Выбор организации на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС по четырем лотам (стр. 1 )

Лист согласования конкурсной документации.

Открытый конкурс

по выбору организации на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС по четырем лотам

Зам. директора

по организационно-административной работе

Зам. директора по экономике и финансам

Начальник тендерного отдела

Начальник планово-экономического отдела

Начальник финансового отдела

Главный специалист тендерного отдела

Ведущий юрисконсульт

Содержание

1. Общие сведения о предмете конкурса. 4

1.1 Приглашение к участию в открытом конкурсе по выбору организации на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС по четырем лотам. 4

1.2 Общие показатели предмета конкурса. 6

1.3 Информационная карта конкурса. 7

2 Общий порядок проведения конкурса. 10

2.1 Общие сведения. 10

2.2 Затраты на участие в конкурсе. 11

2.3 Право заказчика принимать или отклонять заявки на участие в конкурсе. 11

2.4 Разъяснение конкурсной документации. 11

2.5 Внесение изменений в конкурсную документацию.. 12

3 Требования к подготовке заявки на участие в конкурсе. 12

3.1 Общие требования к подготовке заявки на участие в конкурсе. 12

3.2 Срок действия заявки на участие в конкурсе. 13

3.3 Цена и валюта заявки на участие в конкурсе. 14

3.4 Подготовка письма о подаче оферты.. 14

3.5 Подготовка документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям настоящей Конкурсной документации. 14

3.6 Подача заявок на участие в конкурсе и их прием. 14

4. Условия и порядок проведения конкурса. 17

4.1 Вскрытие заявок на участие в конкурсе. 17

4.2 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе. 18

4.3 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 20

4.4 Заключение договора. 21

5. Оценка заявок на участие в конкурсе. 21

5.1 Порядок оценки заявок на участие в конкурсе. 21

5.2 Номенклатура показателей. 22

5.3 Методика оценки заявок на участие в конкурсе. 23

5.4 Система показателей оценки конкурсных предложений. 23

5.5 Основные принципы получения итоговой оценки. 23

5.6 Расчет значений показателей и принятие решения о победителе конкурса. 26

6. Приложения. 26

6.1 . 27

6.2 Приложение Б – Письмо о подаче оферты. 55

6.3 Приложение В – Коммерческое предложение. 57

6.4 Приложение Г – Календарный график. 57

6.5 Приложение Д - Анкета участника размещения заказа. 58

6.6 Приложение Е – Справка о выполнении аналогичных договоров. 58

6.7 Приложение Ж – Справка о кадровых ресурсах. 59

6.8 Приложение З – Справка о привлекаемых субподрядных организациях. 60

6.9 Приложение И – Сведения об участии в судопроизводстве. 61

6.10 Приложение К – Проект договора. 62

1. Общие сведения о предмете конкурса.

Приглашение к участию в открытом конкурсе по выбору организации на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС по четырем лотам.

Уважаемые господа!

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (далее «Заказчик») Извещением, размещенным на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www. *****, приглашает к участию в открытом конкурсе по выбору организации на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС по четырем лотам:

Лот №1 – Ремонт объекта «ГМССБ район Черного моря, морской район А1, этап 1»;

Лот №2 – Ремонт объекта «ГМССБ район Черного моря, морской район А2 РЦУС – Дооб»;

Лот №3 – Ремонт объекта «Система НАВТЕКС»;

Лот №4 – Техническое обслуживание объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС.

2. Заказчик:

»

Азово – Черноморский бассейновый филиал ».

Место нахождения/Почтовый адрес:

Тел. (86, Факс (86, официальный сайт www. *****.

3. Источник финансирования: средства ».

4. Официальное место публикации извещения: официальный сайт » www. *****

5.Предмет договора: выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС.

6. Место выполнения работ: Краснодарский край, г. Новороссийск, г. Геленджик, г. Анапа, г. Сочи.

7. Срок выполнения работ:

Минимальный срок выполнения работ – не менее 1 месяца.

Максимальный срок выполнения работ – не более 2 месяцев.

8.Начальная (лимитная) цена договора:

Лот №1 – двести семьдесят пять тысяч сто) рублей;

Лот №2 – 1 811 300 (один миллион восемьсот одиннадцать тысяч триста) рублей;

Лот №3 – 270 400 (двести семьдесят тысяч четыреста) рублей;

Лот №4 – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

9.Порядок получения конкурсной документации: конкурсная документация распространяется бесплатно по письменному запросу заинтересованных лиц.

Запрос на получение конкурсной документации направляется официальным путем на имя зам. директора по организационно – административной работе Донченко Андрея Анатольевича, по адресу Азово – Черноморский бассейновый филиал: 9, каб 211, по рабочим дням, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Контактные лица по вопросам получения документации: тел. [phone], 676-502.

