документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.
23.2. Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в проект или исключения из проекта работ, вследствие изменения проектных решений, Подрядчиком составляется сметный расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который утверждается Заказчиком. Данный расчет является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение стоимости контракта.
23.3. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ и услуг, возникших в результате внесения изменений в рабочую документацию.
СТАТЬЯ 24. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
24.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.
24.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1, в течение разумного срока не заменит Рабочую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.
24.3. Подрядчик:
· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1;
· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.2;
· либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.
24.4. Если в процессе производства подрядных работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, что влечет за собой изменение Контрактной цены, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ, содержащий в себе обоснование необходимости производства дополнительных работ или исключения каких-либо работ.
24.5. Акт на производство дополнительных работ должен содержать следующие подписи:
- подпись и печать Подрядчика;
- подпись и печать ответственного лица Заказчика;
- подпись и штамп представителя независимого технадзора;
- подпись и штамп авторского надзора, с внесением в журнал авторского надзора.
24.6. Авторский надзор в течение 2-х рабочих дней со дня подписания Акта на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) представляет Заказчику откорректированные рабочие чертежи и сметную документацию.
24.7. Заказчик в течение 2-х (Двух) дней утверждает и передает ПСД в производство работ и направляет на выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ).
24.8. Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение контрактной цены, Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.
24.9. Учет дополнительных работ в журнале учета выполненных работ по форме КС-6а производится внесением дополнительных листов без изменения существующей формы.
24.10. При изменении объема работ, на дополнительном листе (КС-6а) указываются включаемые и исключаемые объемы (физический объем, стоимость), соответствующие дополнительному соглашению.
24.11. В случае исключения позиции из перечня, указанного в Журнале учета выполненных работ (КС6-а), вносится запись в исключаемую строку (КС-6а) «Исключено дополнительным соглашением №___».
24.12. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на корректировку объема работ и контрактной цены, на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ проектно-сметной документации.
РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
СТАТЬЯ 25. Банковские Гарантии, предоставляемые Подрядчиком
25.1. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления Контракта в силу Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию в обеспечение возврата аванса (Приложение 15), банка-гаранта, указанного в пункте 25.2 Контракта, на сумму в размере 10% (десяти процентов) от Контрактной цены. Срок действия Гарантии в обеспечение возврата аванса должен превышать на 60 (шестьдесят) календарных дней последнюю дату зачета общей суммы выданного аванса по «Распределению Контрактной цены и Графику объемов финансирования» (Приложение 1). При условии если сумма не зачтенного аванса становится менее 10% (Десяти процентов) от Контрактной цены, Подрядчик вправе уменьшать сумму Банковской гарантии в обеспечение возврата аванса пропорционально не зачтенной в счет оплаты выполненных Работ сумме аванса.
Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты перечисления первой части аванса в соответствии со Статьей 4 Подрядчик предоставляет Заказчику безусловную и безотзывную банковскую Гарантию выполнения условий Контракта (Приложение 4) банка-гаранта, указанного в пункте 25.2. Контракта, на сумму в размере 10% (Десять) процентов от Контрактной цены. Срок действия Гарантии исполнения условий Контракта должен превышать срок выполнения Работ по Контракту или по Дополнительному соглашению к Контракту на 60 (Шестьдесят) календарных дней.
25.2. Подрядчик предоставляет банковские гарантии одного из нижеследующих банков-гарантов (либо их региональных филиалов, действующих от имени банка):
- «Промсвязьбанк» (ОАО);
- «Сбербанк» (ОАО);
- АКБ «Металлинвестбанк» (ОАО)[1]*;
- Банк ВТБ (ОАО);
- «Газпромбанк» (ОАО);
- АКБ «Новикомбанк» (ЗАО)1*.
25.3. При изменении сроков выполнения Работ и услуг, объема Работ или Контрактной цены, Подрядчик предоставляет Заказчику новые или дополнительные банковские гарантии, указанные в пункте 25.1. Контракта, с учетом таких изменений Контракта (по срокам действия и/или суммы Банковских гарантий) не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к ранее заключенному Контракту.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Дополнительное соглашение к Контракту, в случае непредоставления Подрядчиком новых Банковских гарантий в соответствии с настоящим пунктом.
