И. о. председателя ЖСК 360
17 июня 2008 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению комиссионного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов и установки приборов учета многоквартирного дома № 13 по
ул. Лопатина (1 – 4 подъезд) - ЖСК 360
в Нижегородском районе г. Н. Новгорода
в 2008 году
г. Нижний Новгород
2008 год
Перечень документов,
входящих в состав документации по комиссионному отбору
1. Извещение о проведении комиссионного отбора (форма 1)
2. | Инструкция участникам комиссионного отбора (форма 2) | |
3. | Информационная карта (форма 3) | |
4. | Письмо-заявка с анкетой участника (форма 4) | |
5. | Уведомление (форма 5) | |
6. | Проект договора (форма 6) |
Извещение
о проведении комиссионного отбора
исполнителя работ по капитальному ремонту фасада и установки приборов учета многоквартирного дома № 13 по ул. Лопатина (1 – 4 подъезд)
в Нижегородском районе.
ЖСК 360 Нижегородского района проводит комиссионный отбор исполнителей работ по капитальному ремонту фасада и установки приборов учета многоквартирного дома № 13 по ул. Лопатина (1 – 4 подъезд) в Нижегородском районе в 2008 году.
1.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора комиссионного отбора – ЖСК 360
-Телефон, факс, E-mail (8, *****@***ru
-Почтовый адрес: 603163 г. Н. Новгород, ул. , кв.194
-Фактический адрес: 603163 г. Н. Новгород, ул.
2. Форма торгов - комиссионный отбор.
3.Источник финансирования заказа: средства населения по статье «Капитальный ремонт» и субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Предмет комиссионного отбора - право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 13 по ул. Лопатина (1 – 4 подъезд)
5.Гарантийный срок - не менее 5 лет.
Срок выполнения работ – 1 месяц со дня получения подрядчиком аванса.
6.Список требуемых документов заявки на участие в отборе:
Изложен в документации комиссионного отбора.
7.Инструкция для участников отбора:
Изложен в документации комиссионного отбора.
8.Условия договора – Изложен в документации комиссионного отбора.
9.Срок, место и порядок предоставления документации - документация комиссионного отбора предоставляется организатором размещения заказа по вышеуказанному адресу в течение 2-х рабочих дней со дня получения письма-заявки, поданного в письменной форме.
Участники размещения заказа, использующие извещение о проведении комиссионного отбора и документацию, размещенные на сайте www. admgor. *****. идентификация которых организатором размещения муниципального заказа невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение и в документации, размещенные на сайте www. admgor. *****.
Организатор не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными документацию, размещенную на сайте - www. admgor. *****.
10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе: Заявки на участие в комиссионном отборе подаются по установленной форме по адресу: г. Н.Новгород, ул. Лопатина д.13 кв. 194 в срок с «26» июня по «04» июля 2008 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в порядке, установленном настоящей документацией.
11. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе – по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лопатина д.13 кв. 129А этаж 1, в 19 часов 00 минут по московскому времени «07» июля 2008 года в порядке, установленном настоящей документацией.
Форма №2
Инструкция участникам комиссионного отбора
1. Общие положения
1.1. Цель проведения комиссионного отбора – способ определения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения работ наиболее квалифицированной организации. Обеспечение эффективного расходования финансовых средств.
Комиссионный отбор проводится в соответствии постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.01.2001г № 000.
1.2. Форма отбора – комиссионный отбор
1.3. Основание проведения отбора – приказ по ЖСК 360 № 7 от 01.01.01 года.
Положение «О порядке проведения комиссионного отбора исполнителя на выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов города Нижнего Новгорода».
1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора комиссионного отбора – указаны в Информационной карте комиссионного отбора. (Форма №3 настоящей конкурсной документации).
1.5. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона органа, осуществляющего технический надзор (далее – Заказчик) (в случае необходимости) – указаны в Информационной карте комиссионного отбора.
1.7. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика (в случае необходимости) – указаны в Информационной карте комиссионного отбора.