10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки на участие в открытом конкурсе представляются на бумажном носителе уполномоченным представителем участника размещения заказа по адресу Азово - Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»:

Организатор конкурса заканчивает принимать заявки на участие в конкурсе в 15-00 по Московскому времени 23 августа 2012 года.

Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные позже времени окончания приема заявок будут считаться опоздавшими.

Контактные лица: (8617) 676-327.

11. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 23 августа 2012 г. в 15:00 (по московскому времени), по адресу Азово - Черноморского бассейнового филиала ФГУП  «Росморпорт»: , каб.507.

12. Требования к участникам:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

13. Критерии оценки:

- Цена на выполнение работ.

- Сроки выполнения работ.

- Квалификация участников размещения заказа.

- Гарантийные обязательства.

Общие показатели предмета конкурса

Цель данного конкурса – выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС по четырем лотам.

Подробные объемы работ по Договору и вся необходимая информация по выполнению работ по Договору представлена в Технических требованиях настоящей конкурсной документации, Приложение А.

Обязательные положения:

Победитель конкурса должен выполнить работы по Договору в течение срока действия Договора в рамках, предъяв­ленных Заказчиком требований к качеству и срокам выполнения работ в соответствии с технической частью конкурсной документации, требований руководящих, спе­циаль­ных, методических документов и другими нор­ма­ти­вами и стандартами, установленными государственными органами.

Победитель конкурса оформляет и представляет отчетные материалы в соот­ветст­вии с требованиями руководящих, специальных и методических докумен­тов, касаю­щихся выполнения работ и условиями Договора.

Общая стоимость работ по Договору должна включать подготовительные и сопутствующие работы и услуги, связанные с выполнением работ по Договору.

Заказчик вправе признать конкурс несостоявшимся, отме­нить результаты конкурса, в случаях установленных законодательством Российской Федерации.

Информационная карта конкурса

Нижеследующие конкретные данные по работам, являющимися предметом конкурса, являются дополнением к условиям инструкции участникам открытого конкурса. В случае противоречия между условиями инструкции и положениями информационной карты конкурса информационная карта конкурса имеет преобладающую силу.

Ссылки на пункты конкурсной документации	Сведения
1.1	Организатор – Азово – Черноморский бассейновый филиал »; Ответственный исполнитель – начальник тендерного отдела Телефон/факс: (86; (8617)676-502
1.1	Предмет конкурса: выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС по четырем лотам: Лот №1 – Ремонт объекта «ГМССБ район Черного моря, морской район А1, этап 1»; Лот №2 – Ремонт объекта «ГМССБ район Черного моря, морской район А2 РЦУС – Дооб»; Лот №3 – Ремонт объекта «Система НАВТЕКС»; Лот №4 – Техническое обслуживание объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС.
1.1	Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
1.1	Начальная (лимитная) цена договора: Лот №1 – двести семьдесят пять тысяч сто) рублей; Лот №2 – 1 811 300 (один миллион восемьсот одиннадцать тысяч триста) рублей; Лот №3 – 270 400 (двести семьдесят тысяч четыреста) рублей; Лот №4 – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Срок выполнения работ: Минимальный срок выполнения работ – не менее 1 месяца. Максимальный срок выполнения работ – не более 2 месяцев.
1.1	Приглашаются: любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальные предприниматели, обладающие правомочностью в соответствии с действующим законодательством заключить и выполнить договор.
	Требования к участникам размещения заказа: -  к участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие правомочностью в соответствии с действующим законодательством заключить и выполнить Договор; -  соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов); -  наличие опыта выполнения аналогичных работ; -  непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -  наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенного печатью участника размещения заказа; -  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
3.2	Срок действия заявки на участие в конкурсе должен быть не менее 60 дней со дня следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.6	Заявка на участие в конкурсе участника размещения заказа должна включать в себя следующие документы: -  Письмо о подаче оферты (Приложение Б); -  Коммерческое предложение (Приложение В); -  Календарный график (Приложение Г); -  Анкета участника размещения заказа (Приложение Д); -  Справка о выполнении аналогичных договоров (Приложение Е); -  Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора (Приложение Ж); -  Справка о привлекаемых субподрядных организациях (Приложение З); -  Сведения об участии в судопроизводстве (Приложение И);
3.6	-  Сведения о гарантийных обязательствах (В произвольной форме); -  Не менее 3 –х отзывов о ранее выполненных договорах (участником размещения заказа) с приложением к ним копий актов выполненных работ; -  В случае привлечения субподрядных организаций не менее 3 –х отзывов о ранее выполненных договорах (по каждой из привлекаемых субподрядных организаций) с приложением к ним копий актов выполненных работ; -  Копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника размещения заказа. -  Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных и уникальных объектов) к следующим видам работ: - 33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.8 Здания и сооружения объектов связи. -  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. -  Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – копия доверенности, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенная копия;
3.6	- Иные документы, которые, по мнению Участника размещения заказа, подтверждают его соответствие требованиям пункта 1.1 настоящей Конкурсной документации с соответствующими комментариями, разъясняющим суть их предоставления.
2.4	Заказчик отвечает на запрос о разъяснении конкурсной документации, при условии отправления его не позднее, чем за 5 дней до истечения срока приема конкурсных заявок.
1.1	Адрес для предоставления заявок: , каб.211
3.1	Необходимое количество экземпляров заявок на участие в конкурсе: 2 экз. (1- оригинал и 1 копия в эл. виде)
3.7	Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 15 часов 00 минут по Московскому времени 23 августа 2012 года
1.1	Заказчик проводит публичную процедуру вскрытия поступивших на конкурс конвертов в 15 часов 00 минут по Московскому времени 23 августа 2012 года
	СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРСА Код Наименование показателя Уровень 1 Уровень 2 1 Цена на выполнение работ 40 2 Квалификация претендентов 40 2.1 Опыт выполнения работ, аналогичных предмету конкурса за последние 3 года 60 2.2 Состав, численность и квалификация работников, привлекаемых для выполнения работ 40 3. Срок выполнения работ 10 4. Гарантийные обязательства 10 100
4.3	Победителем конкурса признается участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в ранжировании конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

