Документация (стр. 4 )

Статья 1. Предмет Государственного контракта

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта служебных помещений Ставропольстата в целях проведения мероприятий по Всероссийской переписи населения 2010 г. (ВПН 2010) (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему у контракту)* и Сметой, разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком (Приложение к настоящему контракту).

Статья 2. Стоимость Государственного контракта

2.1. Стоимость подлежащих выполнению по настоящему контракту работ по итогам открытого аукциона составляет ___________ (__________) рублей, в т. ч. НДС - _________ руб.

2.2. Выполненные работы оплачиваются из средств федерального бюджета на 2010 год: раздел 01, подраздел 14, целевая статья 0 вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 225.

Статья 3. Сроки выполнения работ.

3.1. Все работы должны быть выполнены и сданы до: « » ____________ 2010 г.

Статья 4. Порядок оплаты Работ

4.1. Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания двухстороннего акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) между Заказчиком и Исполнителем, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании выставленного Исполнителем счета.

4.2. Все оформленные надлежащим образом документы на оплату должны быть сданы Исполнителем Заказчику не позднее 20 декабря 2010 г. Документы на оплату, сданные позже 20 декабря 2010 г., и претензии по оплате Заказчиком приниматься не будут.

Статья 5. Порядок сдачи и приемки Работ

5.1. Приемка выполненных Работ производится Заказчиком на основании акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2), оформленного между Исполнителем и Заказчиком, с приложением к нему отчетных документов, подтверждающих объем выполненных Работ и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта о приемке выполненных Работ и отчетных документов, указанных в п.4.1. настоящего Госконтракта, обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке выполненных Работ или мотивированный отказ от приемки Работ.

5.3. В случае принятия мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5.4. Право подписи акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) от лица Заказчика предоставляется руководителю , в его отсутствие лицу его замещающему.

5.5. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы при условии наличия целевых финансовых средств.

5.6. Если в процессе выполнения Работ выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, возникшие не по вине Исполнителя, он обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления Работ. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работ и принять соответствующее решение.

5.7. Исполнитель представляет на все выполненные работы гарантию ___________

Статья 6. Права и обязанности Сторон

6.1.  Заказчик обязан:

6.1.1. Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения Работ помещения.

6.1.2. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в соответствии со статьей 4 настоящего контракта.

6.1.3. Оплатить Работы, проведенные до выявления невозможности дальнейшего проведения Работ, не зависящей от Исполнителя, при условии подтверждения выполненного объема Работ финансовыми документами.

6.1.4. Обеспечить проход в здания и помещения сотрудников Исполнителя по списку, утвержденному Заказчиком в соответствии с установленным порядком в Ставропольстате и предоставить необходимые условия для проведения Работ по настоящему контракту.

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1.  Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием и Сметой, у

вержденной, передать их результаты Заказчику в сроки, установленные настоящим контрактом. При выполнении Работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.

6.2.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в Работе в сроки, согласованные с Заказчиком, в том числе недостатки, выявленные в течение ____________ после завершения Работ по настоящему контракту.

6.2.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности дальнейшего проведения Работы или о нецелесообразности продолжения Работ, возникшие не по вине Исполнителя для выработки совместных с Заказчиком решений о дальнейших мероприятиях.

6.2.4. Приостановить Работу с даты получения письменного уведомления Заказчика о приостановке Работы или расторжения настоящего контракта (от даты регистрации входящего документа об уведомлении у Исполнителя). Заказчик не имеет обязательств по Работам, выполняемым Исполнителем после даты приостановки Работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

6.3.2. Досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы по настоящему контракту при условии наличия целевых финансовых средств.

6.3.3.Приостановить Работу в случае, если в процессе Работы выявилась нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, письменно уведомив об этом Исполнителя. После уведомления о приостановке Работ Заказчик и Исполнитель обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней (от даты регистрации входящего документа об уведомлении у Исполнителя) рассмотреть и принять совместное решение о целесообразности продолжения, направлениях и видах Работ.