1.8. Источник финансирования выполнения работ – средства населения по статье «Капитальный ремонт» и субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на проведение капитального ремонта.
1.9. Предмет договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов – выполнение подрядных работ по ремонту фасада и установки приборов учета в многоквартирном доме №подъезд) по ул. Лопатина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
1.10. Место, условия и сроки выполнения работ – указаны в Информационной карте комиссионного отбора.
1.11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, работ – указаны в Информационной карте комиссионного отбора.
1.12. Начальная (максимальная) цена договора подряда – указана в Информационной карте комиссионного отбора
1.13. Порядок формирования цены договора подряда – указан в Информационной карте комиссионного отбора. и части 7 настоящей Инструкции (далее – Инструкция).
1.14. Форма, сроки и порядок оплаты работ – указаны в Информационной карте комиссионного отбора.
1.15. Размер обеспечения заявки на участие в комиссионном отборе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки (в случае необходимости) – указаны в Информационной карте комиссионного отбора.
2. Порядок и сроки предоставления документации.
2.1. Документация по проведению комиссионного отбора (далее «Документация») размещается для ознакомления на официальном сайте: www. admgor. *****.
2.2. Документация предоставляется организатором комиссионного отбора по адресу, указанному в Информационной карте комиссионного отбора в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме. Документация только в форме электронного документа предоставляется без взимания платы.
2.3. Участники комиссионного отбора, использующие извещение о проведении комиссионного отбора и Документацию, размещенные на сайте www. admgor. *****, идентификация которых осуществляется организатором комиссионного отбора невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение комиссионного отбора и в Документацию, размещенные на сайте www. admgor. *****.
Организатор комиссионного отбора не несет ответственности в случае, если участник комиссионного отбора не ознакомился с изменениями, внесенными в Документацию, размещенную на сайте www. admgor. *****.
3. Требования к участникам комиссионного отбора.
3.1. К участникам комиссионного отбора предъявляются следующие требования:
· соответствие участников отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора;
· не проведение ликвидации участника комиссионного отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
· не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе;
· отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3.2. К участникам комиссионного отбора могут предъявляться иные требования, которые указываются в Информационной карте комиссионного отбора.
4. Подача заявок на участие в комиссионном отборе.
4.1. Порядок, даты начала и окончания подачи зявок на участие в комиссионном отборе.
4.1.1. Прием заявок на участие в комиссионном отборе начинается со дня размещения на сайте www. admgor. ***** извещения о проведении комиссионного отбора.
4.1.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении комисионного отбора (с учетом всех изменений извещения о проведении комисионного отбора).
4.1.3. Заявки на участие в комиссионном отборе подаются участниками комиссионного отбора до последнего дня срока подачи заявок на участие в отборе (исключая последний день подачи заявок на участие в отборе) по адресу, указанному в Информационной карте комиссионного отбора.
4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящей Инструкции, регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в отборе в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу организатора проведения комиссионного отбора.
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.
4.1.5. Участник комиссионного отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном конверте. Участник заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
4.1.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).
4.1.7. Все документы, представленные участниками комиссионного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником отбора – физическим лицом, в том числе на прошивке.
5. Содержание заявки на участие в комиссионном отборе.
5.1. Заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать:
· Письмо-заявку (Форма №4) и анкету участника комиссионного отбора (приложение к Форме №4) с указанием наименования, сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона, с приложением документов подтверждающих параметры, заявленные в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе, установленными в Информационной карте комиссионного отбора.
· Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.
· Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
· документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника.
· документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника комиссионного отбора установленным требованиям и условиям допуска к участию (лицензия)
· прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено и дата смены названия
· структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий
· наличие квалифицированных работников
· опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
· техническая оснащенность участника (техническая база)
· иные документы, указанные в Информационной карте комиссионного отбора.
6. Изменение и отзыв заявок на участие в комиссионном отборе.
6.1. Участник комиссионного отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с такими заявками. Подача изменений и отзыв заявок производятся представителями участника комиссионного отбора на основании документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени участника отбора.
