Контракт на поставку медицинского оборудования для нужд МУ Похвистневская ЦРБГР

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № _________

на поставку медицинского оборудования для нужд МУ Похвистневская ЦРБГР

г. Похвистнево «_____»_______________ 2011 г.

Муниципальное учреждение Похвистневская центральная районная больница города и района, именуемое далее «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое далее «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом _____________ от «_______»______________ 20____ г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку медицинского оборудования (далее по тексту «оборудование»), произвести его монтаж, установку, пуско-наладочные работы, ввести оборудование в эксплуатацию и провести обучение (инструктаж) персонала МУ Похвистневская ЦРБГР в количестве, ассортименте, порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, а Заказчик обязуется оплатить стоимость поставленного оборудования.

1.2. Ассортимент, количество, стоимость и технические характеристики оборудования определяются спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Под поставкой оборудования понимается комплекс мероприятий, направленных на доставку оборудования по адресу Заказчика, его установку в помещении эксплуатации Заказчика, монтаж, пуско-наладочные работы с вводом в эксплуатацию оборудования и обучение (инструктаж) на рабочем месте персонала Заказчика в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя оборудования.

1.4. Доставка оборудования по месту нахождения Заказчика, включая установку в помещении эксплуатации и его монтаж, осуществляется Поставщиком в соответствии с разнарядкой (приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов, обеспечение обязательств

2.1. Цена контракта составляет ________ рублей, в том числе НДС _______ рублей (в части оборудования, облагаемого НДС).

2.1.1. Применение НДС по ставке 10%, а также поставку оборудования, не облагаемого НДС, Поставщик должен подтвердить документально сертификатом соответствия с указанием кода классификации товара (ОКП), при наличии регистрационного удостоверения.

2.2. Общая цена контракта включает стоимость поставляемого оборудования, расходы по его перевозке и доставке до Заказчика, разгрузке оборудования, его монтажу и установке, пуско-наладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, расходы по обучению специалистов, по получению необходимой сопроводительной документации на поставляемое оборудование, все налоги, таможенные пошлины и прочие сборы, страхование и таможенное оформление (если таковое будет необходимо), а также иные расходы Поставщика, необходимые ему для выполнения обязательств, указанных в п.1.1. контракта.

Цена за единицу поставляемого оборудования определяется в соответствии с Приложением № 1 к контракту.

2.3. Заказчик производит расчет за поставленное оборудование в рублях на основании товарных накладных, актов приема-передачи оборудования, актов монтажа и пуско-наладки оборудования, актов ввода в эксплуатацию, актов обучения (инструктажа) Заказчика (подписанных Заказчиком и Поставщиком) и счетов–фактур в течение 30-ти (тридцати) дней со дня предоставления Поставщиком вышеуказанных документов Заказчику, по мере поступления средств, но не позднее 30.12.2011г. Датой оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Источник оплаты контракта – внебюджетные средства (платные услуги).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Осуществить поставку оборудования по месту нахождения Заказчика силами, средствами и транспортом Поставщика, произвести монтаж и установку оборудования, его пуско-наладочные работы с введением в эксплуатацию, провести на рабочем месте обучение (инструктаж) персонала Заказчика в течение 2 –х (двух) месяцев с момента заключения контракта.

3.1.1.1. Собственными силами и средствами, при координации и под контролем Заказчика, при осуществлении поставки выполнить следующие работы, требующего выполнение работ по монтажу и установке:

- предоставить Заказчику, в 5-ти дневный срок с момента подписания настоящего контракта технические требования производителя оборудования к помещениям Заказчика для дальнейшего монтажа, установки и пуско-наладки оборудования (планировка оборудования, фундамент, инженерные коммуникации, а так же иные требования, связанные с надлежащим монтажом, установкой и пуско-наладочными работами оборудования);

- по готовности осуществить приемку помещений Заказчика под монтаж оборудования, в соответствии с требованиями производителя оборудования;