6.4 Исполнитель имеет право выполнять Работы по настоящему контракту как своими силами, так и с привлечением третьих лиц без увеличения его стоимости.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. При несоблюдении Исполнителем предусмотренных настоящим контрактом сроков выполнения Работ, а также не устранении в согласованные сроки замечаний, Заказчик имеет право взимать неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Указанная в настоящем пункте неустойка удерживается Заказчиком из соответствующего платежа Исполнителю за выполненную Работу и отражается в акте приемки выполненных Работ.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка выполнения работ по настоящему контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

При задержке сроков выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) дней, в соответствии с настоящим контрактом, или выполнении Работ на низком качественном уровне, не удовлетворяющем Заказчика, последний вправе расторгнуть настоящий контракт.

7.2. При расторжении контракта по инициативе или по вине Исполнителя, Заказчик вправе взимать штраф в размере 25 % (Двадцати пяти процентов) от стоимости невыполненного объема Работ по настоящему контракту.

7.3. При расторжении контракта по инициативе Заказчика (кроме причин, вызванных ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту) Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней после оформления расторжения производит взаиморасчеты с Исполнителем с учетом стоимости объема Работ, фактически выполненных Исполнителем до даты оформления расторжения контракта и подтвержденных финансовыми документами. Приемка выполненных Работ оформляется в соответствии со статьей 4 настоящего контракта.

7.4.  В случае расторжения настоящего о контракта по основаниям, в нем пред

смотренным, до приемки Заказчиком результата Работы, выполненной Исполнителем, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной Работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат. Приемка Работ оформляется аналогично Работам, принимаемым по завершении этапа в соответствии со статьей 4 настоящего контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком Работ, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в размере причиненного ущерба.

7.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, в случае привлечения к исполнению настоящего контракта третьих лиц, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также за убытки, причиненные другими лицами, при выполнении настоящего Государственного контракта.

7.8. Уплата Исполнителем штрафа, неустойки и (или) применение к нему иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых им по настоящему контракту обязательств не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

Статья 8. Изменение и расторжение контракта

8.1. Изменение условий настоящего контракта по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 01.01.2001 г. , за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.1, 11.2 настоящего контракта.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Сторона, решившая расторгнуть контракт, обязана за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побудившие ее к данным действиям.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Статья 10. Действие Государственного контракта

10.1. Начало срока действия настоящего контракта – с момента подписания его обеими Сторонами.

10.2. Окончание срока действия настоящего контракта – 31 декабря 2010 г., а в части касающейся гарантийных сроков - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Статья 11. Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров или разногласий, вытекающих из настоящего контракта или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

11.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде г. Ставрополя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Прочие условия Государственного контракта

12.1. В случае изменения юридического статуса Заказчика или Исполнителя их обязательства по настоящему контракту переходят к их правопреемникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг друга в трех - дневной срок.

12.2. В случае структурных изменений у Заказчика обязательства управлений – заказчиков работ по настоящему контракту переходят к их правопреемникам.

12.3. Настоящий контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.4. К настоящему контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

1. Техническое задание (Приложение ).

2. Смета на проведение текущего ремонта (Приложение )

Статья 13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик:	Исполнитель:
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю («Ставропольстат») , Адрес юридический: 355017 г. Ставрополь . Адрес почтовый: 355017 г. Ставрополь . Тел./ факс. Банковские реквизиты: Ставропольстат 355017 г. Ставрополь ИНН// Р/с ГРКЦ ГУ Банка России по СК ОФК По г. Ставрополю Л/с	Адрес юридический: Адрес почтовый: Тел./факс. Банковские реквизиты:

Руководитель Ставропольстата:

________________ Директор ________________

М. п. М. п.

V. Техническое задание

на выполнение работ по проведению текущего ремонта помещений административного

здания Ставропольстата в целях проведения мероприятий по ВПН-2010.

