ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объемов работ по текущему ремонту помещений (холодильной камеры) ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» расположенных по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копровая, 4
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Демонтаж ГВЛ | м² | 63,53 | |
2 | Разборка деревянной обрешотки | м³ | 0,52 | |
3 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м² | 44,3 | |
4 | Оклейка стен и потолка пенопластом | м² | 63,53 | |
5 | Герметизация стыков | м² | 36,4 | |
6 | Облицовка стен ГВЛ (профиль через 30 см) | м² | 44,3 | |
7 | Устройство обрешотки подвесного потолка | м² | 19,2 | |
8 | Обшивка потолка оцинкованной сталью | м² | 19,2 | |
9 | Облицовка стен керамической плиткой | м² | 44,3 | |
10 | Огрунтовка металлич. поверхности | м² | 19,2 | |
11 | Окраска металлической поверхности за 2 раза | м² | 19,2 | |
12 | Облицовка стен металлосайдингом с утепелением | м² | 15,6 | |
13 | Утепляющая засыпка стены | м³ | 0,25 | |
14 | Установка стропил | м³ | 0,753 | |
15 | Устройство сплошной обрешотки | м² | 22,3 | |
16 | Устройство кровель из шифера | м² | 22,3 | |
17 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | м/п | 8,2 | |
18 | Очистка помещений от мусора, погрузка, разгрузка и вывоз мусора | т | 3,5 |
5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
г. Хабаровск «____» ___________ 2008 г.
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Подрядчик, имеющий лицензию _________________________, в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее «контракт») по результатам конкурса на размещение муниципального заказа на выполнение работ (протокол №___ от ____________ 200 __ г.) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению функций Подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту помещений (холодильная камера) ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» расположенных по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копровая, 4.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами работы по по текущему ремонту помещений (холодильная камера) ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» расположенных по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копровая, 4 в соответствии с условиями контракта, заданием Заказчика и в соответствии со сметой (приложение №_1_), утвержденной Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ.
2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему государственному контракту составляет________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (сумма цифрами и прописью)
рублей, с учётом НДС, в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Цена государственного контракта соответствует цене, указанной в заявке, предоставленной Подрядчиком.
2.3. Цена определяется по результатам проведенного запроса котировок на основании:
- утвержденной дефектной ведомости (ведомости объемов работ), представленной Заказчиком на момент проведения котировки;
- сметной документации, представленной Подрядчиком в составе конкурсного предложения в текущем уровне цен в соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Хабаровского края от 01.01.2001 , с учетом корректировки на процент тендерного снижения, предложенный подрядчиком при проведении котировки.
2.4. В случае возникновения дополнительных работ, необходимых для исполнения муниципального контракта, не учтенных сметами, Заказчик по согласованию с Подрядчиком на вправе изменять цену контракта.
2.5. Все налоги, сборы и другие расходы Подрядчика, связанные с исполнением государственного контракта, включены в общую цену государственного контракта. 2.6.Цена контракта формируется в рублях.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: «1» марта 2008 года.
Окончание работ: «31» марта 2008 года.
3.2. На момент подписания настоящего государственного контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.
4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Заказчик в соответствии со СНиП «Организация строительства»:
4.1.1. Обеспечивает Подрядчика сметной документацией, утвержденной после проверки, и документами, необходимыми для выполнения работ по текущему ремонту помещений (холодильная камера) ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» расположенных по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копровая, 4.
4.1.2. Осуществляет надзор и строительный контроль за ходом ремонта, за соблюдением сроков ремонта, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.
4.1.4. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего контракта.
4.2. Подрядчик:
4.2.1. Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику.
4.2.2. Производит работы в полном соответствии с дефектной ведомостью, сметами и строительными нормами и правилами.
4.2.3. Поставляет необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, материалы необходимые для выполнения работ.
4.2.4. Информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации излагает предмет договора, стоимость по договору, сроки, наименование и юридический адрес субподрядчика с приложением копии лицензии.
4.2.5. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.2.6. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ.
4.2.7. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП, в сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ за счет собственных средств.
4.2.8. Передает Заказчику всю исполнительную документацию, необходимую для приемки работ (акты приемки выполненных работ ф. КС-2, справку ф. КС-3 и др.), готовит и предъявляет скрытые работы и акты их освидетельствования с уведомлением Заказчика за двое суток до даты их приемки, исполнительные схемы. Все изменения и исправления, сделанные до приемки работ, согласовываются Заказчиком.
4.2.9. Устраняет замечания в согласованные сторонами сроки.
4.2.10. В недельный срок после подписания акта об окончании работ в установленном законодательством порядке вывозит строительное оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.
5. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
5.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и эксплуатирующей организацией скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителей Заказчика, осуществляющих строительный контроль, о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения этой приемки.
5.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Безналичный расчет: оплата производится платежными поручениями Заказчика. Основанием для оформления счета и оплаты является подписанная Заказчиком справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и акт выполненных работ по форме КС-2, подписанный Заказчиком и представителем эксплуатирующей организации.
6.2. При выявлении Заказчиком или контролирующими органами завышенных объемов работ или неверного применения расценок по выполненным и принятым к оплате работам Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести снятие излишне принятых к оплате объемов работ в пределах срока исковой давности.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации, а также имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте, предоставляет Заказчику до начала оформления работ на объекте приказ о назначении ответственного за производство работ.
7.3. Подрядчик поставляет необходимые материально-технические ресурсы и оборудование в полном объеме, предусмотренные сметной документацией, качество которых подтверждено сертификатами и паспортами, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.
Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые им при выполнении работ, соответствуют спецификациям, ГОСТам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.
7.4. При обнаружении некачественно выполненных по вине Подрядчика работ Подрядчик своими силами и без увеличения сметной стоимости строительства обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы. В противном случае Заказчик имеет право привлечь для устранения брака другого подрядчика и оплатить работы за счет Подрядчика.
7.5. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.
8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА
8.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и представлением Подрядчиком уведомления о готовности объекта к проведению приемочной комиссии, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
8.2. Приемка законченного ремонтом объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на момент сдачи объекта.
8.3. Подрядчик передает Заказчику за 3 рабочих дня до начала работы приемочной комиссии по приемке законченного ремонтом объекта 1 экземпляр исполнительной документации.
8.4. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
9.2. Подрядчик устанавливает на выполненные работы гарантийный срок - ______лет (в соответствии с конкурсным предложением, указанным в заявке) с момента подписания акта об окончании работ на объекте.
9.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
9.6. При выполнении своих обязательств стороны дополнительно руководствуются Гражданским кодексом РФ в части общего положения договора строительного подряда, проектно-сметной документацией, прилагаемой к договору.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
10.1. Государственный контракт подряда расторгается в установленном порядке, предусмотренном ст.450 ГК РФ.
10.2. Заказчик вправе потребовать расторжение муниципального контракта в следующих случаях:
- нарушений Подрядчиком условий государственного контракта, ведущих к снижению качества работ, повышению стоимости контракта;
- аннулирование лицензии на строительную деятельность.
10.3. При расторжении контракта в 10-дневный срок Подрядчик производит передачу незавершенных работ Заказчику с возвратом сметной и исполнительной документации и всех необходимых документов с одновременным оформлением и подписанием Сторонами акта приема-передачи незавершенного строительства объекта.
10.4. Гарантийные сроки эксплуатации на отдельные виды работ, установленные настоящим государственным контрактом на работы, принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения настоящего контракта.
10.5. Прекращение действия настоящего государственного контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего контракта.
10.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта, Заказчик передает сведения о таком подрядчике уполномоченному на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральному органу исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных поставщиков.
11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. Заказчик освобождается от ответственности по государственному контракту за нарушение сроков оплаты в случае несвоевременного перечисления бюджетных средств или прекращения перечисления средств.
11.3. Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных контрактом, несет ответственность перед Заказчиком в денежной форме или натуральной (выполнение работ без дополнительной оплаты):
- за несвоевременное завершение предусмотренных государственным контрактом работ – пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется от стоимости работ по контракту за каждый день задержки Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
- при выявлении работ, выполненных из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектной документации, с нарушением требований СНиП, производит устранение выявленных нарушений и дефектов в возможно короткие сроки или сроки, установленные Заказчиком, без дополнительной оплаты;
- при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Подрядчика и не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта пользователем (Заказчиком) - устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки;
- при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных, строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.
11.4. Во всем остальном, неурегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются нормами действующего законодательства в РФ.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 1 дня с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему государственному контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального контракта, разрешаются Арбитражным судом Хабаровского края в установленном порядке. Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
13.3. Все указанные в муниципальном контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
13.4. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств либо до его расторжения в соответствии с разделом 11 контракта.
Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах: по одному - каждой стороне.
Заказчик: ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
г. Хабаровск, Воронежское шоссе,164.
УФК по Хабаровскому краю (ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения Хабаровского края, ЛКС )ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск,
р/сч.
Подрядчик: ____________________________________________________
Адрес___________________________________________________________
Расчетный счет___________________________________________________
к/счет _________________________ БИК_____________________________
ИНН __________________, ОКОНХ ____________, ОКПО _____________
