Документация (стр. 2 )

1.4. Страной происхождения поставляемого Товара является ____________________.

1.5. Документы, передаваемые Заказчику одновременно с Товаром:

- подтверждающие страну происхождения:

- ____________________________________________;

- ____________________________________________;

- подтверждающие качество Товара:

- ____________________________________________;

- инструкцию по сборке и эксплуатации Товара на русском языке.

1.6. Поставщик гарантирует:

-  легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;

-  соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т. д.);

-  что Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, пригодным к использованию по назначению;

-  качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока, равного сроку, установленному производителем Товара.

1.7. Работы выполняются силами и средствами Поставщика, из его материалов и расходных средств.

1.8. Места производства Работ по сборке и установке Товара определяется Заказчиком, указываются на схеме, входящей в состав Приложения № 1.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее – цена Договора)

КОСГУ 226

и состоит из цены Товара и стоимости Работ в размере:

- цены Товара составляет _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее – цена Товара) и определяется Спецификацией

- стоимость Работ является твердой и составляет _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее – цена Работ).

2.2. Цена Договора включает в себя компенсацию всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, в том числе сопутствующих(доставка, погрузка и разгрузка Товара), связанных с исполнением Договора, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и причитающееся Поставщику вознаграждение.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 20 % от цены Договора в сумме ___________________(______________________), включая НДС по ставке 18%, что составляет ________________ (__________), производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора;

- уплата суммы в размере 80 % от цены Договора в размере __________________ (_____________________), включая НДС по ставке 18 % - _____ (_____), производится в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты наступления двух событий: подписания Сторонами товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12 и Акта о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара, а также объему и качеству выполненных Работ.

2.4. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Статья 3. Сроки поставки и выполнения Работ

3.1.Товар поставляется в срок с даты подписания Договора уполномоченными представителями Сторон до 25.11.2012г. Поставщик осуществляет доставку Товара собственными силами и за свой счет в согласованный с Заказчиком день в место поставки по адресу: 109472 г. Москва, Кузьминский парк, стр.2.

3.2. Сторонами установлены следующие сроки выполнения Работ:

- начало: 25.11.2012,

- окончание: 15.12.2012 года, если Сторонами не будет подписано дополнительное соглашение об ином.

3.3. Поставщик вправе сдать результат выполненных Работ ранее срока, установленного п.3.2. Договора.

Статья 4. Порядок приемки Товара и результата выполненных Работ

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.2001;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.2001.

4.2. Поставка Товара включает в себя упаковку, маркировку, погрузку, доставку, разгрузку Товара в месте поставки.

4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.

4.4. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период поставки. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).

4.5. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

4.6. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.7. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика на основании расходной накладной. Уполномоченный представитель Заказчика устанавливает соответствие наименования, количества и качества (наличия дефектов, повреждений) Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке и Спецификации.

4.8. Для проверки в процессе приемки Товара соответствия его качества требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе назначать независимые экспертизы, в том числе путем привлечения независимых экспертов, производить тестирование Товара как выборочно, так и всего его количества.

4.8.1. В случае если по результатам указанных в п. 4.8 Договора проверок качества поставляемого Товара будет установлено его несоответствие требованиям Договора, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением проверок, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Поставщика.

4.8.2. В случае установления несоответствия количества и качества поставленного Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке и (или) Спецификации уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от приемки поставленного Товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) Товара.

4.9. В случае отказа от приемки Товара в порядке, предусмотренном п. 4.8.2Договора, Заказчик в течение одного рабочего дня со дня такого отказа направляет Поставщику письменный отказ от приемки Товара с указанием причин такого отказа, а Поставщик обязуется в течение 1 рабочего дня со дня поступления такого отказа устранить все замечания Заказчика.

4.10. По завершении поставки Товара, Поставщик оформляет и предоставляет Заказчику товарную накладную по унифицированной форме № ТОРГ-12, а также документы, предоставление которых предусмотрено Договором (в т. ч. пунктом 1.5.).Поставщик обязан в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации предоставить Заказчику счет-фактуру по установленной форме в сроки, установленные законодательством.

4.11. Заказчик рассматривает товарную накладную в течение 5 рабочих дней со дня ее предоставления Поставщиком и подписывает ее в случае отсутствия замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.