1.  Цель работ: Проведение текущего ремонта помещений административного здания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (Ставропольстата), в целях проведения мероприятий по ВПН-2010

2.  Место выполнения работ: 355017 Ставропольский край, , а.

3.  Наименование видов работ:

Наименование материалов и работ	Объем
1	2
Входная группа №1
Разборка бетонной конструкции со ступенями	2,13 м3
Устройство бетонной конструкции со ступенями	2,13 м3
Подготовка части фасада под отделку декоративной штукатуркой	8,4 м2
Облицовка боковых поверхностей бетонной конструкции со ступенями гранитными полированными плитами типа Tiger skin	6,95 м2
Устройство покрытия бетонной конструкции из гранитных полированных плит типа Tiger skin	5,1 м2
Облицовка ступеней и подступенников бетонной конструкции гранитными полированными плитами типа Tiger skin или ступенями типа Marple	4,8 м2
Монтаж каркаса для козырька на стальных опорах из профильной трубы или квадрата	5,5 м2
Облицовка каркаса козырька профилированным настилом (цветным)	10,6 м2
Облицовка низа конструкции козырька декоративным металлическим сайдингом	8 м2
Отделка части фасада декоративной штукатуркой типа « короед» или « байрамикс»	8,4 м2
Установка точечных светильников типа DORADO на низ козырька	2 шт.
Устройство проводки в гофрах	по факту
Уборка и вывоз мусора	по факту
Входная группа №2
Разборка бетонного козырька	0,27 м3
Разборка бетонной конструкции со ступенями	0,9 м3
Устройство бетонной конструкции	0,5 м3
Устройство ступеней в опалубке	0,4 м3
Облицовка бетонной конструкции со ступенями плиткой из керамогранита	8,3 м2
Подготовка части фасада под отделку декоративной штукатуркой	5,77 м2
Монтаж каркаса для козырька на стальных опорах из профильной трубы или квадрата	5,04 м2
Отделка части фасада декоративной штукатуркой типа « короед» или « байрамикс»	5,77 м2
Облицовка каркаса козырька профилированным настилом (цветным)	5,04 м2
Облицовка низа и фронтона конструкции козырька декоративным металлическим сайдингом	6,55 м2
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза	4,1м2
Установка точечных светильников типа DORADO на низ козырька	2 шт.
Устройство проводки в гофрах	по факту
Уборка и вывоз мусора	по факту
Вход в подвал
Демонтаж решетки	3,7 м2
Разборка покрытия кровли из листовой стали	17,7 м2
Разборка обрешетки из деревянного бруса	17,7 м2
Установка двери металлической в конструкции с металлической решеткой	3,7 м2
Устройство обрешетки из деревянного бруса	17,7 м2
Обработка конструкции обрешетки противопожарным составом	17,7 м2
Устройство кровли из профилированного настила	17,7 м2
Уборка и вывоз мусора	по факту
Коридор входной группы №1
Снятие подоконной доски	0,91 м2
Демонтаж оконных коробок	2 шт.
Снятие наличников	5,27 м
Снятие дверных полотен	6,07 м2
Демонтаж дверных коробок	3 шт.
Разборка покрытий полов из керамической плитки	12,55 м2
Демонтаж дверки пожарного гидранта	0,92 м2
Демонтаж выключателя	1 шт.
Демонтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Демонтаж светильника	1шт.
Установка оконного блока из ПВХ поворотно-откидного с отливом	1,51 м2
Установка оконного блока из ПВХ глухого	1,2 м2
Установка решеток на окна из полосовой стали с окраской	2 шт.
Установка подоконника из ПВХ шириной 20-40 см.	1,3 м.
Установка блоков дверных с полотнами, в том числе: - блок дверной деревянный с окраской - дверь металлическая	6,07 м2 2 шт. 1 шт.
Установка и крепление наличников	5,27 м
Окраска наличников	5,27 м
Устройство покрытий полов из керамогранитной плитки с затиркой	12,55 м2
Устройство плинтусов из керамогранитной плитки	8,5 м.
Устройство потолков из гипсокартона на металлическом каркасе с подготовкой под окраску	11,47 м2
Улучшенная окраска потолков из гипсокартона краской типа Alpina	11,47 м2