6.2. Порядок внесения изменений в заявку на участие в комиссоинном отборе.
6.2.1. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в комиссионном отборе.
6.2.2. Изменения заявки на участие в отборе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование комиссионного отбора и делается пометка: «Изменения к заявке на участие в комиссионном отборе под регистрационным номером_______». Участник комиссионного отбора вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
6.2.3. Изменения заявок на участие в комиссионном отборе подаются в порядке, предусмотренном для подачи заявок на участие в конкурсе (пункт 5.1 Инструкции участникам комиссионного отбора).
6.2.4. Изменения заявок на участие в комиссионном отборе регистрируются в Журнале регистрации заявок.
6.2.5. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в комиссионном отборе.
6.3. Порядок отзыва заявок на участие в комиссионном отборе.
6.3.1. Участник комиссионного отбора подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки с приложением расписки, выданной организатором комиссионного отбора о получении заявки на участие в отборе. В уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование комиссионного отбора, регистрационный номер заявки на участие в отборе, дата, время подачи заявки на участие в отборе.
6.3.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в комиссионном отборе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника комиссионного обора (для юридических лиц) или собственноручно подписано физическим лицом – участником комиссионного отбора.
6.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в комиссионном отборе подаются в сроки, предусмотренные для подачи заявок на участие в комиссионном отборе (пункт 5.1 Инструкции участникам комиссионного отбора).
6.3.4. Уведомления об отзыве заявки на участие в комиссионном отборе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в отборе.
6.3.5. Заявки на участие в комиссионном отборе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в отборе, в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
6.4. Заявки на участие в комиссионном отборе, поданные с опозданием, не принимаются.
7. Порядок формирования цены договора.
7.1. Начальная цена договора (сметная) – указана в Информационной карте комиссионного отбора раздел 4.
7.2. Общая стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома определяется на основании дефектных ведомостей. Цена договора включает в себя все расходы по выполнению работ (в том числе стоимость материалов), уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей.
7.3. Цена договора на выполнение работ капитального ремонта многоквартирного дома остается постоянной на протяжении всего срока исполнения договора за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
8.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте комиссионного отбора, комиссия комиссионного отбора вскрывает конверты с заявками на участие в комиссионном отборе.
8.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 1 настоящего раздела, Председатель комиссии объявляет присутствующим при вскрытии конвертов по заявкам на участие в комиссионном отборе участникам отбора о возможности подать заявки на участие в комиссионном отборе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в отборе до вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.
8.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в комиссионном отборе, которые поступили организатору комиссионного отбора до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более заявок на участие при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника комиссионного отбора не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
8.4. Участники комиссионного отбора, подавшие заявки на участие в отборе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе. Представители участников представляют комиссии доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника комиссионного отбора.
8.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника отбора, конверт с заявкой на участие которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора на выполнение работ капитального ремонта многоквартирного дома, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в отборе.
9. Рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе.
9.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в комиссионном отборе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников заказа требованиям, установленным в Разделе 3 Инструкции участникам комиссионного отбора..
9.2. Срок рассмотрения заявок по отбору составляет не более десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе комиссией комиссионного отбора принимается решение:
· о допуске к участию в комиссионном отборе участника комиссионного отбора, подавшего заявку на участие в отборе, и о признании его участником комиссионного отбора;
· об отказе в допуске участника, подавшего заявку на участие в комиссионном отборе, к участию в отборе.
9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе участнику отбора отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
· не предоставления определенных настоящей документацией документов в составе заявки на участие в комиссионном отборе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике отбора или о работах, соответственно выполнение, которых размещается заказ;
· несоответствия требованиям, установленным в Инструкции участникам комиссионного отбора..
· несоответствия заявки на участие в комиссионном отборе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене лота, превышающей начальную (сметную) цену.