- выполнить распаковку, монтаж оборудования и установку по месту эксплуатации с подключением к системам внутренней компьютерной сети, энергоснабжения, вентиляции, канализации, водоснабжения, сигнализации и т. д.;

- произвести проверку комплектности и функционирования оборудования на соответствие заявленным параметрам;

- выполнить пуско-наладочные работы оборудования, включая тестирование выходных параметров для сдачи в эксплуатацию Заказчику;

- произвести инструктаж технического и медицинского персонала Заказчика правилам эксплуатации, технического обслуживания, диагностики, настройки и применения соответствующего оборудования в медицинской практике в соответствии с требованиями производителя и Заказчика;

- произвести сдачу в эксплуатацию оборудования Заказчику.

Выполнение данных работ Поставщиком подтверждается двусторонними актами сдачи оборудования в эксплуатацию.

3.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Заказчику все указанные в спецификации принадлежности к оборудованию и, при поставке, монтаже и установке оборудования, следующую сопутствующую документацию:

1). Копии разрешительных документов:

а) регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ;

б) сертификат соответствия ГОСТ Р;

в) санитарно-эпидемиологическое заключение.

2). На каждую позицию оборудования Поставщик в момент сдачи оборудования в эксплуатацию, оформляет на имя Заказчика и передает Заказчику:

а) гарантийный талон;

Гарантийный талон должен, в том числе, содержать следующую информацию:

- наименование оборудования, его марку (модель), серийный номер, дату производства;

- дату сдачи в эксплуатацию оборудования (согласно акту сдачи в эксплуатацию);

- срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии (срок гарантии устанавливается согласно условиям настоящего контракта);

- наименование и контактная информация сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт соответствующего оборудования (указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон/факс сервисной службы в РФ).

Гарантийный талон заверяется подписью ответственного представителя и печатью Поставщика.

б) технический паспорт;

В техническом паспорте Поставщик вносит соответствующую запись о сдаче оборудования в эксплуатацию.

в) инструкция по эксплуатации на русском языке.

3). Документы, установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4). Акты приема-передачи оборудования, монтажа и пуско-наладки оборудования, акты ввода оборудования в эксплуатацию, товарные накладные, счета-фактуры, акты обучения (инструктажа) на рабочем месте медицинского и технического персонала Заказчика.

Поставка оборудования без технической документации и разрешительных документов считается ненадлежащей и такое оборудование не подлежит приемке и оплате до момента передачи на него необходимой документации.

3.1.3. Поставить все оборудование качественным, новым, неиспользованным, без дефектов и свободным от любых прав третьих лиц, в противном случае возместить убытки, причиненные изъятием оборудования.

3.1.4. Обучить (провести инструктаж) на рабочем месте медицинский и технический персонал Заказчика в соответствии с требованиями производителя оборудования.

3.1.5. Оказывать консультационную поддержку и сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока на оборудование.

3.1.6. Принять на себя в отношении Заказчика все гарантийные обязательства производителя оборудования по качеству, гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию оборудования, а также все иные гарантийные обязательства, связанные с исполнением контракта.

Предоставить гарантии качества в отношении поставляемого оборудования.

3.1.7. Принимать участие в составлении акта в случае не приемки оборудования Заказчиком.

3.1.8. Предварительно уведомить Заказчика о предполагаемых датах поставки, монтажа и установки оборудования.

3.1.9. Исполнять требования Заказчика, установленные настоящим контрактом.

3.1.10. Представлять по запросу Заказчику в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать оплаты за исполнение обязательств по контракту.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4.2. Требовать от Поставщика представления оформленных надлежащим образом

документов.

3.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

3.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками исполнения Поставщиком обязательств по контракту.

3.5. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга об изменении адресов, реквизитов, реорганизации, ликвидации, начале процедуры банкротства, смене лица, уполномоченного подписывать документы от имени руководителя организации.