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с последующей подготовкой под декоративную штукатурку	34,53 м2
Отделка стен декоративной штукатуркой «короед»	34,53 м2
Улучшенная окраска по штукатурке стен краской типа Alpina с колером	34,53 м2
Установка дверки металлопластиковой на пожарный гидрант 1200х900 мм	1 шт.
Установка бокса электрического на 2 группы	1 шт.
Установка светильника люминисцентного 4х18	1 шт.
Монтаж выключателя одноклавишного	1 шт.
Установка розетки утопленного типа	1 шт.
Устройство проводки в гофрах	По факту
Монтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Изоляция труб водоснабжения трубками из вспененного каучука	10 м.
Уборка и вывоз мусора	По факту
Склад ООП
Демонтаж оконных коробок	1 шт.
Снятие подоконной доски	0,44 м2
Разборка плинтусов деревянных	12,1м.
Разборка покрытий полов из линолеума	10,31 м2
Разборка покрытий полов дощатых	10,31 м2
Снятие наличников	9,7 м2
Снятие дверных полотен	1,7 м2
Демонтаж дверных коробок	1 шт.
Демонтаж светильников	2 шт.
Демонтаж выключателя	1 шт.
Демонтаж розеток	2 шт.
Демонтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Демонтаж вентиляционного короба	1 шт.
Установка оконного блока из ПВХ поворотно-откидного с отливом	1,98 м2
Установка подоконника из ПВХ шириной 30-50 см.	1,1 м.
Устройство стяжки пола	10,31 м2
Установка блока дверного с полотном	1,7 м2
Установка и крепление наличников	9,7 м.
Окраска наличников	9,7 м.
Окраска блока дверного с полотном	1 шт.
Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с последующей подготовкой под окраску	30,81 м2
Устройство короба из гипсокартонных листов с последующей подготовкой под окраску	4,12 м2
Улучшенная окраска стен краской типа Alpina с колером	34,93м2
Укладка фанеры на стяжку	9,58 м2
Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	9 м2
Укладка подложки под ламинат	9,58 м2
Устройство покрытия пола из ламината	9,58 м2
Устройство плинтуса из ПВХ с уголками и заглушками	11,64 м.
Установка декоративной радиаторной решетки из ПВХ 0,6х0,9	1 шт.
Установка выключателя двухклавишного	1 шт.
Установка розеток двойных утопленного типа	2 шт.
Монтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Установка светильника люминисцентного 4х18	2 шт.
Устройство проводки в гофрах	по факту
Уборка и вывоз мусора	по факту
Коридор входной группы №2
Снятие наличников	12,7 м.
Снятие дверных полотен	5,93 м2
Демонтаж дверных коробок	2 шт.
Демонтаж датчика пожарной сигнализации	6 шт.
Демонтаж кнопки звукового сигнала пожарной сигнализации	1 шт.
Демонтаж прибора сигнализирующего	1 шт.
Подготовка стен и откосов под штукатурку	56,12 м2
Улучшенная окраска стен и откосов краской типа Alpina с колером	56,12 м2
Однослойная штукатурка и выравнивание стен сухими растворными смесями	56,12 м2
Шпатлевка стен с подготовкой под окраску	56,12 м2
Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	13,64 м2
Устройство покрытий полов из керамогранитной плитки с затиркой	15,54 м2
Устройство плинтусов из керамогранитной плитки	17,41 м.
Установка блоков дверных с полотнами, в том числе: - блок дверной деревянный с двойным полотном и окраской - дверь металлическая	5,29 м2 1 шт. 1 шт.
Установка и крепление наличников	12,7 м.
Окраска наличников	12,7 м.
Улучшенная окраска ранее окрашенных дверей	3,78 м2
Окраска ранее окрашенных поверхностей радиатора и труб отопления масляной краской	1,95 м2
Установка светильника люминисцентного 4х18	4 шт.
Установка выключателя двухклавишного	2 шт.
Установка розеток двойных	2 шт.
Монтаж датчика пожарной сигнализации	6 шт.
Монтаж кнопки звукового сигнала пожарной сигнализации	1 шт.
Монтаж прибора сигнализирующего	1 шт.
Устройство проводки в штробах	25м.
Устройство проводки в гофрах	по факту
Уборка и вывоз мусора	по факту