9.5. Комиссия отстраняет участника от участия в комиссионном отборе на любом этапе его проведения в следующих случаях:
· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в комиссионном отборе;
· установления факта проведения ликвидации участника комиссионного отбора, или проведения в отношении участника отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.6. Если в документах, входящих в состав заявки имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
9.7. Решение о допуске участника комиссионного отбора к участию в отборе и о признании его участником комиссионного отбора или об отказе в допуске участника заказа к участию в отборе с обоснованием такого решения указываются в Протоколе комиссионного отбора.
10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в комиссионном отборе,
определение победителя комиссионного отбора.
10.1. Комиссия комиссионного отбора осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, поданных участниками комиссионного отбора.
10.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок составляет не более десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в отборе.
10.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в комиссионном отборе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора подряда в соответствии с критериями и в порядке, установленными в Информационной карте комиссионного отбора.
10.4. Комиссия осуществляет оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с критериями, установленными настоящей документацией.
10.5. Победителем признается участник комиссионного отбора, который предложил лучшие условия исполнения договора в заявке и который набрал большее количество баллов. Решение о признании участника отбора победителем отражается в Протоколе оценки заявок участников комиссионного отбора.
10.6. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки либо все заявки отклонены.
11. Заключение договора подряда.
11.1. Победитель комиссионного отбора должен подписать и заверить печатью указанный договор и предоставить его заказчику.
11.2. Срок заключения договора составляет десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.
11.3. Если организация, определенная победителем комиссионного отбора, в указанный срок не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных
11.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником комиссионного отбора, с которым заключается договор, заявке на участие в комиссионном отборе, с учетом положений Документации.
12. Расходы на участие в комиссионном отборе.
Участник комиссионного отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в отборе, участием в комиссионном отборе и заключением договора на выполнение работ капитального ремонта многоквартирного дома.
13. Соблюдение конфиденциальности.
Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления заявок на участие в комиссионном отборе не подлежит разглашению претендентам комиссионного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель комиссионного отбора.
Форма №3
Документации комиссионного отбора
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Комиссионного отбора исполнителя работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 13 по ул. Лопатина (1 – 4 подъезды) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в 2008 году.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора комиссионного отбора: ЖСК 360, , почтовый адрес:603, контактный телефон. (8, E-mail: *****@***ru | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона заказчика: ЖСК 360, , почтовый адрес:603, контактный телефон. (8, E-mail: *****@***ru | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Источник финансирования заказа: средства населения по статье «Капитальный ремонт», субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на проведение капитального ремонта.
| |||||||||||||||||||||||||||||
5. Место, условия и сроки выполнения работ: - места выполнения работ – многоквартирный дом № 13 по ул. Лопатина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода - условия выполнения работ отражены в проекте договора подряда (форма 6 конкурсной документации); - сроки выполнения работ – 1 месяц с даты получения подрядчиком аванса. | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Сведения о расходах, включенных в цену работ, порядок определения цены договора подряда: цена каждого договора подряда формируется по результатам комиссионного отбора и включает в себя затраты на выполнение работ по заявленному лоту, стоимость используемых материалов, механизмов и оборудования, получения необходимых согласований, расходы по уплате всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. | |||||||||||||||||||||||||||||
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от цены договора подряда, определенной результатами комиссионного отбора. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанных сторонами по мере поступления денежных средств бюджета на специальный расчетный счет ЖСК 360, при условии, что работа выполнена с надлежащим качеством, в установленные договором объеме и сроки. | |||||||||||||||||||||||||||||