4. Порядок поставки и приемки оборудования

4.1. Поставка оборудования осуществляется Поставщиком, его силами и средствами, путем его транспортировки, доставки и разгрузки к месту его установки на объекте Заказчика в соответствии с разнарядкой (Приложение к контракту), монтажа и установки оборудования в месте его эксплуатации Заказчиком, пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, но не позднее 30 дней после заключения контракта.

Ответственность за выбор места размещения оборудования и хранение принятого получателем от Поставщика оборудования на объекте Заказчика несет Заказчик.

4.2. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, о готовности к поставке и передаче оборудования с указанием наименований и количества оборудования.

4.3. Поставщик поставляет оборудование Заказчику по адресам, указанным в разнарядке (Приложение к контракту).

4.4. Приемка медицинского оборудования осуществляется по рабочим дням с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

4.5. Оборудование принимается Получателем на объекте в соответствии со спецификацией к настоящему контракту, по ассортименту, и в количестве, указанных в товарной накладной и в ненарушенной упаковке Поставщика (производителя).

4.6. Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии оборудования с предоставлением Заказчику:

- товарной накладной (товарно-транспортной накладной) в трех экземплярах, один из которых возвращается Поставщику;

- счета-фактуры, в двух экземплярах;

- документов, указанных в п. п. 1-3 п. 3.1.2. настоящего контракта на весь ассортимент поставленного оборудования, в одном экземпляре каждый;

- документы, определяющие условия хранения и транспортировки оборудования, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика.

Перед поставкой Поставщик обязан согласовать с Заказчиком порядок оформления товарной накладной и счета-фактуры.

4.7. Передачу оборудования на склад Заказчика осуществляет уполномоченный

представитель Поставщика, имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности, качества, количества и ассортимента оборудования. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность, выданную Поставщиком, и документ, удостоверяющий личность.

4.8. Заказчик, принявший партию оборудования, при отсутствии замечаний, обязан подписать товарную накладную, заверить ее своей печатью. Датой приемки оборудования от Поставщика считается дата подписи товарной накладной Заказчиком.

4.9. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке оборудования или его части в

момент поставки в случае, если:

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

- поставка оборудования осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности

или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука характерного для боя товара и др.).

4.10. Заказчик не производит приемку оборудования или его части от Поставщика до момента устранения причины отказа в приемке. Поставщик несет все расходы, связанные с этим. В случае невозможности устранить причину отказа в приемке оборудования на месте (в течение 1-ого часа), Поставщик за свой счет обеспечит вывоз доставленной партии оборудования с территории Заказчика, и произведет поставку после устранения причины отказа к установленному времени приемки на склад Заказчика.

4.11. В случае выявления недостатков поставленного оборудования при его приемке стороны оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Оборудование считается принятым после устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком товарной накладной о принятии в соответствии со спецификацией к настоящему контракту. Акт о выявленных недостатках поставки оборудования составляется в трех экземплярах. Акт подписывают уполномоченные представители сторон.

4.12. Поставщик по согласованию с Заказчиком в ходе исполнения контракта вправе поставить оборудование, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками оборудования, указанными в спецификации к настоящему контракту.

4.13. Приемка оборудования по наименованию, ассортименту, количеству и иным требованиям, установленным контрактом к поставляемому оборудованию, осуществляется Получателем по месту его нахождения в момент получения оборудования от Поставщика.

При обнаружении в момент приемки некачественного, некомплектного либо не соответствующего техническим требованием оборудования, Заказчик не принимает оборудование полностью. В этом случае Поставщик обязан произвести замену такого оборудования, оборудованием надлежащего качества, комплектности, того же наименования и соответствующего техническим требованиям, предусмотренным контрактом.

Доставка до Заказчика качественного оборудования вместо ранее предложенного некачественного (некомплектного) оборудования и погрузочно-разгрузочные работы производятся Поставщиком за свой счет в течение 10-ти (десяти) дней.

Поставщик обязан вывести не принятое Заказчиком оборудование в день поставки. В случае не выполнения Поставщиком данной обязанности Заказчик не несет ответственности за сохранность, утрату и повреждение указанного оборудования.

