Общие требования к условиям поставки (стр. 2 )

Приложение

Опись документов

__________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

направляет следующие документы на участие в открытом запросе предложений на поставку ______________________________________________________________________ для нужд МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»:

№ п/п	Наименование документа	Номер страницы	Кол-во страниц
1.	Письмо о подаче оферты
2.	Коммерческое предложение
3.	Анкета участника
4.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
5.	Документы, подтверждающие соответствие участника
6.	Документы, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции
7.	Иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение

На бланке организации

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника)

предлагает заключить Договор на поставку следующей продукции:

________________________________________________________________________

(краткое описание продукции)

на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб.

___________________________________

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до завершения процедуры проведения открытого запроса предложений.

Настоящим подтверждаем, что:

а) в отношении________________________________________________________________

(наименование участника)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность_________________________________________________________________

(наименование участника)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у___________________________________________________________________________

(наименование участника)

отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда;

г) отсутствует задолженность у___________________________________________________

(наименование участника)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Гарантируем достоверность представленной нами в данном Предложении информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников открытого запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленных нами в ней сведений.

В случае, если наше Предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор на поставку вышеуказанной продукции для нужд МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса предложений, Документации по открытому запросу предложения и условиями нашего Предложений, и вернуть один подписанный экземпляр Заказчику в срок не позднее 5 дней со дня размещения протокола выбора Победителя открытого запроса предложений на официальном сайте Заказчика.

Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

__________________________________________________________________

(Ф. И.О., телефон сотрудника участника)

К настоящему Предложению прилагаются документы на________ стр.

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес участника открытого запроса предложений: ______________________

Таблица-1. Расчет стоимости поставляемой продукции

№ п/п	Наименование продукции, технические требования	Производитель, страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во в ед. изм.	Цена единицы, руб. с НДС	Общая цена, руб. с НДС
1.
ИТОГО	х	х	х

Таблица-2. Расчет стоимости поставляемой продукции с учетом дополнительных услуг

№ п/п	Наименование статьи расходов	Стоимость, руб. с НДС
1.	Стоимость продукции (итого таблицы-1)
2.	Стоимость дополнительных услуг [расшифровать, какие дополнительные услуги должны быть включены в стоимость]
3.	Прочие расходы (расшифровать с указанием каждого конкретного вида расходов)
…	и т. д.
	ИТОГО (1+2+…)

Таблица-3. Прочие коммерческие условия поставки продукции

№ п/п	Наименование	Значение
1.	Срок начала поставки
2.	Срок завершения поставки
3.	График поставки
4.	Условия оплаты
5.	Гарантийный срок
…	и т. д.

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета участника

Наименование и адрес участника открытого запроса предложений: ______________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
3.	ИНН / КПП / ОГРН / ОКПО Участника
4.	Юридический адрес
5.	Почтовый адрес
6.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
7.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
8.	Факс Участника (с указанием кода города)
9.	Адрес электронной почты Участника
10.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
11.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника открытого запроса предложений: ______________________

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров - процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО за целый 2010 год		х
1.
2.
3.
…
ИТОГО за целый 2011 год		х
1.
2.
3.
…
ИТОГО за 2012 год		х

Заказчик рекомендует участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРОЕКТ

Договор № ___

на поставку ________________________________

г. Йошкар-Ола «__»___________2012г.

Муниципальное унитарное предприятие «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1» муниципального образования Город Йошкар-Ола», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенного «___» ______________ 2012 г. открытого запроса предложений заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку ______________________________ (далее «Товар») по цене, определенной в протоколе по выбору Победителя проведенного «_____» _______________ 2012г. открытого запроса предложений и спецификации (Приложение 1 к настоящему договору), составленной на основе указанного протокола и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять Товар и произвести оплату в соответствии с условиями Договора.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора с учетом НДС составляет …........(______________________) рублей.

2.2. Цена Договора включает: транспортные, страховые и другие расходы, связанные с доставкой, а также налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению до полного выполнения обязательств по договору.

2.4. Оплата поставляемой продукции осуществляется по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет поставщика 100 % предоплаты каждой партии в течение 5 банковских дней с момента выставления счета.

3. Порядок сдачи и приемки Товара

3.1. Поставка Товара будет осуществляться Заказчиком автомобильным транспортом в пределах не дальше 400 км. от места нахождения Заказчика ( Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, д. 12) и не включается в стоимость Товара.

3.2. Внешняя упаковка Товара должна быть заводской, которая обеспечивает сохранность от любых внешних воздействий при перевозке различными видами транспорта.

3.3. Сроки (периоды) поставки продукции:

июнь 2012 г. – скорлупа ППУ в виде полого цилиндра из 2-х сегментов f325x50 с покрытием ТУ в количестве 623 п. м..

июль 2012 г. – скорлупа ППУ в виде полого цилиндра из 2-х сегментов f530x50 с покрытием ТУ в количестве 686 п. м..

Поставка должна производиться по предварительно согласованному графику поставки.

3.4. Риск случайной гибели на Заказчика переходит с момента передачи ему Товара в месте нахождения Поставщика.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Ответственность Заказчика:

4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.2. Заказчик обязуется произвести оплату Товара в указанные сроки после подписания соответствующей документации согласно п. п.2.4. настоящего Договора.

4.2. Ответственность Поставщика:

4.2.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по поставке Товара.

4.2.2. В случае нарушения сроков поставки Товара или поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы непоставки (некачественного) товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

4.2.3. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок (гарантия качества) на Товар – _________ с момента поставки.

5.2. Заказчик в течение 30 дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.

5.3. После получения уведомления Поставщик в течение 14 дней проводит замену бракованного Товара или их части без расходов со стороны Заказчика.

5.4. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения Товара в ремонте у Поставщика или на время замены Товара Поставщиком.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 14 дней с даты получения претензии.

6.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

6.4. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Договора, при условии соблюдения требований пункта 7.2 настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше пяти месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и заверения печатями обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и взаиморасчетов.

8.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

8.3. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

9.2. Основания для расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. Договор вступает в силу со дня подписания и прекращает действие после выполнения Сторонами своих обязательств и взаиморасчетов.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик	Поставщик
Муниципальное унитарное предприятие «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, д. 12
Контактный телефон (83
ИНН//
Получатель: Муниципальное унитарное предприятие «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
Банк: в Марийском РФ г. Йошкар-Ола
Р\сч. К/сч.

Подписи сторон:

Директор М. П. _________________________

Директор М. П. _________________________

Приложение 1

к Договору №___

от «__»___________2012 г.

Спецификация

на поставку ____________________________________

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Характеристики товара	Стоимость с учетом НДС, руб.

Подписи сторон:

Директор М. П. _________________________	Директор М. П. _________________________