25.4. Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта приемки в эксплуатацию законченного строительством/капитальным ремонтом Объекта (КС-14/ ФЗ-36), Подрядчик обязан представить безусловную и безотзывную банковскую гарантию выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок (Приложение 5) банка-гаранта, указанного в пункте 25.2. на сумму в размере 5% (Пять процентов) от Контрактной цены, скорректированной с учетом положений пункта 3.2 и статьи 23 Контракта.
Срок действия банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца от даты оформления Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14).
25.5. Подрядчик принимает на себя расходы по получению всех гарантий.
25.6. Заказчик возвращает Подрядчику оригинал выданной ему безусловной и безотзывной банковской Гарантии выполнения условий Контракта на сумму в размере 10% (Десять процентов) от Контрактной цены, включая оригиналы банковских гарантий, выданных в связи с изменением сроков выполнения Работ и услуг, объема Работ или Контрактной цены при условии получения от Подрядчика безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок на сумму в размере 5% (Пять процентов) от Контрактной цены, скорректированной с учетом положений пункта 3.3 и статьи 23 Контракта.
25.7. Для получения предельной суммы Гарантии выполнения условий Контракта или ее части Заказчик направляет в адрес Банка - Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченным лицом Заказчика, содержащее необходимые условия, указанные в Банковской гарантии.
25.8. Подрядчик представляет указанные в настоящей статье банковские гарантии
в полном соответствии (текстовой части) с приложениями № 4, № 5, № 15 к Контракту.
СТАТЬЯ 26. Гарантийный период
26.1. Качество выполненной Подрядчиком работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в системе магистрального нефтепроводного транспорта «Транснефть», указанных в п. 6.1.
26.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Контракту, составляет 2 года от даты утверждения Акта приемки законченного строительством/капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией; для материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, - в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.
26.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии (п.26.7. Контракта), эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.
26.4. Гарантия качества результата выполнения работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Контракта.
26.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
26.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
26.7. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая замену дефектного Оборудования и конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
26.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, то Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Контракта;
26.9. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного периода:
- выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика; либо
- несоответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика нормативным документам, действующим в системе магистрального нефтепроводного транспорта «Транснефть», полностью или частично,
то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.
26.10. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
26.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить (сверх вышеупомянутой неустойки) затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат либо Заказчик предъявляет требование по банковской гарантии, указанной в Приложении № 5 к настоящему Контракту.
26.12. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать уплаты штрафных санкций, а также возмещения причиненных убытков сверх таких штрафных санкций.
26.13. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.
26.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.
СТАТЬЯ 27. Страхование
27.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Контракту, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты начала работ оформляет в счет Контрактной цены, на весь срок действия Контракта договор страхования строительно-монтажных рисков. Договор страхования строительно-монтажных рисков, включает в себя:
27.1.1. Страхование Объекта на полную стоимость, включая Материалы и Оборудование поставки Подрядчика (согласно Приложению № 11), находящиеся на Строительной площадке, от гибели (повреждения) в результате внезапных и непредвиденных событий.
27.1.2. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при проведении Работ.
27.2 Подрядчик обязан выдать Представителю Заказчика в срок, установленный пунктом 27.1 Контракта копию договора страхования и документа, подтверждающего оплату страховых платежей.
27.3 Выгодоприобретателем по договору страхования строительно-монтажных рисков является Подрядчик.
27.4 Общая страховая сумма Объекта, включая материалы и оборудование поставки Подрядчика (согласно Приложению 11) составляет __________________________ рублей. В том числе по объектам: ____________________________________.
СТАТЬЯ 28. Ответственность Сторон и санкции
28.1. Ответственность Подрядчика:
28.1.1. В случае если Подрядчик допустил нарушение Графика выполнения работ (Приложение ) в текущем месяце на срок свыше 5 (Пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости месячного задания (Приложение 1) за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от Контрактной цены.
В случае если Подрядчик допустил срыв согласованных Заказчиком месячно-суточных графиков выполнения работ на срок свыше 5 (Пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 3% (Три процента) от стоимости месячного задания (Приложение 1).
Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном выше, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения при выполнении работ в текущем месяце, является Акт, составленный Заказчиком, с привлечением представителей Организации по независимому технадзору.
28.1.2. В случае если Подрядчик не предоставил Представителю Заказчика в соответствии с пунктом 7.6.1 Контракта месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение 6) на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от месячного задания (Приложение 1).