4.14. Приемка оборудования по качеству и на соответствие технических характеристик проводится Получателем в момент его распаковки. В случае обнаружения при распаковке внутритарного брака и/или некомплектности составляется акт выявленных недостатков (в соответствии с п. 4.11 контракта) приемки оборудования. Претензии по комплектности оборудования, выявленные в ходе распаковки оборудования, за исключением претензий по комплектности внутренних блоков и комплектующих, могут быть заявлены Заказчиком не позднее 60-ти (шестидесяти) дней с момента его доставки на объект заказчика. Претензии по комплектности внутренних блоков и комплектующих, а также претензии по качеству и скрытым дефектам изготовления принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования.

Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию или рекламацию по комплектности или качеству и дать ответ по существу в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента ее получения. Брак подлежит замене в течение 10-ти (десяти) календарных дней, некомплектное оборудование подлежит доукомплектованию в течение 10-ти (десяти) календарных дней, если актом приемки не установлен меньший срок. Расходы, связанные с заменой, доукомплектованием и/или устранением брака, несет Поставщик.

4.15. Датой поставки считается дата приемки Заказчиком оборудования в эксплуатацию в соответствии с товарными накладными, счетами–фактурами, актами приема-передачи оборудования, актами монтажа и пуско-наладочных работ, актами обучения (инструктажа) персонала Заказчика. Указанные документы оформляются в двух подлинных экземплярах (по одному Заказчику и Поставщику).

4.16. Некачественное или некомплектное оборудование считаются не поставленным.

4.17. Возможность досрочной поставки оборудования Поставщик согласовывает с Заказчиком. Без согласия Заказчика досрочная поставка оборудования не допускается.

4.18. Заказчик имеют право провести технический контроль и/или испытание оборудования, в том числе с привлечением независимых экспертов, после его доставки для подтверждения соответствия оборудования требованиям, установленным контрактом.

4.19. Риск случайной гибели, случайной порчи и утраты оборудования лежит на Поставщике и переходит к Заказчику с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

4.20. Не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента доставки оборудования Заказчику Поставщик направляет своих представителей на объект Заказчика для начала проведения монтажных работ по установке оборудования и его пуско-наладке.

4.21. Поставщик, после доставки оборудования, при условии готовности помещений под монтаж и установку оборудования, обеспечивает выполнение следующих работ:

- производит распаковку и проверку комплектности оборудования в присутствии представителей Заказчика. В случае выявления повреждений оборудования или его некомплектности составляется двусторонний акт выявленных недостатков с подробным их описанием и указанием на виновную сторону. При этом виновная сторона обязана устранить за собственный счет выявленные недостатки в сроки, соответствующие для начала выполнения монтажных, установочных и пуско-наладочных работ;

- производит установочные, сборочные, монтажные и пуско-наладочные работы оборудования в соответствии с действующими технологическими стандартами, технической и технологической документацией и требованиями производителя, в том числе с подключением к имеющимся сетям и коммуникациям, в сроки, согласно условиям настоящего контракта. Поставщик до сдачи оборудования в эксплуатацию проводит контрольно-технические испытания с целью оценки работоспособности и сравнения полученных результатов с характеристиками, установленными в технической (эксплуатационной) документации и требованиях контракта;

- по завершении монтажных и пуско-наладочных работ проводит сдачу оборудования

в эксплуатацию Заказчику, а также проводит инструктаж медицинских и технических специалистов Заказчика правилам эксплуатации, технического обслуживания, безопасности при работе с данным оборудованием, диагностики и настройки применения соответствующего оборудования в медицинской практике (не менее 2-х специалистов для каждого вида оборудования);

- не позднее дня завершения пуско-наладочных работ, до подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию, Поставщик обязан собственными силами и средствами обеспечить уборку и вывоз мусора (тара, упаковка, и т. д.) с места установки (размещения)

оборудования.

