Пакет котировочных документов (стр. 7 )

___________________________________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

на обслуживание пожарной сигнализации

от ___________ 2013 г. г. Ростов-на-Дону

Открытое Акционерное Общество «Производственное объединение Водоканал» города Ростова-на-Дону ( Водоканал») , действующего на основании Устава с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется оказывать услуги по ежеквартальному обслуживанию пожарной сигнализации (Приложение___) объектов Водоканал»: ВНС «Думенко», ВНС «Портовая», ВНС «Промзона 1», ВНС «Сеченова», ВНС «Октябрьская», ВНС «Военвед» + караульное помещение, ВНС «Каменка» + караульное помещение, ВНС СПТУ, ВНС «Восточная» + караульное помещение, Ремонтно-строительный цех «Ае», «Ае1», «ВНС №1 подъем 2, ВНС №1 подъем 1, ВНС «промывки фильтров», ВНС №4 подъем 2, КНС «Аэропорт», КНС «Сурб-Хач», КНС «АТХ 1500», КНС «Ростовская», КНС «БСМП-2», ГКНС-г. Батайск, находящихся по адресам: г. Ростов-на-Дону, ____________________, а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги.

3.  Обязанности Подрядчика

2.5.  Оказывать услуги качественно, в срок, установленный настоящим договором.

2.6.  Производить устранение неисправностей, ремонт оборудования в течение 1 (одного) рабочего дня после получения диспетчером информации о неисправности. Срок выполнения обязательств может быть изменен в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, на которые Подрядчик не может воздействовать. Перечень причин, которые могут вызвать необходимость проведения ремонта пожарной сигнализации: перепады напряжения в сетевой электропроводке, залив оборудования водой, пожары, акты вандализма по отношению к установленному оборудованию. Этот ремонт производится за счет средств Заказчика за дополнительную плату на основании спецификации и выставленного Подрядчиком счета.

2.7.  Разрабатывать и ознакамливать Заказчика с Инструкцией по пользованию и контролем за состоянием работоспособности установок пожарной сигнализации (разрабатывается на каждую установку АПС и передаётся заказчику вместе с Договором, Приложение ______).

2.8.  Согласно утверждённого графика (Приложение _______) производить техническое обслуживание, (состав работ согласно Приложению ____), необходимое для поддержания всех комплектующих пожарной сигнализации в исправном состоянии.

2.9.Подрядчик ежеквартально обязан предоставлять Заказчику следующие документы: счет-фактуру, акт выполненных работ.

2.10.  Подрядчик обязуется не допускать пронос и употребление спиртных напитков и наркотических средств непосредственными исполнителями работ на территорию объекта Заказчика, а также находиться на территории в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

2.11.  В случае выявления Заказчиком на территории объекта непосредственного исполнителя работ в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, Заказчик оставляет за собой право отстранить данного исполнителя от выполнения работ, удалить его за пределы территории объекта и не выполненные им вследствие изложенного работы, считать по вине «Подрядчика».

2.12.  Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств после подписания договора, начиная с _____________

2.9. Подрядчик обязан вести Журнал учета сообщений Заказчика о неисправностях пожарной сигнализации, в котором отражается дата поступления сообщения, ФИО лица, принявшего сообщение, ФИО лица, от которого поступило сообщение, краткая характеристика обнаруженной неисправности в системе пожарной сигнализации Заказчика. Дата поступления сообщения является датой начала течения срока для устранения неисправностей в работе пожарной сигнализации.

3. Обязанности Заказчика

3.6.  Оплачивать ежеквартально услуги согласно пунктов 4.1. и 4.5 настоящего договора на расчётный счет Подрядчика.

3.7.  Производить оплату услуг начиная с _____________

3.8.  Своевременно оповещать Подрядчика о возникших неисправностях по телефону ______________

3.9.  Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный допуск в помещения с установленной пожарной сигнализацией, согласно установленного порядка на предприятии, для выполнения Подрядчиком своих обязанностей согласно договора

3.10.  Заказчик не имеет права без согласования с Подрядчиком подключать или отключать любые составляющие системы ПС, самостоятельно вмешиваться в монтажную разводку ПС и производить ремонтно-строительные работы в помещениях с установленной пожарной сигнализацией.

4. Стоимость услуг и порядок расчета

4.1. Стоимость ежеквартального технического обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации и выполнения работ по устранению отказов в работе технических средств в межрегламентный период по вызову «Заказчика» определяется согласно расчета стоимости (приложение № ….) и составляет …….

4.2. Стоимость израсходованных «Подрядчиком» на текущий ремонт материалов, запасных частей и комплектующих оплачивается «Заказчиком» дополнительно сверх стоимости работ по ТО, обусловленных настоящим договором на основании оформленного дополнительного акта.

4.3. В случае возникновения отказа в работе установок по вине «Заказчика» при производстве ремонтных и строительно-монтажных работ в помещениях оборудованных установками автоматической пожарной сигнализации, работы по её восстановлению, а также работы, выполняемые для заказчика, не относящиеся к ТО оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются дополнительно.