8. Критерии оценки и порядок оценки и сопоставления заявок в комиссионном отборе: Оценка и сопоставление заявок на участие в комиссионном отборе проводятся с использованием балльной системы оценки. Победителем признается участник комиссионного отбора, набравший наибольшее количество баллов. Для оценки заявок будут использоваться следующие критерии: · наличие квалификационного состава сотрудников организации – максимальное количество баллов – 10 баллов; · наличие производственной базы (техническая оснащенность) – максимальное количество баллов – 5 баллов; · опыт работы в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, объем гарантий качества работ – максимальное количество баллов – 5 баллов; · стабильность финансового состояния за предыдущий отчетный период – максимальное количество баллов – 3 балла. В случае если участником комиссионного отбора не будут представлены документы, подтверждающие заявленные в соответствии с указанными критериями показатели, такому участнику будет присвоено ноль баллов по соответствующим критериям. | |||||||||||||||||||||||||||||
10. Место предоставления конкурсной документации: 603163 , 194, | |||||||||||||||||||||||||||||
11. Документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе 11.1 Заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать: · Письмо-заявку (Форма №4) и анкету участника комиссионного отбора (приложение к Форме №4) с указанием наименования, сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона, с приложением документов подтверждающих параметры, заявленные в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе, установленными в Информационной карте комиссионного отбора. · Заверенные копии учредительных и регистрационных документов. · Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). · документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника. · документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника комиссионного отбора установленным требованиям и условиям допуска к участию (лицензия) · прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено и дата смены названия · структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий · наличие квалифицированных работников · опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам · техническая оснащенность участника (техническая база) 11.2. Участник комиссионного отбора предоставляет документы, подтверждающие: · не проведение ликвидации участника комиссионного отбора - юридического лица или не проведение в отношении участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; · не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; · отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. · данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ | |||||||||||||||||||||||||||||
12. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе: заявки на участие в комиссионном отборе подаются по установленной форме по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лопатина д.13 кв. 194 в срок с «26» июня по «04» июля 2008 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в порядке, установленном настоящей документацией. | |||||||||||||||||||||||||||||
13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе: по адресу: г. Н.Новгород, ул. Лопатина д.13 кв. 129А этаж 1, в 19 часов 00 минут по московскому времени «07» июля 2008 года |
Форма №4
Письмо-заявка
на участие в комиссионном отборе
Изучив документацию по проведению комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 13 по ул. Лопатина в Нижегородском районе г. Н.Новгорода в 2008 году, а также применимые к данному комиссионному отбору законодательство и нормативно-правовые акты,
мы, (я) | |
(полное наименование, адрес и телефон участника конкурса) | |
в лице | |
действующего на основании |
Имеем (ю) намерение принять участие в комиссионном отборе и предлагаем (ю) выполнить работы по капитальному ремонту жилищного фонда в соответствии с техническим заданием:
№ лота | Адрес | Вид работ | Объем | Сметная |
|
|
|
|
|
Наименование объекта:________________________________________________
Объем выполнения работ:_______________________________________________
Срок выполнения работ _______________________________________________
Срок гарантийного обслуживания_______________________________________
Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, уплате налогов (в том числе НДС) а также затраты на осуществление технического надзора (МДС 81-35.2004 п.4.87), составление сметного расчета, проведение необходимых согласований.
В случае, если наша организация будет признана победителем комиссионного отбора, обязуемся в срок, указанный организатором, подписать договор подряда на условиях, предложенных нами в нашей заявке, и направить его заказчику.
С условиями конкурсной документации и договора подряда ознакомлены и согласны.
Руководитель___________________ Ф. И.О._________________________________
(подпись)
М. П.
«___»__________________2008 г.
Организационно-техническое предложение (прилагается).
Анкета участника комиссионного отбора (прилагается).
Сообщаем (ю), что:
- для __________________________________ разрешена следующая система налогообложения:
(наименование)
__________________________________________________________________________________
(упрощенная, обычная)
- в отношении ____________________________________процедура банкротства не проводится;
(наименование)
- ликвидация _________________________________________________________не проводится;
(наименование)
- по состоянию на _______________200____ г. деятельность ___________________________не
(наименование)
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- задолженность _____________________________________по начисленным налогам, сборам и
(наименование)
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов
по данным бухгалтерской отчетности на ______________ 200_ г. (последний завершенный отчетный период).
С условиями документации комиссионного отбора, проектом договора подряда ознакомлен и согласен.
________________________________________________________________/ФИО/__
(подпись)
Должность_______________________________
М. П.