Помещение 4 этажа для хранения документов ВПН 2010
Разборка дощатых деревянных перегородок	12,7 м2
Демонтаж датчика пожарной сигнализации	1 шт.
Демонтаж дверных коробок	1 шт.
Демонтаж оконных коробок	1 шт.
Снятие подоконной доски	0,56 м2
Установка оконного блока из ПВХ поворотно-откидного с отливом	2,87 м2
Установка подоконника из ПВХ шириной 30-50 см.	1 шт.
Демонтаж светильников	1 шт.
Устройство потолков из гипсокартона на металлическом каркасе с подготовкой под окраску	4,83 м2
Устройство перегородки с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом с последующей подготовкой под окраску и декоративную штукатурку	12,7 м2
Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с последующей подготовкой под окраску	6,15 м2
Установка блока дверного с полотном	1,7 м2
Улучшенная окраска стен краской типа Alpina с колером	25,2 м2
Отделка стен декоративной штукатуркой «короед»	11,02 м2
Улучшенная окраска потолка краской типа Alpina	4,83 м2
Окраска блока дверного с полотном	1 шт.
Установка декоративной радиаторной решетки из ПВХ 0,6х0,9	1 шт.
Установка светильника люминисцентного 4х18	1 шт.
Установка выключателя	1 шт.
Установка розеток двойных утопленного типа	1 шт.
Монтаж датчика пожарной сигнализации	1 шт.
Устройство проводки в гофрах	по факту
Уборка и вывоз мусора	по факту
Учебный класс
Устройство перегородки металлопластиковой со стеклопакетами, сендвич-панелями и дверью с доводчиком	18,54 м2
Снятие дверных полотен	6,44 м2
Демонтаж дверных коробок	2 шт.
Снятие наличников	12 м.
Установка блока дверного	5,04 м2
Установка двери металлической	2 шт.
Установка и крепление наличников	10 м.
Окраска наличников	10 м.
Ремонт откосов с восстановлением декоративной штукатурки	3 м2
Уборка и вывоз мусора	по факту
Архив
Разборка плинтусов деревянных	23,16 м.
Разборка покрытий полов из линолеума	36,48 м2
Разборка покрытий полов дощатых	36,48 м2
Демонтаж светильников	9 шт.
Демонтаж выключателя	3 шт.
Демонтаж розеток	3 шт.
Демонтаж щита осветительного	1 шт.
Замена вентиляционной решетки	1 шт.
Демонтаж датчика пожарной сигнализации	3 шт.
Демонтаж водонагревателя	1 шт.
Разборка водопроводных труб	3 м.
Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с последующей подготовкой под окраску	59,38 м2
Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	32,23 м2
Засыпка технологического канала песчано-гравийной смесью	1,81 м3
Устройство стяжки пола	36,48 м2
Укладка фанеры на стяжку	34,34 м2
Укладка подложки под ламинат	34,34 м2
Устройство покрытия пола из ламината	34,34 м2
Устройство плинтуса из ПВХ с уголками и заглушками	21,64 м.
Улучшенная окраска стен краской типа Alpina с колером	59,38 м2
Установка декоративной радиаторной решетки из ПВХ 0,6х0,9	2 шт.
Установка выключателя двухклавишного	2 шт.
Установка розеток двойных утопленного типа	3 шт.
Монтаж датчика пожарной сигнализации	3 шт.
Установка светильника люминисцентного 4х18	9 шт.
Устройство проводки в гофрах	по факту
Уборка и вывоз мусора	по факту
Кабинет № 201
Разборка антресольного шкафа	5,17 м2
Разборка деревянной перегородки	8,94 м2
Разборка плинтусов деревянных	10,11 м
Разборка покрытий полов из линолеума	9,49 м2
Демонтаж светильников	2 шт.
Демонтаж выключателя	1 шт.
Демонтаж розеток	1 шт.
Демонтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Снятие наличников	5,75 м.
Демонтаж дверных коробок	2 шт.
Снятие дверных полотен	5,08м2
Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с оконным проемом с последующей подготовкой под окраску	6,37 м2
Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с дверным проемом с последующей подготовкой под окраску	15,19 м2
Устройство перегородки с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом с последующей подготовкой под окраску и декоративную штукатурку	7,05 м2
