Документация (стр. 3 )

М. П.

ФОРМА №3

Справка о кадровых ресурсах Участника

№п/п	Требуемые специальности	Необходимое кол-во	Наличие (имеется/отсутствует)	В штате /привлеченный
1.	Водитель/ специалист с водительскими правами категорий B, C	1	Заполняется Участником
2.	Инженер связи	1
3.	Инженер по монтажу слаботочных систем и сетей	1
4.	Техник по монтажу слаботочных сетей и ситем	1
5.	Монтажник слаботочных систем и сетей 4 го разряда	3

________________________ /___________/

М. П.

ФОРМА №4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику

___________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на _____________________________________________

1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны [указать что именно - осуществить поставку товаров/ выполнить работы, оказать услуги], предусмотренные Технической частью документации в полном объеме, со следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Данные Участника	Примечание
1	2	3	4	5
1	Цена договора, включая НДС, (цифрами и прописью)	руб.
2	Аванс	Руб. (%)
3	Срок выполнения работ	Рабочие дни

3. Заявка на участие в запросе предложений имеет следующие приложения:

3.1. … (Приложение №__)

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации, влияющими на цену договора. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить [указать что именно - поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг] в соответствии с требованиями документации, утвержденным Техническим заданием и Описью работ на _________________________________[указывается предмет договора] и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф. И.О. Участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф. И.О. Участника закупки)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с сотрудниками Заказчика.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор на _________________________________[указывается предмет договора] в соответствии с требованиями документации запроса предложений и условиями наших предложений в срок не более 20 (двадцать) дней со дня размещения на сайте, указанном в Информационной карте запроса предложений, протокола об итогах запроса предложений.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса предложений, а Победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на _________________________________[указывается предмет договора] в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

11. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф. И.О. Участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________(Ф. И.О., телефон представителя Участника закупки)___.

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты размещения на сайте, указанном в Информационной карте запроса предложений, протокола об итогах запроса предложений и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

14. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки и подписания договора с Победителем запроса предложений.

15. Контактный телефон__________________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты________________________________________________________

18. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

19. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листах.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М. П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____

на выполнение работ на объектах ГлавУпДК при МИД России

г. Москва «____» _______ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании Доверенности ______________ от ______________, с одной стороны,

и

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.

Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по прокладке сегмента локальной вычислительной сети в здании по адресу: /26, стр.6,7,8 (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием и Описью работ (Приложения №№ 1, 2 к настоящему Договору).

Статья 2.

Сроки выполнения работ

2.1. Датой начала работ по настоящему Договору является дата подписания настоящего Договора.

2.2. Продолжительность работ по настоящему Договору устанавливается ___ (___________) рабочих дней, начиная с даты подписания настоящего Договора.

2.3. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Актов унифицированной формы (КС-2; КС-3; КС-11) о приемке выполненных работ, представленных Подрядчиком.

Статья 3.

Стоимость работ и порядок финансирования

3.1. Стоимость работ, оборудования и материалов по настоящему Договору (далее по тексту – стоимость работ) определена по результатам открытого запроса предложений с ограниченным количеством участников (Протокол РК № _______ от _________ года) и составляет ___________________ (Сумма прописью), в т. ч. НДС 18% _________________ (Сумма прописью).

*При условии заключения Договора с авансовым платежом

*Для организации и производства работ Заказчик в течение 10-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления Подрядчиком счета перечислит Подрядчику аванс в размере ________________ (Сумма прописью), в т. ч. НДС 18% ___________ (Сумма прописью).

Окончательный расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится на основании подписанных Сторонами Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3, КС-11, с учетом удержания авансового платежа.

3.2. После подписания Актов установленной формы (КС-2, КС-3, КС-11) и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней.

3.3. Акт по унифицированной форме КС-2 составляется на основании исполнительной сметы, разработанной Подрядчиком, в соответствии со сметно-нормативной базой ТСН-2001, и утвержденной Заказчиком.

3.4. В случае если стоимость работ превысит сумму, указанную в пункте 3.1. настоящей Статьи, то такое превышение относится полностью за счет Подрядчика и Заказчиком не оплачивается.

3.5. В случае если стоимость фактически выполненных работ будет меньше, чем указано в пункте 3.1. настоящей Статьи, то стоимость работ по настоящему Договору будет соответственно уменьшена на основании оформленного Акта, в соответствии с Исполнительной сметой и оформлена Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.6. Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам в этом случае Сторонами будет составлен соответствующий Акт. Стоимость и сроки выполнения таких работ будут согласованы Сторонами до начала их проведения и оформлены соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Статья 4.

Обязательства Подрядчика

Подрядчик обязуется:

4.1. Поставить за свой счет и своими силами на Объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции и комплектующие изделия, отвечающие СНиП, стандартам Российской Федерации, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами.