«____» _________________________200_____г.
(дата заполнения)
Приложение к
Форме №4
Письма-заявки
Анкета участника комиссионного отбора
1 | Полное и сокращенное наименование организации | ______________________________________ |
2 | Прежнее наименование организации, если оно было изменено, дата смены | ______________________________________ |
3 | Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….) | ______________________________________ |
4 | Профилирующее направление деятельности организации | ______________________________________ |
5 | Дата, место и орган регистрации организации | ______________________________________ |
6 | Юридический адрес | ______________________________________ |
7 | Фактический адрес | ______________________________________ |
8 | Контактный телефон, факс, адрес электронной почты | ______________________________________ |
9 | Банковские реквизиты | ______________________________________ |
10 | Ф. И.О. руководителя | ______________________________________ |
11 | Наличие квалифицированных работников в организации | ______________________________________ |
12 | Текущая загрузка организации (наличие заключенных договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов) | ______________________________________ |
13 | Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профиссиональной деятельности организации | ______________________________________ |
14 | Данные о субподрядчиках, которых организация намерена привлечь для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (коппи лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ) | ______________________________________ |
Руководитель организации ______________________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
М. П.
“____” __________________ 2008 года
(дата заполнения)
Приложение к
Форме №4
Письма-заявки
Организационно-техническое предложение
1. Наименование и описание выполняемых работ __________________________________________
2. Используемые кадровые ресурсы ____________________________________________________*
3. Наличие специализированной техники _______________________________________________*
4. Имеем (не имеем) в собственности (по договору) сертифицированную специализированную лабораторию _______________________________________*
*Документы, подтверждающие заявленные показатели прилагаются.
________________________________________________________________/ФИО/__
(подпись)
Должность_______________________________
М. П.
«____» _________________________200_____г.
(дата заполнения)
Форма №5
конкурсной документации
УВЕДОМЛЕНИЕ
Участнику комиссионного отбора, подавшему заявку на участие в комиссионном отборе на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов __________________________________________________________________________________
(наименование)
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического / физического лица)
__________________________________________________________________________________
В соответствии с решением комиссии комиссионного отбора ____________________________________________________________________________________________________________ от «______»___________________200_____ года)
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического / физического лица)
__________________________________________________________________________________
признано участником комиссионного отбора / не допущено к участию в комиссионном отборе.
Секретарь комиссии ___________________________/____________________/
Форма №6
Проект
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
г. Н. Новгород «____»__________2008 г.
ЖСК 360, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. председателя , действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работу, предусмотренную проектно-сметной документацией в соответствии с условиями комиссионного отбора от « »июня 2008 г. по объекту: г. Н. Новгород, ул.
1.2. «Подрядчик» обязан за свой страх и риск, своими силами и материально-техническими средствами выполнить работу, предусмотренную п. 1.1. настоящего контракта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Подрядчик» обязуется:
2.1.1. До начала работ представить график проведения работ.
2.1.2. Выполнить качественно задание «Заказчика» согласно СНиП в срок 1 месяц со дня получения авансового платежа, предусмотренного п.5.3.
2.1.3. Обеспечить выполнение работ своей техникой, инструментами и материалами. Материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.
2.1.4. Соблюдать правила безопасного ведения работ, выставлять ограждения и знаки, указывающие опасную зону, нести ответственность за ТБ, пожарную безопасность, охрану окружающей среды.
2.1.5. Принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему «Заказчиком» имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.
2.1.6. По первому требованию «Заказчика» устранять за свой счет возникшие дефекты в период гарантийного срока при правильной эксплуатации объекта.
2.1.7. Информировать «Заказчика» о заключении договора подряда с субподрядчиками в случае их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
2.1.8. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.
2.1.9. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
2.1.10. «Подрядчик» вправе сдать объект досрочно по соглашению с «Заказчиком».
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» работы в соответствии с представленными актами выполненных работ.
2.2.2. Обеспечить свободный доступ к объекту работ.
2.2.3. Выделить полномочного представителя (куратора) для приемки работ на объекте.