4.22. При наличии замечаний со стороны Заказчика по выполненным работам акт сдачи оборудования в эксплуатацию не подписывается. Поставщик обязан устранить имеющиеся замечания по качеству выполненных работ в течение 5-ти (пяти) дней. После устранения замечаний проводится повторная приемка оборудования и оформляется акт сдачи оборудования в эксплуатацию.

5. Качество, комплектность оборудования, гарантийные обязательства

5.1. Качество и комплектность поставленного оборудования должны соответствовать ГОСТам, технической документации и сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, международным стандартам, санитарно-эпидемиологическим заключениям.

5.2. Оборудование, поставленное в рамках настоящего контракта, должно быть новым, неиспользованным ранее. Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное по данному контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при использовании поставленного оборудования.

5.3. Гарантия на поставленное оборудование, а также на все составляющие его части (в том числе детали, программное обеспечение, расходные материалы и пр.) устанавливается на срок, указанный в спецификации (Приложение к контракту). Гарантийный срок начинается со дня подписания Поставщиком и Заказчиком соответствующего акта ввода оборудования в эксплуатацию и проведения обучения (инструктажа) медицинского и технического персонала Заказчика.

5.4. Поставщик обязан предоставить вместе с оборудованием гарантию производителя данного оборудования. Дополнительно к гарантии производителя Поставщик вместе с оборудованием предоставляет свою гарантию на поставляемое оборудование, срок действия которой должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного оборудования, а также обеспечение гарантии на оборудование на весь срок гарантии. Гарантийное обслуживание включает в себя сервисное обслуживание с выявлением и устранением неисправностей, замену запасных частей, консультационную поддержку пользователя.

5.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия»), по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т. п. «Горячая линия» должна работать ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени Заказчика на русском языке.

5.6. Поставщик должен передать Заказчику оформленные на его имя гарантийные талоны с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода, срок которого указан в спецификации, который должен быть не менее срока гарантии производителя данного оборудования.

5.7. При обнаружении дефектов оборудования в течение гарантийного срока Заказчика извещает об этом Поставщика по факсу или электронной почте, с обязательным уведомлением в письменной форме в течение 5-ти (пяти) дней со дня обнаружения дефектов.

5.8. На основании рекламации (обращения) Заказчика, Поставщик в течение 2-х

(двух) рабочих дней направляет в место установки и монтажа оборудования своих сервисных специалистов для проведения оценки неисправности и проведения гарантийного ремонта. В случае если гарантийный ремонт не может быть проведен в месте установки и монтажа оборудования Поставщик на основании акта, подписываемого уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, собственными силами и средствами, за свой счет, забирает оборудование в сервисный центр для проведения гарантийного ремонта в условиях сервиса.

В случае возможности проведения гарантийного ремонта по месту нахождения

оборудования, Поставщик за свой счет обязан устранить дефекты, поломки, неполадки и т. д., выявленные в течение гарантийного срока, или заменить оборудование (того же наименования, с теми же техническими характеристиками, соответствующими условиям настоящего контракта).

5.9. При обнаружении неисправностей Заказчик и Поставщик составляют дефектный акт в 2-х экземплярах, один из которых предоставляется Заказчику.

5.10. Устранение дефектов или замена оборудования производится в 14-дневный срок со дня получения Поставщиком сообщения о выявленных дефектах. В случае если предполагаемое устранение дефектов (ремонт) оборудования или замена его составных частей, требует длительного срока (более 14-ти (четырнадцати) дней) для соблюдения непрерывности лечебно-диагностического процесса Поставщик на все время устранения дефектов/ремонта/замены должен в течение 20-ти (двадцати) дней с момента установления причины неисправности предоставить Заказчику аналогичное оборудование, включая его доставку, монтаж, установку, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию.

5.11. Все работы по устранению дефектов, ремонту оборудования или замене его составных частей должны осуществляться в согласованное с Заказчиком время, и не создавать препятствий для нормального течения лечебно-диагностического процесса.