Установка блока дверного с полотном	2 шт.
Окраска блока дверного с полотном	3,78 м2
Отделка стен декоративной штукатуркой «короед» с последующей окраской	7,05 м2
Улучшенная окраска стен краской типа Alpina с колером	28,04 м2
Устройство стяжки пола	9,12 м2
Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	9,12 м2
Укладка фанеры на стяжку	9,12 м2
Укладка подложки под ламинат	9,12 м2
Устройство покрытия пола из ламината	9,12 м2
Устройство плинтуса из ПВХ с уголками и заглушками	8,3 м.
Установка и крепление наличников	10,2 м.
Окраска наличников	10,2 м.
Установка декоративной радиаторной решетки из ПВХ 0,6х0,9	1 шт.
Установка светильника люминисцентного 4х18	2 шт.
Установка выключателя одноклавишного	1 шт.
Монтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Установка розеток двойных утопленного типа	3 шт.
Устройство проводки в гофрах	по факту
Уборка и вывоз мусора	по факту
Кабинет № 000
Разборка шкафных и антресольных стенок	33,91 м2
Разборка плинтусов деревянных	19,78 м.
Разборка покрытий полов паркетных	28,03 м2
Демонтаж светильников	2 шт.
Демонтаж выключателя	1 шт.
Демонтаж розеток	3 шт.
Демонтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с оконным проемом с последующей подготовкой под окраску	19,06 м2
Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с дверным проемом с последующей подготовкой под окраску	27,43 м2
Улучшенная окраска стен краской типа Alpina с колером	46,49 м2
Устройство стяжки пола	28,03 м2
Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	27,4 м2
Укладка фанеры на стяжку	27,4 м2
Укладка подложки под ламинат	27,4 м2
Устройство покрытия пола из ламината	27,4 м2
Устройство плинтуса из ПВХ с уголками и заглушками	20,04 м.
Установка декоративной радиаторной решетки из ПВХ 0,6х0,9	2 шт.
Установка декоративной радиаторной решетки из ПВХ 0,6х1,2	1 шт.
Установка светильника люминисцентного 4х18	6 шт.
Установка выключателя двухклавишного	1 шт.
Монтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Установка розеток двойных утопленного типа	5 шт.
Устройство проводки в гофрах	по факту
Уборка и вывоз мусора	по факту
Кабинет № 000
Разборка облицовки стен из шумоизоляционных плит	45,66 м2
Разборка облицовки потолков из шумоизоляционных плит	34,39 м2
Разборка плинтусов деревянных	22,56 м.
Разборка покрытий полов дощатых	34,39 м2
Разборка покрытий полов из линолеума	34,39 м2
Демонтаж светильников	9 шт.
Демонтаж выключателя	4 шт.
Демонтаж розеток	25 шт.
Демонтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Снятие наличников	5,93 м.
Демонтаж дверных коробок	1 шт.
Снятие дверных полотен	3,22 м2
Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с оконным проемом с последующей подготовкой под окраску	7,89 м2
Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с дверным проемом с последующей подготовкой под окраску	45,5 м2
Улучшенная окраска стен краской типа Alpina с колером	53,39
Отделка стен декоративной штукатуркой «короед» с последующей окраской	2,3 м2
Устройство стяжки пола	34,39 м2
Укладка фанеры на стяжку	33,43 м2
Укладка подложки под ламинат	33,43 м2
Устройство покрытия пола из ламината	33,43 м2
Устройство плинтуса из ПВХ с уголками и заглушками	22,24 м2
Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	33,43 м2
Установка блока дверного с полотном	1 шт.
Окраска блока дверного с полотном	1,89 м2
Установка и крепление наличников	5,1 м
Окраска наличников	5,1 м
Установка декоративной радиаторной решетки из ПВХ 0,6х0,9	2 шт.
Установка светильника люминисцентного 4х18	9 шт.
Установка выключателя двухклавишного	1 шт.
Монтаж датчика пожарной сигнализации	2 шт.
Установка розеток двойных утопленного типа	6 шт.
Устройство проводки в гофрах	по факту
Уборка и вывоз мусора	по факту

