3. Дата, место и орган регистрации участника конкурсного отбора, организационно-правовая форма.
4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.
5. Структура участника конкурсного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий.
6. Банковские реквизиты.
7. Профилирующее направление деятельности.
8. Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.
9. Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.
10. Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.
11. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.
12. Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
13. Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
14. Балансовый отчет участника конкурсного отбора за последний отчетный период.
15. Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).
16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за два года.
17. Данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника конкурсного отбора.
Для физического лица:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место жительства.
3. Контактные телефоны.
4. Паспортные данные.
5. Год рождения.
6. Данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).
7. Банковские реквизиты (для индивидуального предпринимателя).
8. Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.
9. Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа.
10. Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.
11. Год создания, направления деятельности. Опыт работы.
12. Наличие квалифицированных работников.
13. Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.
14. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.
15. Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
16. Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
17. Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).
18. Данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Должность уполномоченного лица
участника размещения заказа (подпись) Ф. И.О.
М. П.
Приложение 6
к постановлению Администрации
Волжского сельского поселения
от 01.01.2001г. № 51
(на бланке участника конкурсного отбора)
Председателю комиссии
__________________________
Заявление на участие в конкурсном отборе
Ознакомившись с конкурсной документацией к конкурсному отбору на право
заключения договора на ____________________________________________________
(в том числе с порядком оформления заявки на участие в конкурсном отборе),
сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсном отборе на условиях,
указанных в конкурсной документации.
Предлагаемые нами условия выполнения обязательств указаны в
приложениях к заявке, которые являются ее неотъемлемой частью.
Условия, указанные в заявке, действуют до момента заключения договора
начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсном отборе на заседании конкурсной комиссии. Заявка будет
оставаться для нас обязательной в любой момент до истечения указанного
периода.
Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя
обязательства подписать договор не ранее 2 дней с момента подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе, но
не позднее 4 дней с момента подписания указанного протокола.
Должность <3> уполномоченного лица
участника размещения заказа подпись Ф. И.О.
М. П.
<3> Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием занимаемой им должности и Ф. И.О.) и скреплено печатью (при ее наличии).
Приложение 7
к постановлению Администрации
Волжского сельского поселения
от 01.01.2001г. № 51
Форма запроса
о разъяснении положений конкурсной документации
Кому: (наименование заказчика)
Куда: (адрес)
N _________________________
"___" _____________ 20__ г.
Запрос о разъяснении положений конкурсной документации
Просим Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации к
конкурсному отбору на право заключения договора на ________________________
___________________, а именно: ____________________________________________
(указываются положения конкурсной
документации, которые необходимо разъяснить)
Ответ на запрос прошу направить:
___________________________________________________________________________
(наименование организации, почтовый адрес, телефон/факс,
Ф. И.О. контактного лица)
Должность уполномоченного лица
участника размещения заказа подпись Ф. И.О.
М. П.
Приложение 8
к постановлению Администрации
Волжского сельского поселения
от 01.01.2001г. № 51
Проект договора
П. Волга
_________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании ________, с одной стороны, _____________________, являющегося победителем конкурсного отбора (протокол N __ от ______), именуемое в дальнейшем Подрядчик, _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту многоквартирного дома N ______, находящегося в управлении Заказчика, а Заказчик принимает результаты и оплачивает работы.
1.2. Работа по настоящему договору осуществляется согласно предоставленной Заказчиком сметной документации.
1.3. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ВСН и предварительно оформленных исполнительных схем, а также наличия сертификатов на материалы, техпаспортов, удостоверяющих их качество.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
2.1.4. Заключить договор на пользование электроэнергией при производстве работ на доме - в случае необходимости.
2.1.5. Немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения от него указаний при обнаружении:
- возможных неблагоприятных последствий при выполнении работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.6. За свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине и обнаруженные в период гарантийной эксплуатации объекта, не позднее 1 месяца с момента их обнаружения. Гарантийный период эксплуатации объекта составляет _____ года со дня подписания акта о приемке выполненных работ объекта.
Наличие дефектов устанавливается актом с привлечением представителей управляющей и (или) обслуживающей организации.
2.1.7. Информировать Заказчика о заключении договора с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
2.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчикам, за координацию их действий.
2.1.9. В случае досрочного выполнения работ не менее чем за 5 (пять) календарных дней письменно согласовать с Заказчиком срок и дату приемки досрочно выполненных работ.
2.1.10. В добровольном порядке возмещать ущерб, причиненный квартиросъемщикам, третьим лицам и организациям в процессе выполнения работ.
2.1.11. В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять выполненную работу в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2.2. Оплатить выполненную работу в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.2.3. В трехдневный срок с момента заключения настоящего договора передать Подрядчику сметную и техническую документацию, необходимую для выполнения работ.
2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1. Сдать результаты работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.4.4. Вправе полностью или частично отказаться от исполнения настоящего договора в случае несоблюдения Подрядчиком качества работ, нарушения Подрядчиком технологии производства работ, нарушения требований нормативно-технической документации.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работы - "__" _______________ 20__ года;
- окончание работы - "__" _________________ 20__ года.
3.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТОИМОСТЬ РАБОТЫ
4.1. Стоимость работ составляет:
При согласовании с Подрядчиком Заказчик имеет право перед началом работы выплатить аванс Подрядчику ________ от общей стоимости работы.
4.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика по факту выполнения работы после подписания акта о приемке выполненных работ.