1  Общий порядок проведения конкурса.

Общие сведения.

Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке размещения заказов, организации проведения конкурсов и регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд », введенного в действие приказом » /ОД.

Участники должны получить Конкурсную документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении конкурса.

Организатор конкурса отвечает за выполнение условий Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации только перед теми участниками размещения заказа, которые получили Конкурсную документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении конкурса.

Заказчик, указанный в информационной карте, обладая средствами, источник которых также указан в информационной карте конкурса, проводит конкурс с целью заключения договоров на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов ГМССБ, НАВТЕКС, ДГНСС.

В Конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальные предприниматели, обладающие правомочностью в соответствии с действующим законодательством заключить и выполнить договор (далее – участники размещения заказа), которые удовлетворяют требо­ва­ниям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Для участия в открытом конкурсе участники размещения заказа должны получить настоящую конкурсную документацию и подготовить заявку на участие в конкурсе в порядке и на усло­виях, изложенных в пункте 3 настоящей инструкции.

Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены заказчику в порядке и в сроки, указанные в настоящей конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в порядке, в месте и в сроки, указанные в настоящей конкурсной доку­мен­та­ции. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией будет составлен Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассмотрит заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, указанным в настоящей конкурсной документации, и соответствие требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией будет принято решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участника размещения заказа участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформлен Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществит оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, участников размещения заказа, признанными участниками конкурса, в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией в целях выявления лучших условий выполнения Работ.

В ходе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, содержащей лучшие условия выполнения работ (выполнения договора) присваивается первый номер. Участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер, признается победителем конкурса. Данные сведения заносятся в Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Договор с победителем конкурса подписывается в течение 14 календарных дней с момента утверждения директором протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Затраты на участие в конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

Право заказчика принимать или отклонять заявки на участие в конкурсе.

Заказчик вправе:

-  принимать или отклонять любую заявку на участие в конкурсе в соответствии с настоящей конкурсной документацией и действующим законодательством;

-  признать конкурс несостоявшимся в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

-  отказаться от проведения конкурса не менее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иное не указано в извещении о проведении конкурса.

Разъяснение конкурсной документации

Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, может обратиться к заказчику в письменном виде или телеграммой (далее по тексту термин «телеграмма» означает также телекс и факс), которые направляются по адресу заказчика, указанному в информационной карте.

Заказчик письменно ответит на любой запрос участника размещения заказа, связанный с разъяснением конкурсной документации.

Письменные копии ответа заказчика (включая объяснение сути вопроса, при этом, не указывая его источника) рассылаются всем участникам конкурса, получившим документацию.

Запросы на разъяснение конкурсной документации должны поступить в адрес Заказчика не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. Запросы, полученные Заказчиком позже этого срока, не рассматриваются.

Внесение изменений в конкурсную документацию

До истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе заказчик может внести изменения в конкурсную документацию.

Все участники размещения заказа, получившие конкурсную документацию официальным путем, уведом­ляют­ся о внесенных изменениях письмом или телеграммой.

Для того чтобы предоставить участникам размещения заказа достаточно времени для учета внесенных изменений при подготовке своих заявок на участие в конкурсе, заказчик, при необ­ходимости, может перенести крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе.

Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

2  Требования к подготовке заявки на участие в конкурсе.

3.1 Общие требования к подготовке заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в конкурсе, включающую письмо о подаче оферты и коммерческое предложение. К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям настоящей Конкурсной документации в соответствии с пунктом 1.1.