1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по устройству линии электроосвещения по с. Н. Заган (км 3+300 – км 7+700) автомобильной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта в Мухоршибирском районе Республики Бурятия (далее - Объект) в соответствии с проектной документацией (далее - Проект) (Приложение к контракту), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет главный инженер – первый заместитель руководителя , или иное уполномоченное лицо, которое будет принимать непосредственное участие в регулировании строительства Объекта с привлечением должностных лиц ГКУ «Управления региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», уполномоченных на осуществление строительного контроля.
2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ___________________________________.
2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.
2.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством объекта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с протоколом _____________________ составляет _________ (_______________) рублей, в том числе НДС (18%) – _________ рублей, контрактная цена на период действия контракта устанавливается на основании результатов открытого аукциона в электронной форме, является твердой и не подлежит изменению.
3.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
4.2. Заказчик осуществляет оплату ежемесячно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по указанным им банковским реквизитам в течение 10 банковских дней после представления счета фактуры, подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет производится в течении 20 банковских дней после представления счета фактуры, подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Сроки выполнения работ по Объекту:
начало – с момента заключения контракта;
окончание – 25 ноября 2012 г.
5.2. Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным графиком производства работ (Приложение ).
6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.
6.2. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 20 дней до начала производства конкретного вида работ на согласование Заказчику.
6.3. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в Проект в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
6.4. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативно-технической документации (Приложение к Контракту).
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
7.1. Передать Подрядчику по акту Проект, утвержденный к производству работ, в объеме, в сроки и в составе, согласно взаимосогласованному графику.
7.2. Организовать строительный контроль, производить промежуточную приемку, освидетельствование скрытых работ и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
7.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7.4. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
7.5. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право:
- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства;
- производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства по Объекту;
7.6. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.
7.7. Заказчик в случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
7.8. При осуществлении строительного контроля ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
8.1. Составляет и согласовывает с Заказчиком локальные сметные расчеты, а также сводный сметный расчет в соответствии с Приложением №6 к Контракту.
8.2. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, с использованием своих материалов, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.
8.3. Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектом, проектом производства работ, Перечнем нормативно-технической документации (Приложение к Контракту), условиями настоящего Контракта и приложений к нему.
8.4. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, имущество, используемое для исполнения Контракта.
В случае складирования материалов из резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан оформить аренду земель и оформить рекультивацию земель за свой счет.
8.5. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технической документации (Приложение к Контракту).
8.6. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание), контактные телефоны Подрядчика.
8.7. Обеспечить и содержать охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки и ввода его в эксплуатацию.
8.8. Возвести в соответствии с Проектом на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. На период строительства Объекта обеспечить нормативно-эксплутационное состояние строящихся участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, по которым осуществляется движение транзитного транспорта, содержать и охранять данные участки автодорог до ввода объекта в эксплуатацию.
8.9. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений.
8.10. Подрядчик обязан с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
8.11. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
8.12. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве объекта на русском языке по типовой форме.
8.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
8.14. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
8.15. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом сети и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.
Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
8.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, Проекта;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
8.17. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение к Контракту).
8.18. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав Заказчика.
8.19. По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.
8.20. Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.
8.21. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.
8.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
8.23. Подрядчик в соответствии с пунктом 10.3 контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке дефектах обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
8.24. Представлять Заказчику фотографии Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, на бумажном и электронном носителях до начала производства работ и после завершения отдельных их элементов.
8.25. В установленные сроки со дня заключения контракта получить лицензии на разработку карьеров в надзорном органе.
8.26. Проводить своевременную отчетность по загрязнению окружающей среды и их компенсационные выплаты.
8.27. Предоставлять по требованию Заказчика автотранспорт для приемки выполненных работ и проведения промежуточных приемок (скрытых работ, ответственных конструкций и т. д.).
9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
9.1.Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени не позднее 25 числа календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за прошедший месяц. Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями настоящего Контракта с составлением Подрядчиком соответствующих актов установленной формы КС-2, и справки КС-3.
9.2. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
9.3. За 10 дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию.
9.4. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень, составляемых ею документов регламентируются действующими нормативно-техническими и законодательными актами РФ, определяющими правила приемки в эксплуатацию законченных строительством Объектов.
9.5. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет 6 лет с даты подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.
10.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.
10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
11.2. Подрядчик несёт ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, установленные настоящим Контрактом.
11.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту:
- за окончание строительства Объекта после установленного срока – в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства;
- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв установленного календарного графика производства работ) – в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований по качеству при выполнении работ в соответствии с календарным графиком производства работ - в размере одной сотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства;
- за нарушение сроков, установленных в соответствии с п.10.3 настоящего контракта, по устранению дефектов в течение гарантийного срока - в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства;
Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
11.4. За нарушение сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
11.5. Подрядчик несет гражданско-правовую, административную и иную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам по вине Подрядчика на участке выполнения работ.
11.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, штрафа, если докажет, что неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований по качеству при выполнении работ просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
12. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
12.1. Скрытые работы по строительству должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
Если представитель Заказчика в указанный день не приступает к приемке скрытых работ, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ на Объекте или составить односторонний акт сдачи скрытых работ и продолжить строительство. В этом случае вскрытие работ по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
12.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
12.3. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы, а также другие документы о качестве продукции.
13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
13.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
13.2. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
14.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
14.3.Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
15.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
16.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.
16.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
16.5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
16.6. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ по строительству должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
16.7. Срок действия Контракта:
Начало: с момента заключения контракта. Окончание – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.
16.8. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах - по одному для каждой из сторон. Экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
К настоящему Контракту прилагаются:
1. | Календарный график производства работ | - приложение №1 |
2. | Перечень исполнительной документации | - приложение №2 |
3. | Гарантийный паспорт | - приложение №3 |
4. | Перечень нормативно-технической документации | - приложение №4 |
5. | Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию | - приложение №5 |
6. | Сводный сметный расчет | - приложение №6 |
7. | План-график финансирования работ | - приложение №7 |
8. | Проектная документация 9. Сметная документция | - приложение №8 |
9. Сметная документация - приложение №9
10. Сводная ведомость объемов работ - приложение №10
18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:
Заказчика:
Государственное казенное учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия»
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а,
,
,
р/с в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ,
л/с в Управлении федерального казначейства МФ РФ по РБ
Подрядчика:
Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
19. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Заказчик: Руководитель ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» _____________ | Подрядчик: ________________________ |
Приложение
к государственному контракту
от «___» _________2012 г. № ________
Календарный график производства работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | 2012год | |||
месяцы | ||||||||
Заказчик: Руководитель ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» _____________ | Подрядчик: ________________________ |
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