4.12. В случае обнаружения некачественного Товара или Товара, не соответствующего заявленному ассортименту, Заказчик вправе не принимать такой Товар и не подписывать товарную накладную до устранения указанных Заказчиком в Акте несоответствия недостатков в сроки:

- при выявлении недостатков в первой партии Товара – не позднее начала срока поставки второй партии Товара;

- при выявлении недостатков во второй партии Товара – в течении 5 рабочих дней со дня направления Поставщику Акта несоответствия.

4.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания Заказчиком товарной накладной и передачи Заказчику предусмотренных Договором документов, до получения которых Заказчик вправе не подписывать товарную накладную.

4.13. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого Товара до принятия его Заказчиком и подписания Заказчиком товарной накладной.

4.14. В случае установления несоответствия количества, качества и ассортимента поставленного Товара сведениям, содержащимся в Спецификации, уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от приемки поставленного Товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) Товара.

4.15. По завершении Работ Сторонами производится приемка их результатов в следующем порядке: Поставщик предоставляет Заказчику два экземпляра Акта о приемке выполненных работ и Протокол замера сопротивления изоляции кабеля.

4.16. Приемка фактически выполненных Работ по Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком результатов выполненных Работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать предоставленный Поставщиком Акт или направить в адрес Поставщика письменный мотивированный отказ от приемки результата и подписания Акта.

4.17. В случае отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами в однодневный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроках их выполнения. При отказе Поставщика от составления или подписания такого акта, Заказчик составляет его в одностороннем порядке, указывает в акте волеизъявление Поставщика об отказе от его составления и/или подписания и направляет Поставщику в качестве претензии к качеству работ и требования об устранении недостатков в сроки, установленные в акте. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков и/или дефектов в результатах выполненных Работ в срок, установленный актом, но не менее трех дней;

- возмещения своих расходов, подтвержденных документально, которые вынужден был произвести на устранение недостатков и/или дефектов выполненных Работ.

4.18. Отказ Поставщика от исправления выявленных недостатков на основании полученного от Заказчика акт с перечнем необходимых доработок и сроках их выполнения или не исполнение указанных в акте требований в срок, установленный в нем, предоставляет Заказчику право поручить выполнение работ по исправлению недостатков результата выполненных Поставщиком Работ третьим лицам за счет Поставщика и/или отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику часть Цены Договора, установленной в п. 2.1. Договора, за качественно выполненные Работы.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.1.5. Договора и статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара, качеством, объемом и сроками выполнения Работ, установленными Договором.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара и качеством выполнения Работ привлекать независимых экспертов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара или результатов выполненных Работ, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости Товара, объема и стоимости Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7. Отказать Поставщику в приемке Товара и/или результатов выполненных Работ в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

5.1.8. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в течение двух рабочих дней со дня получения документов о таких изменениях.

5.1.9. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.

5.1.10. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.1.11. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям Договора.

5.2.2. Оплатить Подрядчику стоимость выполненных Работ в порядке и сроки, установленные в статье 2 Договора.

5.2.3. Обеспечить доступ специалистов Поставщика к месту проведения Работ на территории Заказчика для исполнения Договора.

5.2.4. Назначить ответственным за оперативное взаимодействие с Поставщиком одного из своих сотрудников.

5.2.5. Принять фактически выполненные Поставщиком Работы и подписать Акт о приемке выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара, объема и стоимости Работ условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара и/или результата выполненных Работ.

5.2.7. В случае изменения адресов поставки Товара, не позднее, чем за 3 дня до начала поставки по новому адресу Заказчика, уведомить Поставщика о таком изменении.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

5.3.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении обязательств по Договору в случае соответствия результата Работ условиям Договора по объему, качеству и срокам их выполнения.

5.3.3. Требовать своевременной оплаты выполненных и сданных Заказчику без замечаний Работ по Договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

5.3.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Договора.

5.3.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение двух дней после приостановления выполнения Работ. Если Поставщик не предупредил Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Договора, либо продолжил работу, не дожидаясь ответа Заказчика или, несмотря на указание Заказчика о прекращении работы, продолжил их, Поставщик не вправе при предъявлении к нему со стороны Заказчика или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложения к нему.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.5. За счет собственных или привлеченных сил и средств поставить пригодный к использованию, без видимых признаков повреждения Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, а также соответствующий условиям Договора и приложений к нему.

5.4.6. Выполнить Работы своевременно, качественно и в строгом соответствии с условиями Договора.

5.4.7. Соблюдать при производстве Работ требования санитарных норм, правила техники безопасности и охраны труда и нести полную ответственность за их несоблюдение, а также выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия.