5.12. По окончании монтажа и пуско-наладки, а также при выполнении гарантийных работ по месту нахождения Заказчика, Поставщик обязан своими силами и средствами, и за свой счет осуществить вывоз элементов упаковки, замененных составных частей оборудования, мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.

5.13. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае ремонта дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование соответственно продлевается на срок, в течение которого оборудование не использовалось. В случае замены дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование исчисляется заново.

5.14. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт или замену неисправного оборудования на новое. Гарантийный ремонт осуществляется силами сервисного центра Поставщика или иной сертифицированной организацией, привлеченной Поставщиком за его счет и согласованной с Заказчиком.

6. Упаковка и маркировка оборудования

6.1. Тара и упаковка оборудования должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами и обеспечивать сохранность оборудования и его составных частей и комплектующих при транспортировке, разгрузке-погрузке, хранении в условиях действующих климатических условий (дождь, снег, град, пониженные и высокие температуры и т. д.).

6.2. Маркировка общей (внешней) упаковки наносится водо-несмываемой краской на русском и возможно других языках на двух сторонах каждой упаковки: на верхней и передней сторонах и включает наименование и адрес Производителя, Поставщика, Получателя, Заказчика, наименование оборудования, место назначения, номер настоящего контракта, номер упаковки или ящика, вес брутто и нетто, температурный режим хранения, условия штабелирования. Упаковки, требующие особого обращения, должны иметь дополнительную маркировку, как то: «Верх», «Осторожно», «Не кантовать», другие маркировки, требующиеся для обеспечения надлежащего хранения и обращения с вложенным товаром.

6.3. Упаковка оборудования сопровождается упаковочным листом на русском языке. Упаковочный лист должен содержать следующие сведения:

- номер и дата настоящего контракта;

- дата упаковки;

- наименование и адрес Поставщика, Получателя, Заказчика;

- подробная опись вложений с указанием наименований, количества, каталожных номеров блоков, комплектующих и запасных частей содержащихся в упаковке, со ссылкой на принадлежность к соответствующей позиции оборудования согласно спецификации к настоящему контракту (также указывается номер позиции по спецификации);

- условия и сроки хранения, транспортировки, разгрузки-погрузки товара.

Упаковочный лист должен быть подписан уполномоченным представителем

Поставщика и заверен печатью организации. Упаковочный лист закрывается во влагонепроницаемый конверт и надежно крепится на верхней или боковой стороне каждой упаковки.

6.4. Маркировка индивидуальной упаковки каждого наименования оборудования (товара), должна содержать полную информацию о товаре, наименование, размер, характеристики, номер, а также наименование производителя и его адрес, страну происхождения товара, дату производства, условия хранения, порядок вскрытия упаковки. Маркировка, кроме языка страны происхождения товара, должна быть продублирована на русском языке.

6.5. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (в том числе просрочку поставки, установки, монтажа и пуско-наладочных работ, недопоставку оборудования, просрочку устранения выявленных дефектов оборудования, просрочку обучения (инструктажа) медицинского и технического персонала Заказчика, нарушение гарантийных обязательств и иных обязательств Поставщика по контракту) Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от цены не поставленного (недопоставленного, не введенного в эксплуатацию оборудования или оборудования, работе на котором не был обучен (проведен инструктаж) медицинский и технический персонал Заказчика, не исправленного по гарантии и т. п.) оборудования за каждый день просрочки, если не докажет что просрочка произошла по вине Заказчика, а также вследствие непреодолимой силы.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату, произошедшую в связи с отсутствием поступления средств.

7.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

7.6. Убытки, причиненные Поставщиком неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, Поставщик обязан возместить в полном объеме.

7.7. Неустойка взыскивается сверх сумм возмещения убытков.

7.8. Взыскание неустойки и убытков производится за счет обеспечения по настоящему контракту, указанного в пункте 2.7, 2.9 контракта. Взыскание с обеспечения контракта осуществляется по требованию Заказчика, во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения контракта или не получения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с Поставщика в добровольном порядке либо в судебном порядке.