-  Все работы должны включать в себя необходимые материалы (с доставкой и разгрузкой).

-  Ламинат должен быть не ниже 34 класса эксплуатации.

-  Двери должны быть установлены с необходимой фурнитурой и замками с ручками-защелками.

-  Светильники должны комплектоваться лампами.

-  Цвет материалов согласовывается с заказчиком.

-  Электропроводка должна соответствовать нормам ПУЭ и ПТЭЭП.

-  Материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

4.  Выполнение работ:

Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и

правилами. Образовавшиеся во время проведения ремонтных работ отходы, неиспользованные материалы, мусор должны ежедневно выноситься Исполнителем работ из ремонтируемых помещений и вывозиться с территории Заказчика.

5.  Сроки выполнения работ:

Все работы должны быть выполнены и сданы до « » ____________ 2010 года

6.  Условия:

В помещениях должен быть осуществлен демонтаж со стен кабелегонов под локальную вычислительную сеть, телефонных коммуникаций и датчиков пожарной сигнализации с последующим их монтажом на прежнее место по завершению ремонтных работ в работоспособном состоянии.

Все материалы, используемые при отделке, должны быть высококачественными и соответствовать противопожарной группе Г1 (слабогорючие), В1 (трудновоспламеняемые), Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Т2 (умеренноопасные)

На все применяемые материалы, по требованию Заказчика, должны быть представлены сертификаты пожарной безопасности. На ламповые светильники должны быть представлены технические паспорта.

7.  Режим: с 9-00 до 17-00, в условиях действующего предприятия, без препятствия работы сотрудников.

8. Общие требования:

Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими строительными нормами. Работы производятся в соответствии со сметным расчетом только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой

мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения

воздуха. Ежедневно после окончания работ производится уборка мусора, материалов. По согласованию с Заказчиком допускается проведение работ в вечернее время, выходные и праздничные дни.

9. Требования к качеству, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

Качество выполненной подрядчиком работы должна соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте.

Исполнитель может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

10. Требования безопасности:

Безопасность выполняемых работ - согласно Федерального закона от 17.07.99 ;

Безопасность при работе на высоте - руководствоваться требованиям безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов;

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

Организация и ведение работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями государственного контракта. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ в целом, осуществляется Заказчиком в соответствии со сметным расчетом и сроками выполнения работ.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов:

Сметный расчет, технические паспорта на ламповые светильники, Акт выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3)

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 1-го года на все произведенные работы и оборудование в соответствии с документами производителя.

В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения недостатков не должно превышать 3 (три) рабочих дня.

Составил:

Заместитель начальника

административного отдела

Согласовано

Заместитель руководителя