28.1.3. В случае привлечения для выполнения Работ субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 15.1. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % (Три процента) от Контрактной цены.
28.1.4. В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ и/или в случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки.
28.1.5. За задержку более чем на 3 (Три) календарных дня сроков устранения, указанных в предписаниях Организации независимого технического надзора или Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки. При этом неустойка рассчитывается начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.
28.1.6. В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний Организации независимого Технадзора по устранению замечаний в части:
- отсутствия разрешительной документации на производство работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного Организацией по независимому Технадзору срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены;
- отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более 3 (трех) календарных дней (после определенного Организацией по независимому технадзору срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены;
- невыполнения требований технического надзора по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 1 (одного) календарного дня (после определенного Организацией по независимому Технадзору срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены;
- невыполнения Подрядчиком требований Организации по независимому Технадзору о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены;
Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый допущенный дефект, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности выполнения работ по устранению дефекта.
Уплата штрафов по нарушениям, указанным в пункте 28.1.6., производится Подрядчиком по каждому нарушению отдельно.
28.1.6.1.В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Организации по независимому Технадзору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены.
28.1.7. В случае, если Заказчик откажется от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 32.1., Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (Десяти процентов) от Контрактной цены.
28.1.9. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Рабочей документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
28.1.10. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.
28.1.11. В случае задержки предоставления Подрядчиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Контракта более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной в пункте 25.1 Контракта или более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения, согласно пункта 25.3 Контракта и/или безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств на Гарантийный период более чем на 10 (Десять) календарных дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством/законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией (Ф-36 или КС-11), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки.
28.1.12. В случае непредставления документов, указанных в пунктах 7.6.2 и 9.3 Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости контракта за каждый день просрочки.
28.1.13. В случае не предоставления или не своевременного предоставления Заказчику в соответствии с пунктами 7.26, 17.1, 17.2, 21.1 Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документацией, утвержденной технадзором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от Контрактной цены.
28.1.13.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов надлежаще оформленных счетов-фактур, указанных в п. 17.2 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Месячного объема всех Видов работ в отчетном месяце согласно Распределения Контрактной стоимости (Приложение 2), за каждый день просрочки.
28.1.14. За задержку более чем на 10 (десять) календарных дней сроков устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов и/или недостатков, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно выполненных работ.
28.1.15. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов и/или недостатков в месячный срок, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 (Десяти) процентов от стоимости выполненных работ.
В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов по истечение 2-х месяцев или при отказе Подрядчика устранить обнаруженные дефекты Заказчик имеет право предъявит Подрядчику требование оплатить штраф в размере 30% от стоимости выполненных работ.
28.1.16. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Заказчику ППР в соответствии с пунктом 13.1 Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять десятых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от Контрактной цены.
28.1.17. В случае несвоевременного возврата Заказчику незачтенного аванса в соответствии с п.4.1, Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно возвращенного аванса за каждый день просрочки.
28.1.18. В случаях, указанных в п. п. 28.1.1, 28.1.5, 28.1.11, 28.1.15, неустойка начисляется за весь период просрочки Подрядчика, включая период просрочки, в течение которого Заказчик не вправе предъявлять Подрядчику требование об уплате неустойки.
28.1.19. Общая сумма штрафных санкций и неустоек, предъявленных к Подрядчику, не должна превышать 10% (Десяти процентов) от Контрактной цены.
28.1.20. В случае, если Заказчиком и/или организацией по независимому технадзору будет установлен факт нарушения Подрядчиком пункта 20.1, Заказчик вправе остановить производство работ, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 1 млн. рублей.
28.1.21. После остановки работ Подрядчик должен разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. После их выполнения и уплаты штрафа Подрядчик может быть допущен к дальнейшему производству работ.
28.1.23 В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении авансового платежа, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы такого авансового платежа за каждый день просрочки.
28.1.24 В случае нарушения Подрядчиком графика мобилизации технических и людских ресурсов, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день просрочки.
28.1.25 В случае задержки предоставления Подрядчиком Заказчику копии субподрядного Контракта со всеми приложениями и с учетом дополнительных соглашений (изменений) в соответствии с п. 15.4 Контракта на срок более
10 (десяти) календарных дней, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере
30 000 (Тридцати тысяч) рублей за каждый день просрочки.