4.4. Дополнительные соглашения к договору, связанные с проведением работ по восстановлению работоспособности установок автоматической пожарной сигнализации являются неотъемлемой частью настоящего договора.

4.5. Оплата ежеквартального технического обслуживания производится каждый квартал (до 10 числа месяца, следующего за месяцем обслуживания) согласно счёту, выставляемому «Подрядчиком», из расчета ______________ рублей в квартал, и включает НДС 18%.

4.6. После выполнения работ Подрядчик составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, в которых указывается дата и время выполнения работ, перечень и объем выполненных работ, цена выполненных работ. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта обязан подписать и возвратить один экземпляр документов Подрядчику либо в указанный выше срок направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.7. В случае, если Заказчиком представляется мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, то Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

5. Ответственность сторон

5.4.  Подрядчик несет ответственность за оказываемые услуги по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

5.5.  В случае просрочки оплаты Заказчиком услуг (п. 4.1.) более двух месяцев подряд Подрядчик вправе приостановить выполнение своих обязательств по данному договору. Подрядчик восстанавливает свои обязательства по настоящему договору только после полного погашения Заказчиком задолженности

5.6.  Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за умышленное повреждение системы.

5.4. В случае некачественного или несвоевременного выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплатить ему неустойку в размере 0,1 % от стоимости от несвоевременно или некачественно выполненных работ за каждый день просрочки или за каждый случай некачественного выполнения работ соответственно.

5.5. В случаях, когда работы выполнены Заказчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшающими результат услуг, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования либо при отсутствии в Договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами или силами иного Подрядчика.

6. Дополнительные условия

6.4.  Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены по согласованию сторон, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и оформлены дополнительным соглашением к договору.

6.5.  Договор можно расторгнуть досрочно, в одностороннем порядке, если одна из сторон извещает другую о его расторжении в месячный срок при этом оплачиваются все фактически выполненные работы.

6.6.  Стоимость оборудования, пришедшего в негодность, и работы по его замене оплачиваются Заказчиком дополнительно.

6.4. Настоящим Стороны Договора пришли к соглашению о том, что споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении настоящего Договора, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда Ростовской области.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с __________ года и действует до __________ года.

7.2. Договор считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из сторон не извещает другую о его расторжении в месячный срок до истечения срока его действия.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Покупатель: Открытое акционерное общество «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»

Почтовый адрес: 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 293

Юридический адрес: 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького,

д. 293

Р/с в Филиале «Ростовский «Народный кредит»

К/с

ОКФС 49 ОКОГУ 49008

ОКОПФ 47

тел. факс.

Поставщик: ________________________ /______________/ _______________

М. П.

Покупатель: Генеральный директор

Водоканал» /_______________/

М. П.

Приложение №___

Регламент технического обслуживания системы пожарной на объекте ________________ (примерный)

№ п\п	Наименование и объем работ	Кол-во согласно проектной документации	Периодичность	Затраты на обслуживание 1 единицы (мин)	Стоимость обслуживания 1 единицы (руб.)	Общие затраты на обслуживание оборудования (мин)	Общая стоимость тех. обслуживания (руб.)
1.	Дымовые оптико-электронные извещатели, шт.	шт.	1 раз в квартал
1.1	Продувка компрессором и очистка от загрязнений
1.2	Проверка работоспособности в штатных режимах
2	Прибор приемо-контрольный, шт.
2.1	Очистка от загрязнений
2.2	Проверка работоспособности согласно методике производителя
3	Бесперебойный источник питания, шт.
3.1	Разборка и сборка, чистка от пыли корпуса и аккумуляторных батарей, зачистка клемм аккумуляторных батарей
3.2	Проверка основного трансформатора: проверка напряжения с вторичной обмотки
3.3	Проверка выходного напряжения с рабочих клемм, при необходимости - его регулировка
3.4	Проверка схемы автоматической подзарядки АКБ и перехода при пропадании сети на АКБ и обратно
3.5	Протяжка всех рабочих клемм
4	Кабельная сеть и крепежное имущество, м.
4.1	Проведение контрольных замеров на целостность изоляции и короткого замыкания.
4.2	Проверка параметров линии кабельной сети
4.3	Проверка целостности и мелкий ремонт кабельной сети
5.	Линейные дымовые извещатели, шт.
5.1	Чистка от загрязнений
5.2	Проверка работоспособности в штатных режимах и юстировка.
6	Система речевого оповещения
6.1	Очистка от загрязнений
6.2	Проверка работоспособности согласно методике производителя
7	Светозвуковые оповещатели
7.1	Очистка от загрязнений,
7.2	Проверка работоспособности
8	Ручные извещатели
8.1	Очистка от загрязнений
8.2	Проверка работоспособности.
9.	Релейный блок С-2000СП1
9.1	Очистка от загрязнений, проверка работоспособности согласно методике производителя.
10	Персональный компьютер
10.1	Очистка от загрязнений внутри и снаружи, диагностика ПО, устранение неполадок ПО.
	ВСЕГО

Поставщик: ________________________ /______________/ _______________