4.2. В случае необходимости по требованию Заказчика представить ему на одобрение оборудование и строительные материалы.

4.3. Нести полностью риск гибели и порчи выполненных работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до сдачи предъявляемых комиссии работ по акту, подписанному Сторонами.

4.4. Акты готовности работ, подлежащих закрытию, составляются в 2-х экземплярах и подписываются Сторонами.

4.5. Заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приемки, письменно сообщить Заказчику о завершении работ, готовности предъявить выполненные работы.

4.6. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания работ предоставить Заказчику Акт готовности, сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, акты скрытых работ и возвратить Заказчику полученную документацию (пункт 5.1. Статья 5).

4.7. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениям к нему, и сдать Заказчику.

4.8. Подготавливать и передавать для согласования Заказчику исполнительные сметы на выполненные работы за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания работ по настоящему Договору;

Статья 5.

Обязательства Заказчика

Заказчик обязуется:

5.1. В двухдневный срок с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику по акту документацию необходимую для производства работ по настоящему Договору.

5.2. Обеспечить доступ на Объект персонала Подрядчика, материалов и оборудования в соответствии с существующим пропускным режимом.

5.3. Производить платежи по настоящему Договору в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Договора.

5.4. Принять у Подрядчика выполненные работы, исполнительную документацию и сметы по настоящему Договору, в случае их надлежащего исполнения. В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (КС-2) подписать его или в тот же срок предоставить Подрядчику мотивированные письменные возражения об отказе в подписании акта приемки выполненных работ с указанием на недостатки.

В случае неполучения Подрядчиком заключений от Заказчика в течение указанного срока, работы считаются принятыми Заказчиком.

5.5. Представитель Заказчика, ответственный за осуществление технического надзора за работами - ______________________, тел. ____________.

5.6. В течение 5 (Пяти) дней согласовать Подрядчику документацию по настоящему Договору или направить в его адрес протокол разногласий с соответствующими замечаниями.

Статья 6.

Гарантии и ответственность сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ согласно условиям настоящего Договора.

6.2. Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме в соответствии cо строительными нормами и правилами, с условиями настоящего Договора;

-своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения работ и Гарантийной эксплуатации, т. е. в течение ____ (_____________) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок качества выполненных работ распространяется и на монтируемые (установленные) приборы и оборудование, если иной гарантийный срок не предусмотрен техническим паспортом или паспортом качества на соответствующий прибор (оборудование).

6.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы фактически выполненной до получения Подрядчиком извещения о расторжении Договора.

6.3.1. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке, с момента вручения Подрядчику письменного Уведомления о расторжении настоящего Договора.

6.4. Если в течение срока гарантийной эксплуатации, указанного в п. 6.2. Статьи 6 настоящего Договора, выявятся дефекты или конструктивные недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит рекламационный Акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения, а также перечисляются выявленные дефекты. Соответственно на этот период продлевается срок гарантийной эксплуатации. При этом Подрядчик обязан устранить любой такой дефект за свой счет и своими силами в согласованные с Заказчиком сроки.

6.5. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания работ, установленного в пункте 2.2 Статьи 2 настоящего Договора Заказчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,5 % от стоимости работ, установленной в пункте 3.1. Статьи 3 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического завершения работ. Подрядчик выплачивает пени по письменному требованию Заказчика. Датой оплаты пеней является дата поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке соответствующую сумму пени из любых причитающихся Подрядчику платежей.

6.6. За задержку, предусмотренных Договором расчетов за выполненные работы, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

Заказчик уплачивает пени на основе письменного требования Подрядчика.

Статья 7.

Разрешение споров

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Статья 8.

Особые условия

8.1. В связи с особенностями проведения работ на действующем домовладении жилого фонда Заказчика:

Подрядчик обязуется:

-обеспечить высокую культуру производства работ (работы проводить в опрятной спецодежде), а также уважительное отношение к пользователям (физическим лицам – иностранным гражданам и гражданам Российской Федерации) фонда Заказчика, исключив при этом, по возможности, личные контакты с иностранцами;

-привлекать к выполнению работ лиц, имеющих гражданство РФ;

-по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы на Объекте, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика;

-за 7 (Семь) календарных дней до начала работ представить Заказчику график производства работ, акт-допуск, приказы на ответственных за технику безопасности и противопожарную безопасность на Объекте для согласования со структурными подразделениями Заказчика и арендаторами, а также списки рабочих с паспортными данными и отметкой о регистрации по представленной Заказчиком форме;

-допуск рабочих подрядной организации на территорию Объекта осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт);

-соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;