2.3. «Заказчик» вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность «Подрядчика».
2.3.2. Приостанавливать работы, выполняемые «Подрядчиком» либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
- не соответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;
- не соответствия выполняемых работ техническому заданию;
- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.3.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока с составлением актов.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. «Заказчик» в течение 3-х дней с момента получения извещения «Подрядчика» об окончании работ обязан осмотреть и принять результат выполненных работ и совместно с представителем «Подрядчика» составить и подписать акт сдачи-приемки. При обнаружении недостатков составляется акт с указанием сроков их устранения.
3.2. «Подрядчик» устраняет выявленные недостатки в ходе приемки работ безвозмездно в установленные сроки и повторно сдает работы.
3.3. Двухсторонний акт сдачи-приемки работ является основанием для окончательных расчетов за выполненный объем работ.
3.4. Акты сдачи-приемки выполненных работ «Подрядчик» согласовывает и визирует представителем домового комитета, представителем администрации района.
4. Качество выполняемых работ
4.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам, техническим требованиям, нормам и правилам, принятым для данного вида подрядных работ.
4.2. Гарантийный срок результата работы устанавливается 5 лет со дня подписания акта приема-передачи объекта в эксплуатацию в соответствии со СНиП в том числе по видам работ: ремонт кровли.
4.3. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» условий настоящего контракта или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – все стороны поровну.
4.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на «Подрядчика».
5. Сумма контракта. Порядок расчетов
5.1. Стоимость всех поручаемых «Подрядчику» работ, обозначенных в пункте 1.1., определяется сторонами в пределах цены, установленной комиссионным отбором, на основании согласованной и утвержденной сметы и составляет: __________
5.2. На период выполнения работ стоимость их является неизменной.
5.3. «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» аванс в размере 30 % от цены договора подряда на приобретение материалов.
5.5. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанных сторонами по мере поступления денежных средств бюджета на специальный расчетный счет ЖСК 360, при условии, что работа выполнена с надлежащим качеством, в установленные договором объеме и сроки.
5.6. Расчеты между сторонами производятся платежными поручениями «Заказчика», согласно акта выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и счета-фактуры «Подрядчика».
6. Ответственность сторон
6.1. Если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступления от требований «Заказчика», предусмотренных конкурсной документацией, ухудшение качества работы, то по требованию «Заказчика» он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки.
6.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ «Подрядчик» платит «Заказчику» за каждый день просрочки пени в размере 0,3 % от стоимости работ вплоть до исполнения работы.
6.3. Если «Подрядчик» своевременно не приступил к выполнению работы, кроме случаев, не зависящих от Подрядчика», или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок или качество работ не удовлетворяет «Заказчика», «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и поручить выполнение другому «Подрядчику», в пределах принятой комиссией проектно-сметной документации, поставив в известность комиссию по проведению комиссионного отбора.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, решения органов местного самоуправления и иных органов власти, эмбарго на экспорт или импорт, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение трех календарных дней.
7.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
8. Срок действия договора. Порядок разрешения споров
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до момента исполнения сторонами всех его условий, если иное не будет оговорено дополнительным соглашением сторон.
8.2. Дополнительным соглашением считается документ, подписанный обеими сторонами.
8.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Нижегородской области в установленном порядке.
8.4. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Прочие условия
9.1. На период ремонта «Подрядчик» обязан выставлять временные защитные ограждения.
9.2. «Заказчик» не обязан предоставлять бытовые помещения.
9.3. «Подрядчик» обязан содержать территорию, находящуюся в зоне ремонта, в чистоте и своевременно вывозить строительный мусор.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
«Подрядчик» «Заказчик»
ЖСК 360 | |
юр. Адрес:603163г. Н.Новгород ул. | |
р/счет | |
кор. счет: ____________________ | |
ИНН | |
КПП | |
Тел. | |
Подпись от Подрядчика: Подпись от Заказчика:
________________/_____________________/ ___________________ //
М. П. М. П.