4.3. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.4. Платежи за выполненные работы производятся ежемесячно на основании акта приемки выполненных работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме N КС-3, счета и счета-фактуры.
5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ производится сторонами договора с привлечением представителей ___________ (далее - 3-сторонний акт).
5.2. СТОРОНЫ перед началом работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ.
5.3. Подрядчик обязан в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обнаруженных в процессе работ.
5.4. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, составляется 3-сторонний акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи.
5.5. Подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных видов работ или скрытых работ. Их готовность подтверждается 3-сторонним актом промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания такого 4-стороннего акта.
5.6. Работа считается принятой с момента подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-3, КС-2. При отказе от подписания актов о приемке выполненных работ кем-либо об этом делается отметка в актах. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в актах, либо для этого составляется отдельный документ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ
6.1. Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные и подтвержденные 3-сторонним актом. В случае неустранения указанных недостатков и дефектов в согласованный СТОРОНАМИ срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в форме пени в размере 0,05% от общей стоимости договора за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.
6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору в части, касающейся сроков выполнения работ или отдельных этапов работ, подтвержденных 3-сторонним актом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки от суммы подлежащей оплате по настоящему договору за выполненные работы или часть выполненных работ.
6.3. Подрядчик возмещает все штрафы, возложенные на Заказчика государственными надзорными органами в связи с некачественным проведением Подрядчиком работ по настоящему договору.
Общая сумма всех штрафов и пени не может превышать 5% от цены контракта.
6.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если:
- это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения муниципального договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительств или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля СТОРОН;
- в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их исполнение.
При наступлении указанных обстоятельств СТОРОНА, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую СТОРОНУ и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего договора.
6.5. Заказчик отвечает за нарушение своих обязательств по договору при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки несет Подрядчик.
6.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает СТОРОНЫ от ответственности за нарушения условий договора, допущенные в период срока его действия, и не снимает со СТОРОН обязательств по окончательным расчетам.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
7.3.1. По письменному соглашению СТОРОН.
7.3.2. В одностороннем порядке при отказе одной из СТОРОН от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением СТОРОН.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны прилагают максимальные условия для урегулирования возникших разногласий исключительно путем переговоров. При неурегулировании разногласий путем переговоров СТОРОНЫ обращаются в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством РФ.
8.2 Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ с письменным уведомлением о расторжении договора;
- аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями СТОРОН.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам СТОРОН с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой организации.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение 9
к постановлению Администрации
Волжского сельского поселения
от 01.01.2001г. № 51
ПРОТОКОЛ N 1
вскрытия конвертов
Ярославская область, "__" _________ 20___ года
П. Волга 00 часов 00 минут
1. Наименование предмета конкурса:
___________________________________________________. Извещение о проведении
настоящего конкурсного отбора было опубликовано в газете «Вперед» от __________ 20_ г.
2. Объем и краткая характеристика работ: ______________________________
3. Состав комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсном отборе присутствовали:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Представители Администрации Волжского сельского поселения
___________________________________________________________________________
4. Перед началом конкурсного отбора проводилась регистрация
представителей участников (приложение N 2). На процедуре вскрытия конвертов
присутствовали следующие претенденты на участие в конкурсном отборе:
___________________________________________________________________________
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе имела место ________________ по адресу: ____________________________
Начало - 00 часов 00 минут (время московское).
6. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов организатором
конкурса велась аудиозапись.
7. До окончания указанного в извещении о проведении конкурсного отбора
срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе ________________ 20__ г.
00 часов 00 минут (московского времени) был представлен _____ (___________)
запечатанных конвертов (журнал регистрации поступления заявок на участие в
конкурсном отборе - приложение N 1).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе в 00 часов 00 минут председатель конкурсной комиссии
объявил о возможности подать заявки на участие в конкурсном отборе,
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном отборе до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе,
поданными на бумажном носителе, проводилось членом конкурсной комиссии в
порядке очередности их поступления _______________________________________.
(Ф. И.О.)
10. Председателем конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в
конкурсе была объявлена следующая информация:
10.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурсного отбора,
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
условия исполнения договора (приложение N 3 к протоколу вскрытия
конвертов).
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
конкурсном отборе в срок до ______________________________________________.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии: _________________
Члены конкурсной комиссии: ________________
Приложение N 1
к протоколу
вскрытия конвертов
с заявками на участие
в конкурсном отборе
от ___________ 20__ г.
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ
ОТБОРЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ________________________
N | Дата | Время | Регистрационный | Форма | Отзыв | Измене - | Примечания |
1 |
Ответственное лицо _________________
(подпись)
Приложение N 2
к протоколу
вскрытия конвертов
с заявками на участие
в конкурсном отборе
от ___________ 20__ г.
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома N __ по ул. ____________ присутствовали:
N | Наименование (для | Фамилия, имя, | Должность | Документ, | Подпись |
1 |
Ответственное лицо _________________________
(Ф. И.О.)
Приложение 3
к протоколу
вскрытия конвертов
с заявками на участие
в конкурсном отборе
от ___________ 20__ г.
Наличие
сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
N | Сведения и документы, | Наименование (для | Наличие/отсутствие |
1 | Анкета участника конкурсного | ООО "________" | + |
2 | Заявление на участие в | ||
3 | Документ, подтверждающий | ||
4 | Копии учредительных и | ||
5 | Копии документов, | ||
Кроме того, участником конкурсного отбора дополнительно предоставлены следующие документы:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