-выполнять требования сотрудников охраны Объекта по соблюдению установленного порядка и пропускного режима (телефоны службы безопасности Заказчика , );

-выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на Объекте и производства работ;

-обеспечить противопожарную безопасность производства работ на Объекте;

-заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, письменно оповещать Заказчика о необходимости проведения работ в субботние и воскресные дни с соблюдением ранее оговоренных условий (для согласования с арендаторами);

-приостанавливать проведение работ на Объекте или сокращать их дневную продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика на период проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени приостановки работ в журнале производства работ;

-в процессе выполнения работ своевременно оформлять с Заказчиком акты скрытых работ, акты промежуточной приемки работ и карты-схемы мест их проведения;

-в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, арендатора или третьих лиц по вине Подрядчика при проведении работ (затопление помещений, повреждение имущества и т. д.) устранить или возместить нанесенный ущерб;

-проводить складирование мусора на Объекте Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры;

-выполнять уборку, погрузку строительного мусора в контейнер в конце рабочего дня.

Статья 9.

Конфиденциальность информации

9.1. Конфиденциальной информацией признается вся информация, хранящаяся у Заказчика, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую и иную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не имеющая свободного доступа на законном основании.

Конфиденциальная информация включает в себя, но не ограничивается:

- алгоритм и технические средства охраны объектов, слаботочные системы Заказчика;

- способы и условия поддержания жизнедеятельности на объектах Заказчика.

Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за передачу, предоставление и разглашение в любой возможной форме информации, признанной конфиденциальной в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.2. При необходимости привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) третьей стороны, Подрядчик обязан предварительно в письменной форме согласовать с Заказчиком такое привлечение.

Статья 10.

Форс – мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных в статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия исполнения настоящего Договора.

Статья 11.

Действия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

11.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента их поступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (Десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

11.2. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

11.3. Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

11.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 статьи 10 настоящего Договора, будут длиться более двух месяцев, Сторона, в отношении которой не выполняются обязательства, имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке после письменного уведомления об этом другой Стороны.

Статья 12.

Производство работ

12.1. В течение (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на Объекте при выполнении работ по настоящему Договору (далее – Работы) с указанием их полномочий, а также представляют образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать Акты о выполненных Исполнителем Работах.

12.2. Качество Работ:

Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество конструкций, оборудования и комплектующих изделий, поставляемых Подрядчиком, или его поставщиками и субподрядчиками для производства Работ, будет соответствовать требованиям, условиям настоящего Договора и нормам, а также образцам, утвержденным Заказчиком;

Подрядчик обязан предоставить Заказчику требуемые сертификаты и протоколы о результатах испытания качества поставляемых на Объекты материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования;

Уполномоченный представитель Подрядчика обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и качества материалов, используемых на ремонте Объекта. Сроки проведения испытаний должны соответствовать нормам и подлежат согласованию между Заказчиком и Подрядчиком не менее чем за 2 (Два) календарных дня до их проведения. Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителей Заказчика или уполномоченного им лица и представит протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае, если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного настоящим Договором, то использование таких материалов запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Подрядчика испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов по настоящему Договору.

12.3. Устранение дефектов и некачественно выполненных Работ:

В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости настоящего Договора не позднее 10 (Десяти) календарных дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

12.4. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

- вывоза с Объекта любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего Договора;

- замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

12.5. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на План-график производства работ по настоящему Договору.

Статья 13.

Сдача и приемка работ

13.1. После окончания выполнения Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача Работ Подрядчика Заказчику в гарантийную эксплуатацию.

13.2. Заказчик вправе принять Работы ранее установленного срока, указанного в настоящем Договоре.

13.3. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

Статья 14.

Прочие условия

14.1. Настоящий Договор подписан в 2-х подлинных экземплярах для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему;

14.2. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

14.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения.

14.4. Дополнительные соглашения считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без согласования с другой Стороной.

14.6. Компетентные представители Заказчика и Подрядчика могут давать взаимные бесплатные консультации по техническим вопросам.

14.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

14.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение – Техническое задание.

- Приложение – Опись работ.

Статья 15.

Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты.

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие

«Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию

дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел

Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России).

119034 г. Москва, Пречистенка,

телефон:

Расчетный счет: _________________ в ___________

кор. счет ______________ БИК _____________ ИНН _____________,

КПП ________________, ОКВЭД _____

Подрядчик: ____________________________________

Юридический адрес: ______________________________

Почтовый адрес: ___________________________

тел./факс: __________________

Р/с _______________ в ___________________________

к/с _____________________, КПП _________________

ИНН ______________, БИК ___________, ОКВЭД _________, ОКПО _________

ОКАТО ___________.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

________________ ________________

М. П. М. П.