5.4.8. Гарантировать Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям и т. п., в том числе со смертельным исходом, произошедшим по вине Поставщика (в результате его действий или бездействия) или с участием представителей Поставщика при производстве Работ по Договору.

5.4.9. Обеспечивать устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет в семидневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика.

5.4.10. Обеспечивать соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.11. Предоставить Заказчику в порядке, установленном статьей 12 Договора, сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее двух дней со дня соответствующего изменения. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу указанному в Договоре, считается полученной Поставщиком, который и несет все неблагоприятные последствия.

5.4.12. Предоставить Заказчику гарантии качества на результат выполненных Работ в соответствии со статьей 6 Договора.

5.4.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим Российским законодательством и Договором.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям Договора и приложениям к нему.

6.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока, равного сроку, установленному производителем Товара. Объем предоставляемых Поставщиком гарантийных обязательств не может быть менее объема гарантийных обязательств, определенного производителем Товара.

6.4. Гарантийный срок на результат выполненных Поставщиком и принятых Заказчиком Работ по Договору устанавливается с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ до ___________.

6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результата выполненных по Договору Работ до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков фиксируется двусторонним актом. Недостатки должны быть устранены за счет Поставщика в течение двух календарных дней с даты составления акта.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке Товара в сроки, установленные Договором и/или по сдаче Заказчику результатов выполненных Работ, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1% (один) процент от стоимости Товара (в случае просрочки поставки Товара) и 10% (Десять) процентов от стоимости Работ, в случае просрочки сдачи результата Работ Заказчику, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара/сдаче результата Работ, начиная со дня, следующего за днем истечения срока, установленного Договором, до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 5% (Пять) процентов от стоимости поставленного некачественного Товара, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара, до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.

7.5. В случае поставки Товара в ассортименте, не соответствующем ассортименту, указанному в Спецификации, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1% (один) процент от стоимости Товара, не соответствующего заявленному ассортименту за каждый день с момента направления Поставщику требования о замене Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (приемки Заказчиком Товара, поставленного взамен Товара, не соответствующего заявленному ассортименту).

7.6. За нарушение сроков устранения недостатков в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку из расчета 1% (одного процента) от стоимости Работ, установленной п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки.

7.7. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, в том числе по решению суда, Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

7.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.9. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равной нулю.

7.10. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательств Поставщиком Заказчик купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, Заказчик может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа или в соответствии с условиями Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством.

8.2. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения Договора Поставщиком по следующим основаниям:

-наличие у Заказчика двух и более претензий к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (срок более 5-ти дней), или выявляются неоднократно (более 2-х раз), либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков),

-неоднократного нарушения сроков поставки.

8.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Договора,

- проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства,

- установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6.Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора в части отношений по Договору, содержащих элементы договора подряда - выполнение Работ по Договору, регулируемых условиями Договора и правилами главы 37 Гражданского кодекса РФ.

При этом Заказчик обязан принять фактически выполненные Поставщиком на момент расторжения Договора Работы надлежащего качества, уплатив Поставщику часть установленной Договором цены пропорционально части принятых от Поставщика Работ, выполненных до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Поставщику убытки, документально подтвержденные и обоснованно возникшие в связи с исполнением Договора, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой Договора и частью цены, выплаченной за часть выполненных Работ.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Договора, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 30.12.2012,а в части оплаты, иных обязательств, в том числе гарантийных – до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Обязательства Сторон, возникшие из Договора, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в п. 11.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.

12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Приложение к Договору:

- Приложение «Спецификация».

12.8. Сотрудники Сторон ответственные за оперативное взаимодействие:

от Заказчика: ФИО _________________________________ Должность ____________________________ Адрес ________________________________ Контактные телефоны: рабочий _________________________ мобильный _______________________ E-mail:________________________________ Образец подписи_______________________

от Поставщика: ФИО _________________________________ Должность ____________________________ Адрес ________________________________ Контактные телефоны: рабочий __________________________ мобильный _______________________ E-mail:________________________________ Образец подписи ______________________

В случае отсутствия ответственного сотрудника (болезнь, отпуск и т. п.) ответственная Сторона обязана назначить лицо, заменяющее ответственного сотрудника и письменно известить об этом другую Сторону.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Поставщик:
Директор _________________ М. П.	Руководитель ___________________________ М. П.

Приложение

к Договору

от «__» _____ 2012 г. № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара (сопутствующей услуги)	Страна происхождения	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

Цена Товара составляет (сумма прописью)