28.2. Ответственность Заказчика:
28.2.1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4 Контракта, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.
28.3. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
28.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий контрактных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.
28.5. В остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 29. Патентные права и условия конфиденциальности
29.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 29.4 настоящего Контракта.
29.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Контракта сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта.
29.3. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарного знака или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.
Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарного знака или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.
29.4. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым компаниям, указанным в Контракте, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 30. Форс-мажорные обстоятельства
30.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
30.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.
30.3. Срок выполнения обязательств, выполнению которых препятствуют обстоятельства непреодолимой силы автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
30.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.
СТАТЬЯ 31. Урегулирование споров. Арбитраж
31.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
31.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде_________________ (по месту нахождения Заказчика).
СТАТЬЯ 32. Расторжение Контракта
32.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
32.1.1. когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 3);
32.1.2. когда Подрядчик:
· допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Контракта, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика); и/или
· допускает два и более случая нарушения сроков выполнения Работ, установленных месячно-суточным графиком выполнения Работ (Приложение 6); и/или
· допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Контрактом использования; и/или
· лишается лицензии на выполнение Работ и услуг (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии); и/или
· не предоставляет в согласованный срок Банковскую гарантию, оговоренную в Статье 25 Контракта и документы, подтверждающие заключение договоров страхования, оговоренные в Статье 27.
· при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т. д.
· в случае повторного нарушения Подрядчиком пункта 20.1. Контракта.
32.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
32.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
32.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 32.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Контракта. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения контракта (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т. д. подписанные представителем Заказчиком, представителем технического надзора).
В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Контракта, обязан прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, возвратить незачтенный аванс, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Контрактной цены, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Контракту.
32.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 32.1., а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
32.5. В случае, если до Даты одностороннего расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.
32.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Контракта по основаниям, указанным в пункте 32.1., вправе с Даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для завершения Работ по Контракту нового Подрядчика.
СТАТЬЯ 33. Особые условия
33.1. Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
33.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.
33.3. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Контракту теряют силу, за исключением материалов конкурсного предложения, оформленного в соответствии с требованиями конкурсной документации Подрядчика.
33.4. В случае обнаружения в процессе выполнения работ ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
33.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
33.6. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
СТАТЬЯ 34. Приложения к Контракту
34.1. Все Приложения Контракта являются его неотъемлемыми частями.
34.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.
34.3. Перечень Приложений к Контракту:
Приложение 1. Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования;
Приложение 2. График выдачи Рабочей документации;
Приложение 3. График выполнения Работ;
Приложение 4. Гарантия выполнения условий Контракта (Типовая форма);
Приложение 5. Гарантия выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период (Примерная форма);
Приложение 6. Месячно-суточный график выполнения работ (Примерная форма);
Приложение 7. Список субподрядчиков;
Приложение 8. Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений (Типовая форма М-35);
Приложение 9. Требования к помещениям, предоставляемым Подрядчиком Заказчику на Строительной площадке;
Приложение 10. Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а);
Приложение 11. График поставки материалов и оборудования Подрядчиком;
Приложение 12. Отчет о размещении заказов на изготовление МТР и поставке МТР;
Приложение 13. График мобилизации технических и людских ресурсов;
Приложение 14. Отчет о выполнении графика мобилизации технических и людских ресурсов.
Приложение 15. Гарантия в обеспечение возврата аванса (Типовая форма).
СТАТЬЯ 35. Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта
35.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
35.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту.
35.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
СТАТЬЯ 36. Реквизиты Сторон
"ЗАКАЗЧИК"
Наименование организации: ________________________«_________________»
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес и фактический адрес:
Тел.
Факс
Банковские реквизиты:
"ПОДРЯДЧИК"
Наименование организации:__________________________________
Адрес:_____________________________________________________
Тел._______________________________________________________
Факс:______________________________________________________
Банковские реквизиты:
Р/с ___________________ в
К/с
БИК _____________, ИНН _____________, КПП __________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:
Генеральный директор _________________________
__________________________(______________________)
От Подрядчика:
Генеральный директор __________________________________
_____________________________(_______________________)
[1] При сумме банковской гарантии до 300 млн. руб. включительно
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