7.9. Все риски, связанные с исполнением контракта, несет Поставщик, в том числе риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения контракта.

7.10. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Получателю технической документации, сертификатов, регистрационных удостоверений, товарной накладной и т. д., вместе с оборудованием, или счета-фактуры в срок, установленный Налоговым кодексом РФ, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере 1000 рублей за каждый день задержки по день предоставления документов. Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в 5-дневный срок. Ответственность за извещение Заказчика, возлагается на Получателя.

7.11. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по контракту, последний в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 % от суммы не поставленного оборудования, предусмотренного спецификацией к контракту.

7.12. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии. Претензия высылается в адрес виновной стороны средствами факсимильной связи и почтой по адресу стороны, указанному в настоящем контракте.

7.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Непреодолимая сила

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Обстоятельства непреодолимой силы – это событие, неподвластное контролю сторон, не вызванное их просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта и препятствующих его выполнению, сроки выполнения обязательств сторонами отодвигаются соразмерно сроку действия таких обстоятельств, но не более чем на 1 месяц.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления известить об этом другую сторону, указав на дату и время наступления обстоятельств, характер таких обстоятельств, возможные последствия, время их предполагаемого существования. Сторона также без промедления и не позднее 5-ти (пяти) календарных дней в письменной форме должна известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

8.5. Не оповещение или несвоевременное извещение в соответствии с п. 8.3. настоящего контракта об обстоятельствах непреодолимой силы потерпевшей стороной влечет за собой утрату права этой стороны ссылаться на данные обстоятельства. Если у другой стороны возникли сомнения по поводу существования обстоятельств непреодолимой силы в определенный период времени сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, должна предъявить достаточные этому доказательства, подтвердив их наличие

соответствующими документами.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с «____»_____________________2011 г. и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, возложенных на них в рамках настоящего контракта по его исполнению, но не позднее 31 декабря 2011 г., но в любом случае до полной оплаты Заказчиком поставленного, смонтированного, установленного Поставщиком до истечения срока действия настоящего контракта оборудования. В части гарантийных обязательств, контракт действует на весь период исполнения гарантийных обязательств.

9.2. Прекращение действия контракта не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами. При не достижении соглашения спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Поставщик должен защитить Заказчика от ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных, патентных, авторских прав, а также прав на применение торговой марки, товарных знаков, промышленных разработок и промышленных образцов, связанных с использованием Заказчиком оборудования или любой его части. В случае предъявления к Заказчику, третьими лицами исков в отношении нарушения интеллектуальных, авторских прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процессе разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки возмещаются Поставщиком в установленном порядке.

10.3. В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой, высылается в виде письма или телеграммы, факса, по электронной почте с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в настоящем контракте. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из дат наступит позднее.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

10.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и третий экземпляр для министерства здравоохранения и социального развития Самарской области.

10.8. Все приложения указанные в настоящем контракте являются его неотъемлемой частью.

Приложение - Спецификация (технические требования).

11. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Муниципальное учреждение Похвистневская центральная районная больница города и района Самарская область, г. Похвистнево ул. Мира, 2а Тел./, 28296 Главный врач _____________ МП

Поставщик ___________/_____________/ МП

Приложение

к контракту №___________ от «______»_______________20_______ г.

Спецификация

№ п/п	Наименование оборудования	Страна происхождения в соответствии с сертификатом и регистрационным удостоверением	Гарантийный срок мес., с момента ввода в эксплуатацию	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	НДС	Сумма, руб.	Код ОКДП
Ставка, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
	ИТОГО:

Технические характеристики

№	Наименование оборудования	Технические характеристики и комплектация
1	2	3
1
2
…

Заказчик Муниципальное учреждение Похвистневская центральная районная больница города и района Главный врач _____________ МП

Поставщик /____________________________/ ___________/_____________/ МП